二建建设工程法规及相关知识-二级建造师《建设工程法规及相关知识》押题密卷4126

二建建设工程法规及相关知识-二级建造师《建设工程法规及相关知识》押题密卷4126单选题（共60题，共60分）(1.)某建设工程于2010年10月1日通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，201（江南博哥）0年10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2011年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。由于施工合同未约定明确的付款日期，根据有关司法解释的规定，该工程欠款的利息起算日应为()。A.2010年10月1日B.2010年10月10日C.2010年10月20日D.2011年5月1日正确答案：C参考解析：利息的起算：利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：1.建设工程已实际交付的，为交付之日2.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日3.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日本题2010年10月20日交付工程給发包人，因此利息从交付之日起算。(2.)下列人员中，可以被委托为民事诉讼代理人的是()。A.知名法学家B.基层法律服务工作者C.当事人的亲属D.建设行政主管部门推荐的公民正确答案：B参考解析：下列人员可以被委托为诉讼代理人：(1)律师、基层法律服务工作者；(2)当事人的近亲属或者工作人员；(3)当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。(3.)关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是()。A.承包人的优先受偿权自发包人应当给付建设工程价款之日起算B.发包人与承包人不得约定放弃建设工程价款优先受偿权C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人行使优先受偿权的期限为1年正确答案：A参考解析：A正确D错误：承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为6个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。B错误，发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持。C错误，承包人建设工程价款优先受偿的范围：依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。(4.)2014年6月10日，某施工企业委托某专利事务所申请发明专利。6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件，6月15日国家专利局收到该文件。2014年6月16日，国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是()。A.2024年6月12日B.2024年6月15日C.2034年6月12日D.2035年6月16日正确答案：C参考解析：C正确，发明专利权的期限为20年。国务院专利行政主管部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日。因此本题应该以6月12日进行起算，计算20年。(5.)甲、乙双方于2009年8月10日签订一份施工合同。2009年8月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《民法典》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在()之前向人民法院或仲裁机构申请。A.2009年8月10日B.2009年8月20日C.2010年8月10日D.2010年8月20日正确答案：D参考解析：行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或仲裁机构申请。(6.)关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是()。A.应当由建设单位统一投保B.保险期限自开工之日起算C.费用由作业人员负担D.保险期限至缺陷责任期届满之日止正确答案：B参考解析：AC错误，实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。B正确D错误，意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止。(7.)以下法律性规范文件属于行政法规的是()。A.《民法典》B.《城市房地产开发经营管理条例》C.《天津市建筑市场管理条例》D.《市政公用设施抗灾设防管理规定》正确答案：B参考解析：A选项属于法律，C选项属于地方性法规，D选项属于部门规章。(8.)《民法典》规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，下列说法错误的是()。A.可以协议补充B.不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定C.价款或者报酬不明确的，按照订立合同时签订地的市场价格履行D.履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时请求履行，但是应当给对方必要的准备时间正确答案：C参考解析：《民法典》规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。如果按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，《民法典》规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，依照规定履行；履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时请求履行，但是应当给对方必要的准备时间。(9.)以下关于强制性标准监督管理机构的说法中正确的是()。A.工程质量监督机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督B.建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察、设计阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督C.施工图设计文件审查单位应当对工程建设施工阶段执行强制性标准的情况实施监督D.建设项目规划审查机关、施工设计图设计文件审查单位、建筑安全监督管理机构、工程质量监督机构的技术人员必须熟悉、掌握工程建设强制性标准正确答案：D参考解析：建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督；施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督；建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督；工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。