2025电梯安装劳务分包合同

合同编号：第一条工作内容1.1乙方应按甲方的要求，负责项目电梯的安装工作，并保证安装质量符合国家相关法律法规、规范和标准。1.2乙方应负责电梯安装过程中所需材料、设备、工具的采购和保管，以及安装现场的安全防护工作。第二条合同价格2.1本合同的合同价格为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2乙方应在合同签订后五个工作日内，向甲方提交合同款项的支付申请，甲方在收到申请后五个工作日内进行审批并支付。第三条工期3.1乙方应在本合同签订后个工作日内开始进行电梯安装工作，并在合同约定的工期内完成。3.2乙方如因特殊情况需要延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。第四条质量保证4.1乙方应对电梯安装质量负责，并保证电梯安装后运行平稳、安全可靠。4.2电梯安装完成后，乙方应按照甲方的要求进行相关验收手续，经验收合格后，甲方支付合同尾款。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1乙方如未按约定完成电梯安装工作，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的%。6.2甲方如未按约定支付合同款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的%。第七条争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同编号为：。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：签订日期：注意事项及解决办法：1.注意合同双方的主体资格：确保甲方和乙方均为具有合法经营资格的法人或其他组织，具有签订和履行合同的资格。解决办法：在签订合同前，对合同对方的资格进行审查，要求提供相关的营业执照、资质证书等证明材料。2.注意工作内容的明确性：确保电梯安装工作的具体内容、标准和要求在合同中明确表述，避免因工作内容不清导致的纠纷。解决办法：详细描述电梯安装的工作范围、质量标准、技术要求等，并在合同中列明。3.注意合同价格的准确性和支付条款的明确：确保合同价格清晰明确，支付时间、支付方式、支付条件等支付条款具体明确。解决办法：在合同中明确合同价格、支付时间、支付方式等，并约定支付的条件和流程。4.注意工期的合理性和延长条件的明确：确保工期的设定合理，延长工期需要符合合同约定。解决办法：根据项目实际情况合理设定工期，并在合同中明确延期的条件和程序。5.注意质量保证的条款：确保电梯安装质量符合相关标准，并明确质量保证的时间和责任。解决办法：在合同中明确电梯安装质量的标准和要求，以及质量保证的时间期限和乙方应承担的责任。6.注意保密条款的设定：确保双方在合同过程中获得的商业秘密、技术秘密等得到妥善保护。解决办法：在合同中明确保密信息的范围、保密期限和违约责任等。7.注意违约责任的明确：确保合同中对于违约行为的责任和违约金的计算方式等有明确约定。解决办法：在合同中详细列明违约责任的情形、违约金的计算方式等。8.注意争议解决的方式：确保在发生争议时，有明确的争议解决方式和程序。解决办法：在合同中约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等，并明确具体的程序。法律名词及名词解释：1.法人：具有独立法律地位，能够独立承担民事责任的组织。2.资质证书：指有关部门对从事特定行业或业务的企业、机构颁发的，证明其具备相应资质的证书。3.电梯安装：指按照设计文件和技术规范的要求，将电梯的各个组成部分安装到规定位置，并保证电梯的安全、可靠运行的工作。4.质量保证：指承诺所提供的产品或服务符合约定的质量标准，并愿意承担相应的责任。5.违约金：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。6.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。7.仲裁：指由双方共同选定的仲裁机构或仲裁员，对合同争议进行审理并作出具有法律约束力的裁决的一种争议解决方式。8.诉讼：指合同双方在发生争议时，依法向人民法院提起的诉讼活动，由法院对争议进行审理并作出判决的一种争议解决方式。应用场合：1.适用于甲方作为项目业主，乙方作为电梯安装施工方的情况下，双方之间的合同签订。2.适用于各类建筑项目中的电梯安装工程，包括住宅、商业、办公楼等。3.适用于电梯安装工程的分包情况，即甲方将电梯安装工作分包给具有相应资质的乙方。补充条款：1.电梯品牌及型号：明确合同中指定的电梯品牌和型号，以及相关的技术参数和性能要求。2.电梯安装许可：约定乙方负责办理电梯安装所需的各项许可和批准，并承担相关费用和责任。3.安全生产：双方应遵守国家关于安全生产的法律法规，明确乙方在安装过程中的安全防护措施和应急预案。4.培训与指导：甲方应提供必要的培训和指导，以确保乙方安装人员了解项目的具体要求和操作流程。5.保险责任：约定乙方向安装现场的工作人员和设备购买相应的保险，并承担保险费用。6.环境保护：双方应遵守国家关于环境保护的法律法规，确保安装过程中对环境的影响降到最低。7.变更处理：约定合同执行过程中，如发生工作内容、工期、价格等方面的变更，应如何处理和协商。附件列表：1.乙方的资质证明文件，包括营业执照、资质证书等。2.电梯的设计文件和技术规范，包括电梯的图纸、技术要