二零二五年度房地产开发项目合作绿色出行配套协议范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度房地产开发项目合作绿色出行配套协议范本本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.合作双方2.1双方基本信息2.2双方权利和义务3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目周期4.绿色出行配套4.1配套设施种类4.2配套设施建设标准4.3配套设施建设进度5.配套设施运营管理5.1运营管理责任5.2运营管理费用5.3运营管理期限6.保障措施6.1政策支持6.2技术保障6.3资金保障7.合作期限7.1合作起始时间7.2合作终止时间8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件12.合同变更与补充12.1合同变更程序12.2合同补充条款13.合同终止后的处理13.1配套设施移交13.2费用结算14.其他14.1法律适用14.2合同份数14.3其他约定事项第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1定义（1）“绿色出行”指采用公共交通、自行车、步行等低碳、环保的出行方式。（2）“配套设施”指为满足绿色出行需求而建设的自行车停放点、充电设施、公共停车场等。（3）“运营管理”指对配套设施的日常维护、保养、安全检查和用户服务等工作。1.2解释本合同中的解释如下：（1）除非本合同另有规定，所有条款和条件均以中文为准。（2）本合同中的“双方”指本合同签订的甲方和乙方。2.合作双方2.1双方基本信息2.2双方权利和义务甲方权利和义务：（1）有权要求乙方按照本合同约定提供绿色出行配套设施。（2）有权对乙方提供的配套设施进行监督和检查。乙方权利和义务：（1）负责按照本合同约定建设、运营和管理绿色出行配套设施。（2）确保配套设施符合相关法律法规和技术标准。3.项目概述3.1项目名称[项目名称]3.2项目地点[项目具体地址]3.3项目规模[项目规模描述，如：占地X平方米，建筑面积X平方米]3.4项目周期[项目建设周期，如：自合同签订之日起X个月内完成配套设施建设]4.绿色出行配套4.1配套设施种类（1）自行车停放点（2）充电设施（3）公共停车场4.2配套设施建设标准（1）自行车停放点：[具体建设标准，如：每个停车位需配备X个锁具，地面材料需具备防滑性能等]（2）充电设施：[具体建设标准，如：充电接口需符合国家标准，充电桩数量等]（3）公共停车场：[具体建设标准，如：停车位数量，照明设施，出入口管理等]4.3配套设施建设进度（1）[具体时间节点，如：自合同签订之日起X个月内完成自行车停放点建设]（2）[具体时间节点，如：自合同签订之日起X个月内完成充电设施建设]（3）[具体时间节点，如：自合同签订之日起X个月内完成公共停车场建设]5.配套设施运营管理5.1运营管理责任乙方负责配套设施的运营管理工作。5.2运营管理费用运营管理费用由乙方承担，具体费用标准由双方另行协商确定。5.3运营管理期限运营管理期限自配套设施建成并投入运营之日起至本合同终止之日止。6.保障措施6.1政策支持双方将积极争取政府相关部门的支持，确保配套设施建设符合国家政策导向。6.2技术保障乙方需保证配套设施的技术先进性和可靠性，确保用户使用安全。6.3资金保障双方应确保项目资金到位，确保配套设施建设顺利进行。8.违约责任8.1违约情形（1）乙方未按约定时间完成配套设施建设；（2）乙方未按约定标准建设配套设施；（3）乙方未按约定进行运营管理；（4）甲方未按约定支付相关费用；（5）任何一方违反本合同约定的保密义务。8.2违约责任承担（1）乙方未按约定时间完成配套设施建设的，应向甲方支付违约金，违约金为[具体金额]；（2）乙方未按约定标准建设配套设施的，应重新建设或赔偿甲方损失，损失赔偿额不超过[具体金额]；（3）乙方未按约定进行运营管理的，应立即整改，整改期间甲方有权暂停支付运营管理费用；（4）甲方未按约定支付相关费用的，应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金为[具体金额]；（5）任何一方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。9.争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决争议。协商不成的，任何一方均可向[具体法院或仲裁机构]提起诉讼或仲裁。9.2争议解决机构争议解决机构为[具体法院或仲裁机构名称]。