(10.)关于评标规则的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标C.招标项目的标底应当在中标结果确定后公布D.评标委员会确定的中标候选人至少3个，并标明顺序正确答案：B参考解析：A错误，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密；C错误，开标公布标底；D错误，评标委员会确定的中标候选人应当不超过3个，并标明排序。(11.)按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过()的，应当重新办理开工报告的批准手续。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月正确答案：D参考解析：按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。(12.)包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某请求按照合同约定折价补偿遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（）。A.合同无效，不应支付工程款B.合同无效，可以参照合同约定折价补偿C.合同有效，应当按照合同约定折价补偿D.合同有效，可以参照合同约定折价补偿正确答案：B参考解析：建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。(13.)关于建设工程共同承包，下列说法正确的是()。A.出现赔偿责任，建设单位有权向共同承包的任何一方请求赔偿B.共同承包应当由三个以上的承包单位组成C.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.联合体各方应当单独与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任正确答案：A参考解析：B项错误，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。C项错误，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。D项错误，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。(14.)建设单位和设计单位签订了一份200万的设计合同，建设单位按照约定支付了30万元的定金。如设计单位不履行义务，建设单位可以要求对方返还()。A.60万B.40万C.50万D.30万正确答案：A参考解析：给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。(15.)以下情形属于不当得利的是()。A.为履行道德义务进行的给付B.设计单位误领了建设单位支付给施工单位的工程款C.债务到期之前的清偿D.明知无给付义务而进行的债务清偿正确答案：B参考解析：《民法典》规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外：（1）为履行道德义务进行的给付；（2）债务到期之前的清偿；（3）明知无给付义务而进行的债务清偿。(16.)根据我国《合同法》的规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但()的除外。A.债权人对债务人的债权合法B.该从权利专属于债权人自身C.债务人的债权已到期D.只通知到债务人，没有得到债务人同意正确答案：B参考解析：《合同法》规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但该从权利专属于债权人自身的除外。(17.)下列情形中，属于承包人可以单方解除合同情形的是()。A.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准B.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的C.发包人不履行协助义务D.发包人向承包人推荐专业工程的分包人正确答案：B参考解析：《民法典》规定，发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。(18.)以下关于施工现场消防安全职责的说法中正确的是()。A.对建筑消防设施每半年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查B.重点工程的施工现场实行每日防火巡查，并建立巡查记录C.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用可燃材料D.设有消防控制室的，实行24小时值班制度，每班不少于1人，并持证上岗正确答案：B参考解析：A选项错误，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。C选项错误，新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料,严格限制使用可燃材料。D选项错误，设有消防控制室的，实行24小时值班制度，每班不少于2人，并持证上岗。(19.)关于招标，下列说法正确的是()。A.招标人根据招标项目的具体情况，可以组织提交申请的潜在投标人踏勘项目现场B.资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于7日C.应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项D.招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用，可以以营利为目的正确答案：C参考解析：A项错误，招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场。B项错误，资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日。D项错误，招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。(20.)某建设工程项目，甲公司为总承包单位，乙公司为专业分包单位，乙公司分包的工程发生质量问题，给建设单位造成10万元的损失，下列说法正确的是()。A.乙公司给建设单位造成了10万元的损失，建设单位只能找乙公司进行赔偿B.建设单位既可以找乙公司进行赔偿，也可以找甲公司进行赔偿C.建设单位找甲公司承担赔偿责任，甲公司赔偿后，不能找乙公司追偿D.甲公司和乙公司应当各承担5万元的赔偿责任正确答案：B参考解析：总分包连带质量责任。