二零二五年度建筑信息模型（BIM）施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑信息模型（BIM）施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.BIM技术应用要求3.1BIM技术标准3.2BIM应用范围3.3BIM数据共享与交换4.项目实施计划4.1项目实施阶段划分4.2各阶段工作内容4.3工作进度安排5.质量要求5.1BIM模型精度5.2BIM模型完整性5.3BIM模型一致性5.4BIM模型可维护性6.成果交付6.1成果交付形式6.2成果交付时间6.3成果交付地点7.费用及支付7.1合同总价7.2费用构成7.3支付方式7.4支付时间8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.其他约定11.1保密条款11.2不可抗力条款11.3合同附件12.合同签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署人员13.合同附件13.1BIM技术应用方案13.2项目实施计划13.3费用清单13.4其他相关文件14.合同份数及保管14.1合同份数14.2合同保管14.3合同副本效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：建筑工程有限公司乙方：BIM科技有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话方联系人：赵六乙方联系电话：139001390002.项目概况2.1项目名称住宅小区建设项目2.2项目地点市区街道2.3项目规模占地面积：30000平方米建筑面积：80000平方米2.4项目工期自合同生效之日起至2024年12月31日止3.BIM技术应用要求3.1BIM技术标准按照国家相关BIM技术标准及甲方要求执行3.2BIM应用范围包括但不限于：设计、施工、运维等阶段3.3BIM数据共享与交换甲方与乙方应建立BIM数据共享平台，确保数据实时更新、准确无误4.项目实施计划4.1项目实施阶段划分设计阶段、施工阶段、运维阶段4.2各阶段工作内容设计阶段：完成BIM模型建立、设计优化、设计审查等施工阶段：BIM模型应用、施工进度管理、施工质量监管等运维阶段：BIM模型维护、设施管理、运营数据分析等4.3工作进度安排设计阶段：2024年1月1日至2024年6月30日施工阶段：2024年7月1日至2024年12月31日5.质量要求5.1BIM模型精度BIM模型精度应达到国家相关标准要求5.2BIM模型完整性BIM模型应包含所有相关设计信息，确保施工、运维等阶段的需求5.3BIM模型一致性BIM模型应与实际施工、运维情况保持一致5.4BIM模型可维护性6.成果交付6.1成果交付形式电子文档及纸质文档6.2成果交付时间设计阶段：2024年7月31日前施工阶段：2024年12月31日前6.3成果交付地点甲方指定地点7.费用及支付7.1合同总价人民币壹佰万元整（￥1000000.00）7.2费用构成BIM技术应用费、人员费用、设备费用等7.3支付方式分阶段支付，每阶段支付合同总价的30%，阶段支付合同总价的10%7.4支付时间设计阶段：合同生效后30个工作日内支付首期款施工阶段：设计阶段完成后30个工作日内支付第二期款运维阶段：施工阶段完成后30个工作日内支付第三期款阶段：运维阶段完成后30个工作日内支付尾款8.违约责任8.1违约情形（1）乙方未按合同约定的时间完成BIM模型建立及交付；（2）乙方提供的数据不准确或不完整，导致甲方无法正常使用；（3）乙方在施工过程中，因BIM技术应用不当导致工程质量问题；（4）乙方违反合同保密条款，泄露甲方商业秘密；（5）乙方未按照约定进行数据共享与交换，影响甲方正常工作。8.2违约责任（1）乙方应承担由此产生的直接经济损失；（2）乙方应承担由此产生的间接经济损失；（3）乙方应承担因违约行为给甲方造成的名誉损失；（4）甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按合同总价的5%计算。8.3违约赔偿（1）乙方应向甲方支付违约金；（2）乙方应赔偿甲方因违约所遭受的实际损失；（3）违约金和赔偿金应在违约事实发生后10个工作日内支付。9.争议解决9.1争议解决方式发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。9.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地人民法院。9.3争议解决程序（1）争议双方应在收到争议通知后30日内提出书面解决方案；（2）争议双方应在收到争议通知后60日内提交人民法院；（3）人民法院应在收到案件后60日内进行审理。