10.保密条款10.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密和其他保密信息均为保密内容。10.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后[具体年数]年。11.合同生效与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同解除条件（1）一方严重违约，另一方有权解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同；（3）本合同约定的其他解除条件。12.合同变更与补充12.1合同变更程序任何合同变更需经双方书面同意，并签署书面文件。12.2合同补充条款本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.合同终止后的处理13.1配套设施移交合同终止后，乙方应将配套设施无偿移交给甲方。13.2费用结算合同终止后，双方应进行最终的费用结算。14.其他14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。14.3其他约定事项本合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中，第三方指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供专业服务、咨询、代理或其他辅助服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入情形（1）甲乙双方协商一致，需要第三方提供专业服务的；（2）本合同约定需要第三方介入的；（3）法律法规规定必须由第三方介入的。15.3第三方选择与授权（1）甲乙双方应共同选择第三方，并书面授权第三方在本合同项下履行相应职责。（2）第三方在接受授权后，应按照甲乙双方的要求和本合同约定，履行其职责。16.第三方责任16.1责任限额（1）第三方因履行本合同而产生的责任，其责任限额由甲乙双方与第三方在合同中约定。（2）若第三方因自身原因导致违约，其赔偿总额不超过[具体金额]。16.2责任划分（1）第三方在履行本合同过程中，对甲乙双方造成的损失，由第三方承担责任。（2）第三方在履行本合同过程中，因甲乙双方原因造成的损失，由相应方承担责任。（3）第三方在履行本合同过程中，因不可抗力造成的损失，根据不可抗力影响程度，由甲乙双方合理分担。17.第三方权利17.1第三方在履行本合同过程中，有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合。17.2第三方有权根据本合同约定，要求甲乙双方支付相关费用。18.第三方义务18.1第三方应按照甲乙双方的要求和本合同约定，履行其职责，确保服务质量。18.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。19.第三方变更19.1若第三方变更，需经甲乙双方书面同意，并重新签订相关协议。19.2第三方变更后，原第三方与本合同相关的权利和义务由变更后的第三方继承。20.第三方介入的合同条款20.1第三方介入后，甲乙双方与第三方之间的权利义务关系，另行签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。20.2补充协议中应明确第三方的权利、义务、责任限额等事项。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入引起的争议，按照本合同约定的争议解决方式解决。21.2若第三方介入引起的争议涉及第三方，则第三方应作为争议当事人参与争议解决。22.第三方介入的合同终止22.1若第三方介入的合同因故终止，甲乙双方应立即通知对方，并采取必要措施终止本合同中与第三方相关的条款。22.2第三方介入的合同终止后，甲乙双方应继续履行本合同中未涉及第三方的条款。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲方营业执照复印件要求：提供加盖公章的营业执照复印件，确保信息真实有效。2.乙方营业执照复印件要求：提供加盖公章的营业执照复印件，确保信息真实有效。3.第三方授权委托书要求：由甲乙双方签署的授权委托书，明确授权第三方在本合同项下的权利和义务。4.配套设施建设方案要求：详细描述配套设施的建设方案，包括种类、标准、进度等。5.配套设施运营管理方案要求：详细描述配套设施的运营管理方案，包括管理责任、费用、期限等。