总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任，即分包工程发生质量问题时，建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿；进行赔偿的一方，有权依据分包合同的约定，对不属于自己责任的那部分的赔偿向对方追偿。(21.)依法必须招标的项目在评标阶段的做法，正确的是()。A.评标委员会成员人数为6人，其中经济、技术专家5人，并在开标前公开委员会成员姓名B.评标委员会认为所有投标者都不符合招标文件要求，否决了所有投标，招标人有权指定中标人C.评标委员会私下暗示甲投标人对于投标价格作出澄清D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果正确答案：D参考解析：A项错误，评标委员会成员人数为5人以上单数（含5人），其中经济、技术专家不少于成员总数的2/3，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。B项错误，评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。C项错误，评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。(22.)下列选项中，投标行为有效的是()。A.黑龙江的甲施工单位参与向重庆市乙公司的投标项目的投标B.招标项目所在公司下属子公司参与投标C.单位负责人为同一人，参加同一标段投标D.投标人不再具备招标文件规定的资格条件正确答案：A参考解析：投标人参加依法必须进行招标项目的投标，不受地区或者部门限制，任何单位和个人不得非法干涉。与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反以上规定的，相关投标均无效。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。(23.)《建设工程质量管理条例》规定，()收到建设工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收。A.总承包单位B.监理单位C.建设单位D.质量监督单位正确答案：C参考解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。(24.)在建设工程中，以下主体可以不是法人的是()。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位正确答案：B参考解析：施工单位、勘察设计单位、监理单位通常是具有法人资格的组织。建设单位一般也应当具有法人资格。但有时候，建设单位也可能是没有法人资格的其他组织。(25.)有下列情形的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质()。A.企业依法终止的B.资质证书有效期届满，未依法申请延续的C.企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的D.超越法定职权准予资质许可的正确答案：D参考解析：有下列情形之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质：（1）资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守准予资质许可的；（2）超越法定职权准予资质许可的；（3）违反法定程序准予资质许可的；（4）对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的；（5）依法可以撤销资质许可的其他情形。(26.)由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常称为()。A.法律形式B.法律体系C.法律规范D.法律部门正确答案：B参考解析：法律体系也称法的体系，通常指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体。(27.)下列使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目中，必须招标的是()。A.材料的采购，单项合同概算价为100万元人民币B.施工合同总估算价为500万元人民币C.重要设备的采购，单项合同估算价为50万元人民币D.设计服务的采购，单项合同估算价为200万元人民币正确答案：D参考解析：本规定范围内，必须招标的情形：（1）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。(28.)下列不属于承担赔偿损失的构成要件的是()。A.具有违约行为B.造成损失后果C.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则D.违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿正确答案：C参考解析：承担赔偿损失责任的构成要件是：（1）具有违约行为；（2）造成损失后果；（3）违约行为与财产等损失之间有因果关系；（4）违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。C是赔偿损失的特征，不是构成要件。(29.)以下关于工伤的相关说法中正确的是()。A.职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由职工方承担举证责任B.社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请，应当在5日内作出工伤认定的决定C.职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起10日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请D.社会保险行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实，用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助正确答案：D参考解析：A选项错误，职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。B选项错误，社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请，应当在15日内作出工伤认定的决定。C选项错误，职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。(30.)以下属于企业主要负责人安全生产责任的是()。A.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况B.保证本单位安全生产投入的有效实施C.确保项目安全生产费用有效使用D.定期考核分包企业安全生产管理情况正确答案：B参考解析：A属于专职安全员的责任，CD属于项目负责人的责任。(31.)下列选项中，不属于工程总承包项目经理应当具备的条件是()。A.担任过与拟建项目相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或者项目总监理工程师B.熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范C.经安全教育培训并考核合格D.具有较强的组织协调能力和良好的职业道德正确答案：C参考解析：工程总承包项目经理应当具备下列条件：（1）取得相应工程建设类注册执业资格，包括注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师或者注册监理工程师等；未实施注册执业资格的，取得高级专业技术职称；（2）担任过与拟建项目相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或者项目总监理工程师；（3）熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范；（4）具有较强的组织协调能力和良好的职业道德。(32.)下列建筑市场信用信息的说法，正确的是（）。A.建筑市场信用信息由优良信用信息、不良信用信息构成B.注册登记信息、资质信息、工程项目信息不属于建筑市场信用信息C.优良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中获得的省级以上行政机关表彰奖励等信息D.违反有关法律受到县级以上住房城乡建设主管部门行政处罚的信息属于不良信用信息正确答案：D参考解析：A错误，建筑市场信用信息由基本信息、优良信用信息、不良信用信息构成。B错误，注册登记信息、资质信息、工程项目信息属于建筑市场诚信行为信息中的基本信息。C错误，优良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中获得的县级以上行政机关表彰奖励等信息。D正确，不良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中违反有关法律、法规、规章或工程建设强制性标准，受到县级以上住房城乡建设主管部门行政处罚的信息，以及经有关部门认定的其他不良信用信息。(33.)下列关于效力待定合同的说法，正确的是()。A.限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为经过追认有效B.限制民事行为能力人的订立的合同，相对人可以催告法定代理人自收到通知之日起15日内予以追认C.行为人实施的行为被追认前，善意相对人有撤销的权利D.撤销应当以向人民法院或者仲裁机构申请正确答案：C参考解析：A错误，《民法典》规定，限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为有效。B错误，限制民事行为能力人的订立的合同，相对人可以催告法定代理人自收到通知之日起30日内予以追认。D错误，撤销应当以通知的方式作出。(34.)某工程计划于2021年5月1日开工，3月1日，发包人办理了建筑工程一切险，保单约定的开工日期是4月10日。同年4月20，施工方为了避免延误工期，将主要建筑材料运送至工地现场，后因场外道路的审批问题，实际开工日期为5月20日。则建筑工程一切险的生效日为()。A.4月10日B.4月20日C.5月1日D.5月20日正确答案：B参考解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超岀保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。(35.)建筑施工企业不再具备安全生产条件但情节不严重的，将面临的行政处罚是()。A.暂扣安全生产许可证B.吊销安全生产许可证C.注销安全生产许可证D.撤回安全生产许可证正确答案：A参考解析：建筑施工企业不再具备安全生产条件的,暂扣安全生产许可证并限期整改；情节严重的，吊销安全生产许可证。(36.)下列应由施工单位承担标的物毁损、灭失风险的情形有（）。A.合同约定由供应商将货物交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未到达约定的交付地点B.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货C.施工企业购买一批安全帽，供应商尚未交付D.标的物已运抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物正确答案：B参考解析：AC选项属于交付风险转移，尚未交付，风险没有转移；D选项，出卖人交付的标的物不符合质量要求的，未完成交付，风险没有转移。B选项，因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险。(37.)以下担保方式必须由第三人提供的是()。A.抵押B.质押C.留置D.保证正确答案：D参考解析：抵押和质押可以由本人提供，也可以由第三人提供。留置必须本人提供。(38.)某工程在竣工验收过程中，发现南侧承重墙的承载力不符合国家标准，经查明是设计原因导致的，下列说法正确的是()。A.应该由施工单位和设计单位共同返修，并承担损失B.应该由建设单位组织返修C.应该由设计单位组织返修D.由施工单位负责返修，费用由设计单位承担正确答案：D参考解析：B错误，国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。C错误，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门应当进行抽查。D错误，分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。(39.)关于建设项目环境噪声污染的防治，下列说法正确的是()。A.环境影响报告书中，应当得到该建设项目所在地单位和居民的同意B.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，可以不缴纳超标准排污费C.建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书D.拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府批准正确答案：C参考解析：A项错误，环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。B项错误，产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费。D项错误，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府环境保护主管部门批准。(40.)关于借款合同的说法，正确的是（）。A.借款合同是实践合同B.对支付利息的期限没有约定，不能协议也不能按合同条款或者交易习惯确定的，借款期限1年以上的，应当在每届满1年时支付C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为支付利息D.借贷双方约定的利率超过合同成立时1年期贷款市场报价利率4倍，法院应当支持正确答案：B参考解析：A错误，借款合同可以是诺成合同，也可以是实践合同（自然人借款）；B正确，对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，借款期间不满1年的，应当在返还借款时一并支付。