10.合同生效与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件（1）合同约定的项目完成；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同；（4）法律法规规定的其他合同终止情形。10.3合同解除条件（1）一方违约，另一方有权解除合同；（2）双方协商一致解除合同；（3）法律法规规定的其他合同解除情形。11.其他约定11.1保密条款双方对本合同内容、项目信息、技术资料等负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。11.2不可抗力条款因不可抗力导致合同无法履行时，双方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。不可抗力事件包括但不限于：自然灾害、战争、政府行为等。11.3合同附件本合同附件包括但不限于：BIM技术应用方案、项目实施计划、费用清单、其他相关文件。12.合同签署12.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2签署地点合同签署地为市区街道。12.3签署人员甲方代表：乙方代表：13.合同附件13.1BIM技术应用方案详细说明BIM技术应用的具体方案，包括技术路线、实施步骤、质量控制等。13.2项目实施计划详细列出各阶段工作内容、时间安排、人员配置等。13.3费用清单详细列出各项费用的构成、计算依据等。13.4其他相关文件包括但不限于：设计图纸、施工图纸、工程量清单等。14.合同份数及保管14.1合同份数本合同一式四份，甲乙双方各执两份。14.2合同保管甲乙双方应妥善保管合同，确保合同的有效性。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中“第三方”指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于：监理方、咨询方、检测机构、认证机构、融资机构等。15.2第三方介入原因（1）根据合同约定或项目需要，引入第三方提供专业服务；（2）因合同履行过程中出现争议，需第三方进行调解或仲裁；（3）法律法规或政策要求引入第三方。15.3第三方介入程序（1）甲乙双方应协商确定第三方介入的具体事宜；（2）甲乙双方应共同邀请第三方介入；（3）第三方介入后，应与甲乙双方签订相应的合作协议或补充协议。16.甲乙双方与第三方的关系16.1合作关系甲乙双方与第三方在合同履行过程中应建立合作关系，相互支持、相互配合。16.2独立责任第三方作为独立主体，其责任由其自行承担，与甲乙双方无关。16.3信息共享甲乙双方应向第三方提供必要的信息，第三方有义务对获取的信息保密。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中“责任限额”指第三方因履行合同或提供专业服务而产生的责任，其最高赔偿金额。17.2责任限额约定（1）第三方责任限额应在本合同中明确约定；（2）责任限额应考虑第三方提供服务的重要性、风险程度等因素；（3）责任限额应不低于合同总价的10%。17.3责任限额调整（1）如因不可抗力等因素导致第三方责任限额不足以赔偿损失，甲乙双方可协商调整责任限额；（2）调整后的责任限额应不低于原责任限额的1.5倍。18.第三方责任认定18.1责任认定依据第三方责任认定应依据合同约定、法律法规、行业标准等。18.2责任认定程序（1）甲乙双方应共同调查、取证，确定第三方是否存在违约行为；（2）如认定第三方存在违约行为，甲乙双方应向第三方发出违约通知；（3）第三方应在收到违约通知后30日内提出抗辩或承担相应责任。19.第三方介入的补充条款19.1第三方介入的协议第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订合作协议或补充协议，明确各方权利义务。19.2第三方介入的费用第三方介入产生的费用由甲乙双方协商分摊。19.3第三方介入的时间第三方介入的时间应尽量缩短，不影响合同履行。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件（1）合同履行完毕；（2）争议解决完毕；（3）法律法规或政策要求终止。20.2第三方介入的终止程序甲乙双方与第三方协商一致后，可终止第三方介入。终止后，甲乙双方应按约定支付相关费用。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.BIM技术应用方案详细说明BIM技术应用的具体方案，包括技术路线、实施步骤、质量控制等。2.项目实施计划列出各阶段工作内容、时间安排、人员配置等。