6.费用结算清单要求：详细列出项目费用，包括建设费用、运营管理费用等，并注明付款时间。7.争议解决协议要求：双方协商一致达成的争议解决协议，明确争议解决方式。8.保密协议要求：双方签署的保密协议，明确保密内容和期限。9.第三方服务协议要求：甲乙双方与第三方签订的服务协议，明确第三方在本合同项下的权利和义务。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）乙方未按约定时间完成配套设施建设。（2）乙方未按约定标准建设配套设施。（3）乙方未按约定进行运营管理。（4）甲方未按约定支付相关费用。（5）任何一方违反本合同约定的保密义务。2.责任认定标准（1）乙方违约：乙方应向甲方支付违约金，违约金为[具体金额]。（2）甲方违约：甲方应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金为[具体金额]。（3）任何一方违反保密义务：承担相应的法律责任。3.示例说明（1）若乙方未按约定时间完成配套设施建设，乙方应向甲方支付违约金，违约金为[具体金额]。（2）若甲方未按约定支付相关费用，甲方应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金为[具体金额]。（3）若任何一方违反保密义务，承担相应的法律责任。全文完。二零二四年度房地产开发项目合作绿色出行配套协议范本1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合作双方的基本情况2.1合作双方名称2.2法定代表人2.3注册地址2.4联系方式3.合作内容3.1项目概述3.2合作目标3.3合作期限4.资金安排4.1资金总额4.2资金来源4.3资金支付方式4.4资金使用监督5.工程建设5.1工程范围5.2工程进度5.3工程质量5.4工程验收6.绿色出行配套建设6.1配套设施6.2配套设施建设标准6.3配套设施建设进度6.4配套设施验收7.运营管理7.1运营模式7.2运营团队7.3运营成本7.4运营效果评估8.合作双方的义务与责任8.1合作双方的义务8.2合作双方的责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同的变更与解除11.1合同变更11.2合同解除12.合同的生效与终止12.1合同生效12.2合同终止13.保密条款13.1保密信息13.2保密义务14.其他约定14.1其他条款14.2其他约定事项第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“绿色出行配套”指在本合同项下，为配合房地产开发项目，双方共同建设的公共交通设施、自行车停放设施、电动汽车充电设施等。1.1.2“房地产开发项目”指本合同双方合作开发的住宅、商业等性质的项目。1.1.3“合作期限”指本合同生效之日起至双方约定的项目竣工之日止。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义，如无特别说明，均按照相关法律法规和行业惯例进行解释。2.合作双方的基本情况2.1合作双方名称2.1.1开发商：房地产开发有限公司2.1.2配套服务商：绿色出行科技有限公司2.2法定代表人2.2.1开发商法定代表人：2.2.2配套服务商法定代表人：2.3注册地址2.3.1开发商注册地址：省市区路号2.3.2配套服务商注册地址：省市区路号2.4联系方式3.合作内容3.1项目概述3.1.1本项目位于省市区，占地面积平方米，总建筑面积平方米。3.1.2项目包括住宅、商业、办公等用途，预计竣工时间为2025年12月31日。3.2合作目标3.2.1双方共同打造绿色、环保、可持续发展的房地产开发项目。3.2.2完善项目周边绿色出行配套设施，提高居民生活质量。3.3合作期限3.3.1本合同合作期限自2024年1月1日起至2025年12月31日止。4.资金安排4.1资金总额4.1.1本项目绿色出行配套设施建设资金总额为人民币万元。4.2资金来源4.2.1开发商负责提供项目绿色出行配套设施建设所需资金。4.3资金支付方式4.3.1开发商应按照本合同约定的时间和方式向配套服务商支付资金。4.4资金使用监督4.4.1双方应共同监督资金的使用情况，确保资金用于绿色出行配套设施建设。5.工程建设5.1工程范围5.1.1本合同项下的工程范围包括公共交通设施、自行车停放设施、电动汽车充电设施等。5.2工程进度5.2.1配套服务商应按照本合同约定的时间节点完成工程建设。5.3工程质量5.3.1工程质量应符合国家有关标准及设计要求。5.4工程验收5.4.1工程建设完成后，双方应共同进行验收，合格后方可投入使用。