借款期间1年以上的，应当在每届满1年时支付，剩余期间不满1年的，应当在返还借款时一并支付。C错误，自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为不支付利息；黑钻押题，，，D错误，出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的，人民法院应予支持，但是双方约定的利率超过合同成立时1年期贷款市场报价利率4倍的除外。(41.)以下关于危大工程安全专项施工方案实施的说法中正确的是()。A.项目技术负责人应当对专项施工方案实施情况进行现场监督B.监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，可以建议其进行整改C.对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，施工单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测D.监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查正确答案：D参考解析：A选项错误，项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督。B选项错误，监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，应当要求其进行整改。C选项错误，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。(42.)以下关于施工总分包单位安全生产责任的说法中正确的是()。A.总承包单位应当自行完成建设工程的全部施工B.总承包单位和分包单位对全部工程的安全生产承担连带责任C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由总包单位承担全部责任D.实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案正确答案：D参考解析：A选项错误，总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。B选项错误，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。C选项错误，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。(43.)安全文明施工费不包括()。A.环境保护费B.文明施工费C.安全施工费D.永久设施费正确答案：D参考解析：建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》中措施费所含的文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。(44.)下列属于国家所有的不可移动文物的是()。A.壁画B.三星堆出土的文物C.中国博物馆的文物D.殷墟商文化遗址正确答案：D参考解析：古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物，除国家另有规定的以外，属于国家所有。(45.)根据《民法典》规定，下列各项内容中，不属于建设工程施工合同的内容是()。A.工程范围B.建设工期C.诉讼时效D.拨款和结算正确答案：C参考解析：《民法典》规定，施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。(46.)《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，()负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位正确答案：B参考解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。(47.)根据《招标投标法》的规定，下列选项中说法正确的是()。A.项目审批、核准部门应当及时将审批、核准确定的招标范围、招标方式、招标组织形式通报有关行政监督部门B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，可以先履行审批手续C.招标人应当有进行招标项目的相应资金D.依法必须进行招标的项目，仅需将招标范围、招标方式报项目审批、核准部门审批、核准正确答案：A参考解析：B项错误，招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。C项错误，招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实。D项错误，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。(48.)下列关于垫资的处理说法，正确的是()。A.国家禁止垫资行为，因为垫资属于违法行为B.政府投资项目可由施工单位先行垫资建设C.当事人对垫资没有约定的，视为工程欠款D.当事人对垫资不得约定利息正确答案：C参考解析：《保障中小企业款项支付条例》规定，政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。(49.)关于工程质量检测机构和检测人员的说法，正确的是()。A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D.质量检测业务由工程项目施工单位委托具有相应资质的检测机构进行检测正确答案：A参考解析：B错误，检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或其授权的签字人签署，所以不要求必须是法定代表人签署。C错误，检测机构是具有独立法人资格的中介机构。D错误，质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。(50.)根据《建设工程质量管理条例》，设计单位质量责任的说法，正确的是（）。A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.就审查合格的设计文件向施工单位进行技术交底C.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限D.设计文件不得指定生产厂、供应商正确答案：B参考解析：B正确，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。A选项，勘察成果文件是设计的依据。C选项，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。D选项，有特殊要求，设计单位可以指定生产厂商或供应商。(51.)下列关于承揽合同的表述不符合法律规定的是()。A.未经定作人同意，承揽人将主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同，但承揽人有权将承揽的辅助工作交由第三人完成B.定作人享有随时解除合同的权利，但前提是赔偿承揽人的损失C.