3.费用清单详细列出各项费用的构成、计算依据等。4.设计图纸包括但不限于：平面图、立面图、剖面图、结构图、设备图等。5.施工图纸包括但不限于：平面图、立面图、剖面图、结构图、设备图等。6.工程量清单详细列出各项工程量及计算依据。7.BIM模型包含设计、施工、运维等阶段的BIM模型。8.BIM模型验收报告说明BIM模型验收情况，包括模型精度、完整性、一致性等。9.施工进度报告定期报告施工进度情况，包括已完成工程量、计划工程量等。10.质量检查报告说明工程质量检查情况，包括检查结果、整改措施等。11.争议解决记录记录争议解决过程，包括争议内容、解决方案等。12.第三方合作协议明确甲乙双方与第三方合作的具体事宜。13.不可抗力事件证明证明不可抗力事件的发生及影响。14.其他相关文件根据项目需要，可能涉及的其他文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）乙方未按合同约定的时间完成BIM模型建立及交付；（2）乙方提供的数据不准确或不完整，导致甲方无法正常使用；（3）乙方在施工过程中，因BIM技术应用不当导致工程质量问题；（4）乙方违反合同保密条款，泄露甲方商业秘密；（5）乙方未按照约定进行数据共享与交换，影响甲方正常工作；（6）第三方因自身原因导致合同无法履行；（7）甲方未按合同约定支付费用；（8）甲方未按合同约定提供必要的信息；（9）甲乙双方未按合同约定进行争议解决。2.责任认定标准：（1）违约行为发生后，甲乙双方应协商确定违约责任；（2）违约责任应依据合同约定、法律法规、行业标准等；（3）违约责任认定应考虑违约行为对合同履行的影响程度。3.违约责任示例：（1）乙方未按合同约定的时间完成BIM模型建立及交付，导致甲方无法按期进行施工，乙方应支付违约金，违约金按合同总价的5%计算；（2）乙方在施工过程中，因BIM技术应用不当导致工程质量问题，乙方应承担由此产生的直接经济损失，并赔偿甲方相应的损失；（3）第三方因自身原因导致合同无法履行，第三方应承担相应的违约责任；（4）甲方未按合同约定支付费用，甲方应支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算；（5）甲乙双方未按合同约定进行争议解决，双方应承担相应的违约责任。全文完。二零二四年度建筑信息模型（BIM）施工合同1合同目录一、合同概述1.合同签订依据2.合同双方基本信息3.合同签订日期及生效日期4.合同标的及范围5.合同工期及进度安排二、合同双方权利与义务1.承包人权利与义务a.施工准备b.施工过程c.施工验收d.施工维护2.业主方权利与义务a.施工协调b.施工监督c.施工验收d.合同管理三、合同价款及支付方式1.合同价款组成2.合同价款调整3.预付款支付4.进度款支付5.结算款支付6.逾期付款违约责任四、施工进度及质量要求1.施工进度计划2.施工进度控制3.施工质量控制4.质量验收标准5.质量保证措施五、施工安全管理1.施工安全责任2.施工安全管理制度3.施工安全事故处理4.施工安全教育培训5.施工安全设施及设备六、环境保护及文明施工1.环境保护责任2.环境保护措施3.文明施工要求4.施工现场管理5.环境污染事故处理七、合同变更及索赔1.合同变更程序2.合同变更内容3.索赔范围及程序4.索赔计算方法5.索赔争议解决八、合同解除及终止1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同终止条件4.合同终止程序5.合同解除或终止后的处理九、违约责任及争议解决1.违约责任认定2.违约责任承担3.争议解决方式4.争议解决机构5.争议解决期限十、合同附件及补充协议1.合同附件内容2.补充协议签订程序3.补充协议内容4.补充协议效力5.补充协议变更及解除十一、合同解除或终止后的后续事宜1.施工现场清理2.工程验收及交付3.工程保修责任4.工程质量争议处理5.工程款结算十二、合同生效、终止及解除条件1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同解除条件4.合同生效日期5.合同终止日期十三、合同履行过程中的其他事项1.施工协调会议2.施工信息交流3.施工资料归档4.施工变更通知5.施工现场安全监督十四、合同争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决期限4.争议解决费用5.争议解决后的法律效力合同编号_________一、合同概述1.合同签订依据a.国家有关法律法规b.《建筑信息模型（BIM）施工合同范本》c.双方协商一致2.合同双方基本信息a.承包人名称、地址、法定代表人b.业主方名称、地址、法定代表人3.合同签订日期及生效日期a.合同签订日期：____年____月____日b.