6.绿色出行配套建设6.1配套设施6.1.1公共交通设施：包括公交车停靠站、公交专用道等。6.1.2自行车停放设施：包括自行车停车棚、自行车道等。6.1.3电动汽车充电设施：包括充电桩、充电站等。6.2配套设施建设标准6.2.1公共交通设施：按照国家标准《城市公共交通设施设计规范》执行。6.2.2自行车停放设施：按照国家标准《自行车停放设施设计规范》执行。6.2.3电动汽车充电设施：按照国家标准《电动汽车充电设施设计规范》执行。6.3配套设施建设进度6.3.1配套服务商应按照本合同约定的时间节点完成配套设施建设。6.4配套设施验收6.4.1配套设施建设完成后，双方应共同进行验收，合格后方可投入使用。8.合作双方的义务与责任8.1合作双方的义务8.1.1开发商应按合同约定提供项目用地，确保配套服务设施建设所需的土地使用权的合法有效。8.1.2开发商应配合配套服务商完成配套设施的设计、施工和验收工作。8.1.3配套服务商应按照合同约定，高质量、高效率地完成配套设施的建设。8.1.4配套服务商应遵守国家相关法律法规，确保配套设施的安全性、环保性。8.2合作双方的责任8.2.1开发商如未按约定提供用地或配合工作，应承担相应的违约责任。8.2.2配套服务商如未按约定完成建设任务，应承担相应的违约责任，并赔偿开发商因此遭受的损失。9.违约责任9.1违约情形9.1.1开发商未按约定提供用地或配合工作的；9.1.2配套服务商未按约定完成建设任务的；9.1.3任何一方未按约定支付资金或违反保密义务的；9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金；9.2.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失；9.2.3如违约行为导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的法律责任。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议；10.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1双方应在争议发生后30日内提出书面争议通知；10.2.2双方应在接到争议通知后30日内开始协商；10.2.3如协商未果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.合同的变更与解除11.1合同变更11.1.1合同的任何变更，均应以书面形式经双方签字或盖章确认；11.1.2未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更合同内容。11.2合同解除11.2.1如一方违约，守约方有权解除合同；11.2.2如因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同。12.合同的生效与终止12.1合同生效12.1.1本合同自双方签字或盖章之日起生效；12.1.2本合同生效前，双方应履行完毕合同约定的各项准备工作。12.2合同终止12.2.1.1合同约定的期限届满；12.2.2.2双方协商一致解除合同；12.2.3.3因违约或不可抗力导致合同无法履行；12.2.4.4法律法规规定的其他合同终止情形。13.保密条款13.1保密信息13.1.1双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等，均属保密信息。13.2保密义务13.2.1双方对本合同涉及的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.其他约定14.1其他条款14.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决；14.1.2本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.2其他约定事项14.2.1本合同一式两份，双方各执一份；14.2.2本合同自双方签字或盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中，因特定目的而介入合同关系的独立第三方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测方等。15.2第三方介入的目的15.2.1第三方介入旨在提高合同履行的效率、保证工程质量、维护合同双方的合法权益。15.3第三方介入的条件15.3.1第三方介入需经合同双方书面同意，并签订书面协议。