定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，经承揽人催告，在合理期限内，定作人仍不履行的，承揽人可以依法解除合同D.定作人未向承揽人支付报酬材料费等价款的，承揽人不能对完成的工作成果行使留置权正确答案：D参考解析：定作人未向承揽人支付报酬材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果有留置权。(52.)买卖双方特别约定，合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有，但其所有权已完成法律上的转移，此种交付方式属于()。A.现实交付B.简易交付C.占有改定D.指示交付正确答案：C参考解析：占有改定。买卖双方特别约定，合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有，但其所有权已完成法律上的转移。(53.)以下关于抵押的说法中正确的是()。A.抵押权人有义务妥善保管抵押物并保证其价值B.抵押权与其担保的债权同时存在C.抵押财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有D.抵押财产折价或者拍卖、变卖后，不足部分由抵押人清偿正确答案：B参考解析：A选项错误，抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。CD选项错误，抵押财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。(54.)关于租赁合同的法律特征，下列说法正确的是()。A.租赁合同是转移租赁物所有权的合同B.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件C.在租赁合同中，承租人的目的是取得租赁物的使用收益权D.租赁合同终止时，承租人可以不返还租赁物正确答案：C参考解析：A错误，租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同，也是诺成合同和双务、有偿合同。B错误，租赁合同的成立不以租赁物的交付为要件，当事人只要依法达成协议，合同即告成立。D错误，租赁合同终止时，承租人须返还租赁物。(55.)下列选项中，属于仲裁的基本特点的是()。A.公权性B.程序性C.强制性D.保密性正确答案：D参考解析：A、B、C属于民事诉讼的基本特点。(56.)以下关于施工企业资质的说法中正确的是()。A.施工总承包一级企业的净资产应当在4000万元以上B.施工企业应当自行购买与其从事施工活动相适应的技术装备C.三级企业不再要求已完成的工程业绩D.施工总承包二级企业的净资产应当在800万元以上正确答案：C参考解析：AD错误，以建筑工程施工总承包企业为例，一级企业净资产1亿元以上；二级企业净资产4000万元以上；三级企业净资产800万元以上。B错误，施工单位必须使用与其从事施工活动相适应的技术装备，而许多大中型机械设备都可以采用租赁或融资租赁的方式取得。(57.)关于诉讼时效，下列说法正确的是()。A.法院不能主动适用诉讼时效B.超过诉讼时效期间，权利人的上诉权消灭C.超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，受诉讼时效限制D.当事人可以约定延长或缩短诉讼时效正确答案：A参考解析：B项错误，超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人的胜诉权消灭。超过诉讼时效期间权利人起诉，如果符合《民事诉讼法》规定的起诉条件，法院仍然应当受理。C项错误，超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制。D项错误，延长或缩短诉讼时效的约定无效。(58.)下列关于融资租赁合同的表述，正确的是()。A.融资租赁是将融资和融物结合在一起的特殊交易方式B.承租人和出卖人为同一人时，不构成融资租赁C.承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人人身损害或者财产损失的，出租人承担赔偿责任D.在融资租赁合同中，承租人不享有受领标的物有关买受人的权利正确答案：A参考解析：B选项，人民法院不应仅以承租人和出卖人系同一人为由认定不构成融资租赁法律关系。C选项，承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人人身损害或者财产损失的，承租人承担赔偿责任。D选项，融资租赁合同中，承租人享有受领标的物有关买受人的权利。(59.)关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A.一审程序包括特别程序和简易程序B.原告必须与案件有直接利害关系C.当事人不服一审判决的，有权15日内上诉，二审审限为30天D.对不公开审理的案件，不公开宣告判决正确答案：B参考解析：A错误，一审程序包括普通程序和简易程序。C错误，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。第二审人民法院审理对判决的上诉案件，审限为3个月；审理对裁定的上诉案件，审限为30日。D错误，法院一律公开宣告判决。(60.)关于联合体投标，下列说法正确的是()。A.联合体一方具备规定的资格条件即可B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标需重新审查D.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标正确答案：D参考解析：A项错误，联合体各方均应当具备规定的资格条件。B项错误，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。C项错误，资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。多选题（共20题，共20分）(61.)下列行为构成侵权之债的有()。A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证B.路人帮助把受伤工人送至医院C.建筑物上坠落物品造成他人损害的D.拆除屋顶广告时将住户窗户损毁E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业正确答案：C、D参考解析：CD正确，侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。A选项属于行政纠纷，不属于债。B选项属于无因管理，E选项属于合同之债。(62.)投标文件应当包括的内容有()。A.已标价工程量清单B.法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书C.项目管理机构D.投标函及投标函附录E.履约保证金正确答案：A、B、C、D参考解析：投标文件应包括下列内容：①投标函及投标函附录；②法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（联合体协议书；④投标保证金；⑤已标价工程量清单；⑥施工组织设计；⑦项目管理机构；⑧拟分包项目情况表；⑨资格审查资料；⑩投标人须知前附表规定的其他材料。(63.)