合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效4.合同标的及范围a.施工项目名称b.施工地点c.施工内容5.合同工期及进度安排a.施工工期：____个月b.进度安排：详见附件一《施工进度计划表》二、合同双方权利与义务1.承包人权利与义务a.施工准备i.编制施工组织设计ii.配备施工人员及设备iii.完成施工前准备工作b.施工过程i.严格按照施工图纸及规范进行施工ii.确保施工质量、安全、进度iii.配合业主方进行施工协调c.施工验收i.按照合同约定完成施工任务ii.提交施工验收报告iii.配合业主方进行竣工验收d.施工维护i.在质保期内负责施工质量维护ii.按时完成业主方提出的维修任务2.业主方权利与义务a.施工协调i.协调施工过程中各方关系ii.提供施工所需资料及条件b.施工监督i.监督施工质量、安全、进度ii.对施工过程中的问题提出整改要求c.施工验收i.组织施工验收ii.对施工质量进行评价d.合同管理i.按时支付工程款ii.协助承包人解决施工过程中遇到的问题三、合同价款及支付方式1.合同价款组成a.工程量清单计价b.人工费c.材料费d.施工机具使用费2.合同价款调整a.合同约定范围内的人工、材料、机械价格波动b.合同约定范围内的政策性调整3.预付款支付a.预付款比例：合同总额的____%b.预付款支付时间：合同签订后____个工作日内4.进度款支付a.进度款支付比例：根据施工进度及验收情况b.进度款支付时间：每个进度节点后____个工作日内5.结算款支付a.结算款支付比例：合同总额的____%b.结算款支付时间：竣工验收合格后____个工作日内6.逾期付款违约责任a.逾期付款违约金：按日万分之____支付b.违约责任承担：由违约方承担四、施工进度及质量要求1.施工进度计划a.施工进度计划：详见附件一《施工进度计划表》b.进度控制措施：详见附件二《施工进度控制措施》2.施工质量控制a.质量控制标准：国家及行业标准b.质量保证措施：详见附件三《施工质量控制措施》3.质量验收标准a.国家及行业标准b.合同约定标准4.质量保证措施a.严格选用合格材料及设备b.加强施工过程管理c.定期进行质量检查五、施工安全管理1.施工安全责任a.承包人负责施工过程中的安全工作b.业主方负责施工现场安全管理2.施工安全管理制度a.严格执行国家及地方安全生产法律法规b.制定施工安全管理制度3.施工安全事故处理a.及时上报安全事故b.采取有效措施防止事故扩大c.对事故责任人进行追责4.施工安全教育培训a.定期对施工人员进行安全教育培训b.提高施工人员安全意识5.施工安全设施及设备a.配备必要的安全设施及设备b.确保安全设施及设备正常运行六、环境保护及文明施工1.环境保护责任a.承包人负责施工现场环境保护工作b.业主方负责施工现场环境监督2.环境保护措施a.严格执行国家及地方环保法律法规b.制定环境保护措施3.文明施工要求a.严格遵守施工现场文明施工规定b.保持施工现场整洁有序4.施工现场管理a.加强施工现场管理b.确保施工安全、文明、环保5.环境污染事故处理a.及时上报环境污染事故b.采取有效措施防止污染扩散c.对事故责任人进行追责八、合同变更及索赔1.合同变更程序a.合同变更需经双方协商一致b.变更内容应以书面形式确认2.合同变更内容a.施工内容、工期、价款等的变更3.索赔范围及程序a.因不可抗力、政策调整等原因导致的损失b.索赔申请应以书面形式提出4.索赔计算方法a.按实际损失计算5.索赔争议解决a.通过协商解决b.协商不成，提交合同约定的争议解决机构九、合同解除及终止1.合同解除条件a.双方协商一致b.因不可抗力导致合同无法履行2.合同解除程序a.提出解除合同意向b.书面确认解除合同3.合同终止条件a.合同约定的工期完成b.合同双方协商一致4.合同终止程序a.提出合同终止意向b.书面确认合同终止5.合同解除或终止后的处理a.工程验收及交付b.工程款结算c.留置金返还d.约定其他事宜十、违约责任及争议解决1.违约责任认定a.违约行为b.违约后果2.违约责任承担a.承担违约责任b.按合同约定承担损失赔偿3.争议解决方式a.协商解决b.仲裁c.诉讼4.争议解决机构a.仲裁委员会b.人民法院5.争议解决期限a.自争议发生之日起____个工作日内十一、合同附件及补充协议1.合同附件内容a.施工图纸b.施工组织设计c.施工进度计划表2.补充协议签订程序a.双方协商一致b.书面签订3.补充协议内容a.明确合同双方的权利与义务b.修改或补充合同约定4.补充协议效力a.与合同具有同等法律效力5.补充协议变更及解除a.同合同变更及解除程序十二、合同解除或终止后的后续事宜1.施工现场清理a.清理施工现场b.拆除临时设施2.工程验收及交付a.按合同约定进行工程验收b.验收合格后交付使用3.工程保修责任a.承包人承担工程保修责任b.保修期限及内容4.