15.3.2第三方应具备相应的资质和条件，能够胜任其介入的职责。16.第三方职责16.1第三方职责范围16.1.1第三方应按照合同约定和介入协议的约定，履行相应的职责。16.1.2第三方职责包括但不限于：16.1.1.1监督工程质量；16.1.1.2提供专业咨询；16.1.1.3进行工程检测；16.1.1.4协助合同双方解决争议。16.2第三方权利16.2.1第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料，以履行其职责。16.2.2第三方有权根据合同约定和介入协议的约定，对合同双方提出意见和建议。16.3第三方义务16.3.1第三方应遵守国家法律法规，保证其介入活动的合法性。16.3.2第三方应保守合同双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成合同双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方责任限额17.1.2.1第三方责任限额由合同双方在介入协议中约定，但不得超过合同总金额的5%。17.1.2.2如第三方责任超过责任限额，超出部分由合同双方根据实际情况分担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与开发商的划分18.1.1第三方应接受开发商的监督和管理，但双方的权利义务由介入协议约定。18.1.2第三方在履行职责过程中，如需与开发商协商，应通过书面形式进行。18.2第三方与配套服务商的划分18.2.1第三方应配合配套服务商完成配套设施的建设，但双方的权利义务由介入协议约定。18.2.2第三方在履行职责过程中，如需与配套服务商协商，应通过书面形式进行。18.3第三方与甲乙方的划分18.3.1第三方作为独立第三方，其介入活动不应影响甲乙方的权利义务。18.3.2第三方在履行职责过程中，如需与甲乙方协商，应通过书面形式进行。19.第三方介入的变更与解除19.1第三方介入的变更19.1.1第三方介入的变更需经合同双方书面同意，并签订书面协议。19.1.2第三方介入的变更不得违反国家法律法规和合同约定。19.2第三方介入的解除19.2.1第三方介入的解除需经合同双方书面同意，并签订书面协议。19.2.2第三方介入的解除不得影响合同双方的合法权益。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目可行性研究报告要求：详细阐述项目背景、市场分析、技术方案、经济效益等。说明：此报告为项目决策依据，需经双方共同认可。2.绿色出行配套设施设计方案要求：包含配套设施的具体布局、设计标准、材料要求等。说明：此方案为配套设施建设的指导文件，需经双方共同确认。3.第三方介入协议要求：明确第三方的职责、权利、义务、责任限额等。说明：此协议为第三方介入合同的补充，需经双方签字盖章。4.工程施工合同要求：明确工程范围、施工进度、质量标准、验收标准等。说明：此合同为配套设施建设的主要合同，需经双方签字盖章。5.资金支付计划表要求：详细列出资金支付的时间节点、金额、支付方式等。说明：此表格为资金支付的管理工具，需经双方签字盖章。6.工程进度报告要求：定期报告工程进度、存在问题、解决方案等。说明：此报告为工程进度监控的重要文件，需经双方签字盖章。7.工程质量检测报告要求：详细记录工程质量检测结果、合格不合格情况等。说明：此报告为工程质量保障的重要文件，需经双方签字盖章。8.争议解决协议要求：明确争议解决的方式、程序、期限等。说明：此协议为争议解决的指导文件，需经双方签字盖章。9.合同终止协议要求：明确合同终止的原因、程序、后续处理等。说明：此协议为合同终止的指导文件，需经双方签字盖章。说明二：违约行为及责任认定：1.开发商违约行为及责任认定1.1未按约定提供用地或配合工作责任认定：开发商应承担违约责任，向配套服务商支付违约金，并赔偿因此造成的损失。示例：开发商未按约定时间提供用地，导致配套设施建设延误，应支付违约金并赔偿损失。1.2未按约定支付资金责任认定：开发商应承担违约责任，向配套服务商支付违约金，并赔偿因此造成的损失。示例：开发商未按约定时间支付资金，导致配套设施建设资金链断裂，应支付违约金并赔偿损失。2.配套服务商违约行为及责任认定2.1未按约定完成建设任务责任认定：配套服务商应承担违约责任，向开发商支付违约金，并赔偿因此造成的损失。示例：配套服务商未按约定时间完成配套设施建设，导致项目延期交付，应支付违约金并赔偿损失。2.2工程质量不符合标准责任认定：配套服务商应承担违约责任，进行整改，并赔偿因此造成的损失。