水利创新堰塘施工合同

水利创新堰塘施工合同合同编号：__________合同双方：甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________鉴于甲方为水利创新堰塘施工项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国水利工程法》等相关法律法规，经双方协商一致，就甲方委托乙方进行水利创新堰塘施工项目的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________________1.2工程地点：__________________1.3工程规模：__________________1.4工程内容：__________________1.5工程投资估算：__________________二、合同价格2.1双方确认，乙方按照本合同约定的工程内容和质量要求，完成施工任务的合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。2.2合同价格包括但不限于：人工费、材料费、设备费、施工机具费、临时设施费、质量检测费、安全文明施工费、税金等。2.3合同价格采取固定价格方式，除非双方另有约定或法律法规发生变化，否则合同价格不做调整。三、合同工期3.1双方确认，本合同工程工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应按合同约定的工期完成施工任务，如有延误，乙方应按照合同约定承担违约责任。四、工程质量4.1乙方应按照国家和行业标准以及设计文件要求，保证工程质量。4.2工程质量标准：__________________4.3乙方应承担工程质量的检测和验收工作，并承担相应费用。五、合同的履行5.1甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工资料等，确保乙方正常施工。5.2乙方应按照合同约定，组织施工，确保工程按期完成。5.3双方应共同协调解决施工过程中的问题，确保工程顺利进行。六、合同价款的支付6.1双方确认，本合同价款分为三个阶段支付，具体支付方式和支付时间如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的40%。6.2乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方提供合法有效的发票。七、违约责任7.1乙方未按照合同约定完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。7.2甲方未按照合同约定支付价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。7.3双方因不可抗力导致无法履行合同的，双方互不承担违约责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日终止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________代表（签名）：_______________代表（签名）：_______________日期：__________________日期：__________________一、附件列表：1.水利创新堰塘施工项目设计文件2.施工方案和施工组织设计3.工程量和工程质量验收标准4.乙方资质证明文件5.合同价的详细计算依据和材料价格清单6.施工进度计划和关键节点时间表7.安全生产和环保措施方案8.甲方提供的施工场地和施工条件的相关证明文件9.不可抗力事件认定和处理办法10.双方签订的保密协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成施工任务：包括但不限于延期交付、工程质量不达标、未按照设计要求施工等。2.甲方未按照合同约定支付价款：包括但不限于延迟支付、少支付、未支付等。3.甲方未按照约定提供施工条件和场地：包括但不限于延迟提供、提供的场地不符合要求、未提供必要的施工资料等。4.乙方未按照约定保护甲方商业秘密和知识产权：包括但不限于泄露甲方商业秘密、使用甲方技术成果未支付费用等。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指合同双方按照约定完成各自的权利和义务的行为。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.滞纳金：指未按约定时间支付款项的一方应支付给对方的一般性违约金。5.工程质量验收：指对工程质量是否达到合同约定标准进行的检查、评定和确认。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：根据实际情况和合同约定，由责任方支付违约金或滞纳金，并制定相应的调整措施。2.工程质量问题：解决办法：及时停工整改，由乙方负责修复并承担相应费用，严重质量问题可能导致合同解除。3.设计变更：解决办法：双方协商一致后进行设计变更，并根据实际情况调整合同价款和工期。4.不可抗力事件：解决办法：根据合同约定的不可抗力事件处理办法进行协商解决。5.合同争议：解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为水利创新堰塘施工项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位。2