工程质量争议处理a.双方协商解决b.提交合同约定的争议解决机构5.工程款结算a.按合同约定进行结算b.结算完毕后支付尾款十三、合同生效、终止及解除条件1.合同生效条件a.双方签字盖章b.合同内容完整2.合同终止条件a.合同约定的工期完成b.合同双方协商一致3.合同解除条件a.双方协商一致b.因不可抗力导致合同无法履行4.合同生效日期a.自双方签字盖章之日起生效5.合同终止日期a.合同约定的工期完成日期十四、合同履行过程中的其他事项1.施工协调会议a.定期召开施工协调会议b.协调解决施工过程中遇到的问题2.施工信息交流a.及时沟通施工信息b.确保施工顺利进行3.施工资料归档a.按照合同约定归档施工资料b.确保施工资料完整、准确4.施工变更通知a.及时通知施工变更事项b.确保施工变更得到执行5.施工现场安全监督a.定期进行施工现场安全检查b.及时发现并整改安全隐患[空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行][空行多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导施工进度安排a.甲方有权根据项目整体进度要求，对施工进度计划进行调整。b.甲方应在施工进度计划调整前至少____个工作日通知乙方，并取得乙方的书面同意。c.由于甲方原因导致的施工进度延误，甲方应承担相应的责任和损失。2.甲方主导材料及设备采购a.甲方负责材料及设备的采购，并确保其符合合同约定的质量标准。b.乙方应在材料及设备到货后____个工作日内进行验收，并确认其符合合同约定。c.由于甲方采购原因导致的材料及设备质量问题，甲方应负责修复或更换。3.甲方主导施工变更管理a.甲方有权根据项目需求对施工内容进行变更。b.甲方应在施工变更前至少____个工作日通知乙方，并取得乙方的书面同意。c.由于甲方原因导致的施工变更，甲方应承担相应的责任和费用。4.甲方主导工程质量监督a.甲方有权对施工过程进行质量监督，并要求乙方进行整改。b.乙方应积极配合甲方进行质量监督工作，确保施工质量符合合同约定。c.由于甲方监督不力导致的施工质量问题，甲方应承担相应的责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导施工组织设计a.乙方应负责编制施工组织设计，并经甲方审核批准。b.施工组织设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施等内容。c.由于乙方施工组织设计不合理导致的施工问题，乙方应承担相应的责任。2.乙方主导施工进度控制a.乙方应严格按照施工进度计划进行施工，确保按期完成工程。b.乙方应定期向甲方报告施工进度情况，并及时调整施工计划。c.由于乙方原因导致的施工进度延误，乙方应承担相应的责任。3.乙方主导施工质量控制a.乙方应严格执行施工规范和质量标准，确保施工质量。b.乙方应定期进行质量检查，并及时处理质量问题。c.由于乙方施工质量不合格导致的损失，乙方应承担相应的责任。4.乙方主导施工安全管理a.乙方应建立健全施工安全管理制度，并严格执行。b.乙方应定期进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识。c.由于乙方安全管理制度不健全导致的安全生产事故，乙方应承担相应的责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介机构职责a.第三方中介机构负责对施工过程中的质量、安全、进度等方面进行监督。b.第三方中介机构应定期向甲方和乙方提交监督报告。c.第三方中介机构应独立、客观、公正地进行监督工作。2.第三方中介机构费用a.第三方中介机构的费用由甲方和乙方按比例承担。b.第三方中介机构的费用应在合同中明确约定。c.由于第三方中介机构工作失误导致的损失，由第三方中介机构承担。3.第三方中介机构更换a.甲方和乙方均有权在合同期内更换第三方中介机构。b.更换第三方中介机构需提前____个工作日通知对方，并取得对方的书面同意。c.由于更换第三方中介机构导致的施工延误，由更换方承担相应的责任。4.第三方中介机构争议解决a.甲方和乙方对第三方中介机构的监督报告有异议时，应提交合同约定的争议解决机构。b.争议解决机构应在收到争议报告后____个工作日内作出裁决。c.裁决结果对甲方、乙方和第三方中介机构均有约束力。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.施工组织设计3.施工进度计划表4.施工质量控制措施5.施工进度控制措施6.施工安全管理制度7.环境保护措施8.施工现场文明施工规定9.工程量清单计价表10.第三方中介机构监督报告11.施工变更通知单12.工程验收报告13.工程保修书二、违约行为及认定：1.