下列关于法的形式，说法正确的是（）。A.《招标投标法实施条例》属于行政法规B.《招标公告发布暂行办法》属于部门规章C.《北京市工程质量管理条例》属于地方政府规章D.《建筑业企业资质管理规定》属于地方性法规E.《天津市房地产开发经营管理条例》属于地方性法规正确答案：A、B、E参考解析：C选项，属于地方性法规；D选项，属于部门规章。(64.)合同价款的确定方式有()，双方可在专用条款内约定采用其中一种。A.固定价格合同B.浮动价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同E.固定成本合同正确答案：A、C、D参考解析：合同价款的确定方式有固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同，双方可在专用条款内约定采用其中一种。(65.)致使承包人单方行使建设工程施工合同解除权的情形包括()。A.发包人严重拖欠工程价款，经过催告仍不支付B.发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准，经过催告仍不更换C.发包人经常召集各承包人的项目经理开会D.项目经理与总监理工程师之间存在矛盾E.要求承包人提交质量保证金正确答案：A、B参考解析：发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）未按约定支付工程价款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不履行合同约定的协助义务的。(66.)关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有（）。A.组织制定和实施安全生产教育培训计划B.对建设工程项目的安全施工负责C.确保安全生产费用的有效使用D.监督危险性较大工程专项方案实施E.及时、如实报告生产安全事故正确答案：B、C、E参考解析：施工企业项目负责人安全生产责任：1.对本项目的安全生产管理全面负责；2.建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员职责、落实安全生产管理制度；3.确保安全生产费用的有效使用；4.监控危险性较大的分部分项工程，及时排除、处理安全事故隐患；5.及时报告生产安全事故，并开展现场救援；6.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况。A选项，为生产经营单位的主要负责人的安全责任。D选项，专职安全员的安全责任。(67.)关于仲裁协议的说法，正确的是（）。A.仲裁协议是书面协议B.仲裁协议可以是口头订立，但需双方认可C.仲裁协议必须在纠纷发生之前达成D.没有仲裁协议，也就无法进行仲裁E.有效的仲裁协议排除了人民法院对争议解决的管辖权正确答案：A、D、E参考解析：B选项，口头方式达成的仲裁意思表示无效；C选项，仲裁协议是指当事人自愿将已经发生或者可能发生的争议通过仲裁解决的书面协议。(68.)以下属于注册建造师权利的有()。A.接受继续教育B.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密C.在规定范围内从事执业活动D.执行技术标准、规范和规程E.保证执业成果的质量，并承担相应责任正确答案：A、C参考解析：《注册建造师管理规定》进一步规定，注册建造师享有下列权利：（1）使用注册建造师名称;（2）在规定范围内从事执业活动;（3）在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章；（4）保管和使用本人注册证书、执业印章；（5）对本人执业活动进行解释和辩护；（6）接受继续教育；（7）获得相应的劳动报酬;（8）对侵犯本人权利的行为进行申述。(69.)某工程开工前，发包人为该建设工程办理了建设工程一切险及第三方责任险，并支付了保险费用，不属于保险的责任范围（）。A.由设计院设计范围错误引起的损失和费用B.原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为置换、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用C.大气变化、正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用D.突然性的被保险人无法控制并造成物质损失的爆炸E.盘点时发现的短缺正确答案：A、B、C、E参考解析：D在保险责任范围内，属于意外事故。(70.)建设工程施工合同中属于承包人主要义务的有()。A.及时验收工程B.提供必要施工条件C.自行完成建设工程主体结构施工D.接受发包人有关检查E.交付竣工验收合格的建设工程正确答案：C、D、E参考解析：承包人额的主要义务有：1.不得转包和违法分包工程；2.自行完成建设工程主体结构施工；3.接受发包人有关检查；4.交付竣工验收合格的建设工程；5.建设工程质量不符合约定的无偿修理。(71.)关于施工许可证核验的规定，说法正确的是（）。A.施工许可证的有效期为3个月B.项目停工1个月内，建设单位应当向发证机关报告C.因故不能按期开工超过1年的，应当核验施工许可证D.由施工单位负责申请办理施工许可证E.停工项目恢复施工的，建设单位应当向发证机关报告正确答案：A、B、E参考解析：A正确，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。BE正确，中止施工1个月内建设单位要报告发证机关，恢复施工前要报告发证机关。C错误，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。D错误，建设单位负责办理施工许可证。(72.)以下行为属于有效民事行为的有()。A.行为人具有相应的民事行为能力B.意思表示真实C.不违反法律、行政法规的强制性规定D.不违背公序良俗E.不违反部门规章的相关规定正确答案：A、B、C、D参考解析：《民法典》规定，具备下列条件的民事法律行为有效：（1）行为人具有相应的民事行为能力；（2）意思表示真实；（3）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。(73.)下列选项中，属于《招标投标法》第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为有()。A.使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标B.使用伪造、变造的许可证件C.使用本公司的资质证书投标D.提供虚假的财务状况或者业绩E.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明正确答案：B、D、E参考解析：投标人有下列情形之一的，属于《招标投标法》第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为：（1）使用伪造、变造的许可证件；（2）提供虚假的财务状况或者业绩；（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；（4）提供虚假的信用状况；（5）其他弄虚作假的行为。(74.)下列情形中，劳动者可以立即解除劳动合同，不需要事先告知用人单