示例：配套设施建设质量不达标，配套服务商应进行整改，并赔偿因此造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定3.1未按约定履行职责责任认定：第三方应承担违约责任，向合同双方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。示例：第三方未按约定进行工程质量检测，导致工程质量问题无法及时发现，应支付违约金并赔偿损失。3.2泄露商业秘密责任认定：第三方应承担违约责任，停止泄露行为，并赔偿因此造成的损失。示例：第三方泄露了合同双方的商业秘密，应停止泄露行为，并赔偿损失。全文完。二零二四年度房地产开发项目合作绿色出行配套协议范本2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合作双方2.1合作方一2.2合作方二3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模4.绿色出行配套内容4.1出行方式4.2配套设施4.3服务标准5.合作期限5.1合作起始时间5.2合作终止时间6.合作双方的权利与义务6.1合作方一的权利与义务6.2合作方二的rightsandobligations7.合作费用7.1费用构成7.2费用支付方式7.3费用结算8.合作管理8.1管理机构8.2管理职责8.3管理流程9.合作成果9.1成果形式9.2成果验收9.3成果运用10.合作变更10.1变更条件10.2变更程序10.3变更内容11.合作终止11.1终止条件11.2终止程序11.3终止后果12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效13.1生效条件13.2生效日期14.其他14.1通知与送达14.2合同附件14.3合同解释14.4合同附件清单第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“绿色出行”指采用公共交通工具、自行车、步行等环保、低碳的出行方式。1.1.2“配套设施”指为绿色出行提供的停车场、充电设施、休息设施等。1.1.3“服务标准”指按照相关法规和行业标准提供的服务质量要求。1.2解释1.2.1本合同中涉及的专业术语，如无特殊说明，均按照行业惯例解释。1.2.2双方对本合同条款的理解如有争议，应以书面形式协商解决。2.合作双方2.1合作方一2.1.1名称：X房地产开发有限公司2.1.2地址：X省X市X区X路X号2.2合作方二2.2.1名称：X绿色出行科技有限公司2.2.2地址：X省X市X区X路X号3.项目概述3.1项目名称：X房地产开发项目3.2项目地点：X省X市X区3.3项目规模：占地面积X平方米，总建筑面积X平方米4.绿色出行配套内容4.1出行方式4.1.1公共交通：在项目周边设置公交站点，并确保公交车辆的准时到达。4.1.2自行车：提供自行车租赁服务，设置自行车停放区域。4.1.3步行：优化人行道设计，确保行人通行安全舒适。4.2配套设施4.2.1停车场：提供充足的非机动车停车位，并设置充电设施。4.2.2休息设施：在项目周边设置休息亭、座椅等，供行人休息。4.3服务标准4.3.2自行车：提供24小时租赁服务，自行车损坏率控制在5%以内。4.3.3步行：确保人行道平整、无障碍，并定期进行维护。5.合作期限5.1合作起始时间：自合同签订之日起5.2合作终止时间：合作期限为五年，自合作起始时间起计算6.合作双方的权利与义务6.1合作方一的权利与义务6.1.1提供项目用地及相关配套设施。6.1.2配合合作方二完成绿色出行配套项目的建设。6.2合作方二的rightsandobligations6.2.1负责绿色出行配套项目的建设与运营。6.2.2按照合同约定，向合作方一支付合作费用。7.合作费用7.1费用构成7.1.1建设费用：包括绿色出行配套设施的建设费用。7.1.2运营费用：包括绿色出行配套项目的日常运营费用。7.2费用支付方式7.2.1建设费用：在项目开工前，由合作方一支付至合作方二指定的账户。7.2.2运营费用：按月支付，由合作方二向合作方一开具发票后支付。7.3费用结算7.3.1双方应按照合同约定，在规定时间内完成费用的结算工作。7.3.2如有争议，双方应友好协商解决。8.合作管理8.1管理机构8.1.1成立由双方代表组成的联合管理委员会，负责绿色出行配套项目的日常管理。8.1.2联合管理委员会成员由合作双方各委派一名代表，并指定一名主任委员。8.2管理职责8.2.1确保绿色出行配套项目的设施设备正常运行。8.2.2监督绿色出行配套项目的服务质量。8.2.3处理绿色出行配套项目的投诉和建议。