违约行为：a.未按合同约定的时间完成施工任务。b.施工质量不符合合同约定的标准。c.违反施工安全规定，导致安全事故发生。d.违反环境保护规定，造成环境污染。e.未经同意擅自变更施工内容或进度。f.逾期付款或未按合同约定支付工程款。2.违约行为的认定：a.违约行为的认定应以合同约定和事实为依据。b.甲方和乙方应协商解决违约行为，协商不成可提交合同约定的争议解决机构。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.争议解决机构：指双方约定的解决合同争议的机构，如仲裁委员会或人民法院。3.仲裁：指双方自愿将争议提交仲裁机构进行裁决，裁决具有法律效力。4.诉讼：指一方当事人向人民法院提起诉讼，由人民法院依法审理并作出判决。5.仲裁委员会：指依法设立的专门处理仲裁案件的机构。6.人民法院：指依法设立的审判机关，负责审理各类案件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误。解决办法：及时沟通，调整施工计划，确保按期完成工程。2.问题：施工质量不合格。解决办法：立即整改，重新进行验收，确保施工质量符合合同约定。3.问题：安全事故发生。解决办法：立即启动应急预案，调查事故原因，采取措施防止类似事故再次发生。4.问题：环境保护问题。解决办法：严格执行环保规定，采取有效措施减少对环境的影响。五、所有应用场景：1.建筑工程项目施工2.建设工程承包合同3.建筑信息模型（BIM）技术应用4.工程质量安全管理5.工程进度控制6.环境保护与文明施工7.合同争议解决全文完。二零二四年度建筑信息模型（BIM）施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方：2.乙方：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景本合同双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，为充分发挥建筑信息模型（BIM）技术在建筑行业中的作用，提高施工效率和质量，特签订本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在建筑信息模型（BIM）施工过程中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行，实现互利共赢。三、定义与解释3.1专业术语1.建筑信息模型（BIM）：指利用计算机软件建立的三维模型，包括建筑物的结构、设备、装饰等各专业信息，实现各专业之间的协同工作。2.施工图：指建筑项目施工过程中，根据设计图纸和施工要求，绘制的详细施工图纸。3.施工方案：指为实现施工目标，根据施工图纸和现场实际情况，制定的施工方法、施工顺序、施工工艺等。3.2关键词解释1.本合同：指本建筑信息模型（BIM）施工合同。2.施工项目：指本合同约定的建筑信息模型（BIM）施工项目。3.合同价款：指甲乙双方在合同中约定的施工项目总价款。4.合同工期：指甲乙双方在合同中约定的施工项目完成时间。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成施工项目。2.甲方有权对乙方在施工过程中的工作进行监督检查，确保施工质量。3.甲方有义务按照合同约定，支付合同价款。4.甲方有义务提供施工图纸、施工方案等相关资料。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定，按时、按质、按量提供施工图纸、施工方案等相关资料。2.乙方有权要求甲方按照合同约定，支付合同价款。3.乙方有义务按照合同约定，按时、按质、按量完成施工项目。4.乙方有义务对施工过程中的质量、安全、环保等方面进行管理。五、履行条款5.1合同履行时间5.2合同履行地点5.3合同履行方式乙方按照合同约定，在合同履行地点进行施工，确保施工质量、安全、环保等方面符合国家相关标准和要求。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同工期届满，且乙方按照合同约定完成施工项目。2.双方协商一致，解除本合同。3.因不可抗力等原因，导致本合同无法继续履行。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同，应书面通知对方。2.因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明材料。6.4终止后果1.合同终止后，乙方应立即停止施工，并按照合同约定进行工程收尾工作。2.甲方应按照合同约定支付乙方已完成工程部分的合同价款。3.双方应按照合同约定，处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成本合同施工项目的费用构成如下：1.设计费：包括BIM建模、施工图设计等费用。2.材料费：包括施工过程中所需的各种建筑材料、设备、配件等费用。3.人工费：包括施工过程中所需的人工费用，包括但不限于工人工资、福利等。4.施工管理费：包括施工现场管理、协调、监督等费用。5.其他费用：包括合同约定外的其他费用。7.2支付方式1.甲方应按照合同约定，通过银行转账方式向乙方支付合同价款。2.乙方应在收到甲方支付的款项后，提供相应的发票或收据。7.3支付时间1.设计费：在乙方提交设计成果后，甲方应在收到乙方提交的设计成果的次月支付设计费总额的50%。2.材料费：在材料采购完成后，甲方应在收到乙方提交的材料采购清单及发票的次月支付材料费总额的50%。3.人工费：每月根据实际发生的人工费用，甲方应在次月支付当月人工费总额。4.施工管理费：在施工过程中，甲方应根据实际发生的施工管理费用，每月支付施工管理费总额的50%。5.其他费用：按照合同约定的时间和方式支付。7.4支付条款1.甲方应在收到乙方提交的发票或收据后，按照约定的支付时间支付相应款项。2.乙方应在收到甲方支付的款项后，及时提供相应的发票或收据。3.如甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金按中国人民银行同期贷款利率计算。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付合同价款，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的1%计算。2.甲方未按约定提供施工图纸、施工方案等相关资料，应向乙方支付违约金，违约金按合同总价款的1%计算。8.2乙方违约1.乙方未按约定时间、质量完成施工项目，应向甲方支付违约金，违约金按合同总价款的1%计算。2.乙方未按约定提供相关资料，应向甲方支付违约金，违约金按合同总价款的1%计算。8.3赔偿金额和方式1.违约金作为乙方违约责任的赔偿，乙方应在收到甲方通知后7日内支付。2.若违约金不足以弥补甲方损失，乙方应按照实际损失进行赔偿。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的技术秘密、商业秘密、甲方信息等，均为保密内容。9.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后3年内，双方均应对保密内容予以保密。9.3保密履行方式1.双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。2.双方不得将保密内容泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.政府行为：政策调整、法规变更等。3.社会异常事件：罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.当不可抗力事件发生时，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。2.不可抗力事件导致合同无法履行时，双方应根据实际情况，协商解决合同履行问题。10.4不可抗力实例1.地震、洪水等自然灾害。2.国家政策调整导致的工程停工。3.罢工、战争等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地的人民调解委员会申请调解，或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务转让给第三方。2.双方同意转让的，应书面通知对方，并经对方同意后生效。12.2不得转让的情形1.合同约定不得转让的情形。2.法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留在合同履行期间对BIM模型进行审核和监督的权利。2.乙方保留在合同履行期间对施工过程进行质量控制和进度管理的权利。13.2特殊权力保留1.未经甲方书面同意，乙方不得将BIM模型及相关技术资料用于其他项目。2.未经乙方书面同意，甲方不得将合同权利义务转让给第三方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.本合同的修改和补充，需经双方协商一致，并以书面形式签署。2.任何修改或补充的条款，自双方签字之日起生效。14.2修改和补充效力1.本合同的修改和补充，不影响合同其他条款的效力。2.本合同的修改和补充，构成本合同的组成部分。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的技术难题。2.乙方应协助甲方提供施工所