8.3管理流程8.3.1联合管理委员会定期召开会议，讨论项目运营中的问题。8.3.2任何一方提出的问题或建议，应在会议前提交至另一方。8.3.3会议决议应以书面形式记录并存档。9.合作成果9.1成果形式9.1.1绿色出行配套设施的建成和使用。9.1.2绿色出行服务质量的提升。9.2成果验收9.2.1合作双方应共同对绿色出行配套设施进行验收。9.2.2验收标准应符合国家相关法规和行业标准。9.3成果运用9.3.1绿色出行配套设施应优先服务于项目周边居民和工作人员。9.3.2鼓励项目周边单位和企业采用绿色出行方式。10.合作变更10.1变更条件10.1.1如遇国家政策调整、法律法规变化等不可抗力因素，合作双方可协商变更合同内容。10.2变更程序10.2.1变更事宜应经双方代表签字同意。10.2.2变更后的合同内容应作为本合同附件。10.3变更内容10.3.1变更内容应包括但不限于合作期限、合作费用、权利义务等。11.合作终止11.1终止条件11.1.1合作期限届满。11.1.2双方协商一致。11.1.3因不可抗力导致合同无法履行。11.2终止程序11.2.1双方应提前一个月以书面形式通知对方。11.2.2合作终止后，双方应共同清理项目，处理未了事宜。11.3终止后果11.3.1合作终止后，双方应按照合同约定结算剩余费用。11.3.2合作终止不影响双方因违约行为应承担的责任。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1双方同意选择X仲裁委员会作为争议解决机构。12.3争议解决程序12.3.1争议提交仲裁委员会后，仲裁委员会应按照仲裁规则进行审理。12.3.2仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。13.合同生效13.1生效条件13.1.1双方代表签字盖章。13.1.2合同经双方盖章后生效。13.2生效日期13.2.1合同自双方盖章之日起生效。14.其他14.1通知与送达14.1.1除非另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址。14.1.2通知送达日期以邮戳日期为准。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于：绿色出行配套设施建设方案、服务标准等。14.3合同解释14.3.1本合同如有未尽事宜，由双方另行协商解决。14.4合同附件清单14.4.1附件一：绿色出行配套设施建设方案14.4.2附件二：服务标准第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，指除甲乙双方以外的，参与本合同项下业务活动或提供相关服务的任何个人、法人或其他组织。15.2第三方责任15.2.1第三方在履行本合同过程中，应遵守国家法律法规和行业规范，确保其提供的服务或产品符合合同约定。15.2.2第三方因自身原因导致的服务或产品质量问题，应承担相应的责任。15.3第三方介入条件15.3.1甲乙双方在必要时，可邀请第三方介入本合同项下的业务活动。15.3.2第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。15.4第三方介入程序15.4.1第三方介入前，甲乙双方应明确第三方介入的目的、范围和期限。15.4.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方保持沟通，确保合作顺利进行。15.5第三方权利与义务15.5.1第三方享有根据合同约定获得报酬的权利。15.5.2第三方应履行合同约定的义务，包括但不限于：a)按时完成工作任务；b)提供符合质量要求的服务或产品；c)对其提供的服务或产品承担相应的责任。15.6第三方责任限额15.6.1第三方责任限额由甲乙双方在签订第三方协议时约定。15.6.2第三方责任限额应包括但不限于：a)直接损失；b)间接损失；c)因第三方原因造成的第三方损失。15.7第三方与其他各方的划分说明15.7.1第三方与甲乙双方的关系为委托代理或合作关系。15.7.2第三方应独立承担其责任，不因本合同的履行而影响其与其他方的关系。15.7.3第三方不得将甲乙双方的信息泄露给任何第三方。16.第三方变更16.1第三方变更条件16.1.1如第三方因自身原因需要更换，甲乙双方应协商一致，并签订书面协议。16.1.2第三方变更不影响本合同的履行。16.2第三方变更程序16.2.1第三方变更前，甲乙双方应与变更后的第三方签订书面协议。16.2.2变更后的第三方应按照原合同约定履行义务。16.3第三方变更