二建建设工程法规及相关知识-二级建造师《建设工程法规及相关知识》押题密卷1124

二建建设工程法规及相关知识-二级建造师《建设工程法规及相关知识》押题密卷1124单选题（共60题，共60分）(1.)乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司，甲知悉此事后，与乙商议以该设（江南博哥）备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法，正确的是()。A.效力待定B.有效C.部分有效D.可撤销正确答案：B参考解析：2022教材P142,2021教材P141无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。(2.)下列主体中，属于法人的是()。A.某施工企业项目部B.某施工企业分公司C.某大学建筑学院D.某乡人民政府正确答案：D参考解析：选项A、B、C均不具备法人资格。(3.)甲单位与采购员乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职。关于本案，说法正确的是()。A.甲有权拒绝向丙、丁承担责任B.由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理C.由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同D.甲对丙应承担付款义务正确答案：D参考解析：丙不知乙离职，构成表见代理。但丁明知乙离职，还与乙实施民事行为给甲造成损害，则由丁与乙向甲负连带责任。A选项，甲不当拒绝丙，合同有效；B选项，丁的合同不是表见代理；C选项，丙的合同有效、丁的合同无效；D选项，甲应对丙承担付款义务。(4.)下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是()。A.取得安全生产许可后，发生较大安全事故的B.转让安全生产许可证擅自进行生产的C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的正确答案：B参考解析：转让安全生产许可证的没收违法所得，处以罚款，并吊销安全生产许可证。(5.)关于财产保险合同的说法，正确的是()。A.保险合同不可以转让B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D.被保险人应当与投保人一致正确答案：C参考解析：2023教材P35；2022教材P34本题考查的是保险与保险索赔的规定。选项A，在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同。选项B，保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。选项C，危险的存在是保险产生的前提，但保险制度上的危险具有损失发生的不确定性；选项D，投保人可以为被保险人。(6.)作为施工许可证的法定审批条件，下列关于建设用地的说法中，正确的是()。A.乡村公益事业建设工程，需核发建设用地规划许可证B.在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接办理建设工程规划许可证C.在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出让合同后，还要补办建设用地规划许可证D.任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地正确答案：D参考解析：A选项，应为“核发乡村建设规划许可证”。B选项，以划拨方式取得土地使用权的项目，先办理建设用地规划许可证，再办理土地证，最后办理建设工程规划许可证。C选项，以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出让合同后，领取建设用地规划许可证。D选项，需要使用土地进行建设，必须依法申请使用国有土地。(7.)关于建设工程发包、转包、分包、挂靠的说法，正确的有()。A.没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的，属于挂靠B.专业作业承包人可以承接施工总承包、专业承包或其他劳务分包企业分包的劳务作业C.总承包单位将主体结构工程分包给其他企业的，属于转包D.建设单位推荐分包单位的，属于违法发包行为正确答案：A参考解析：B选项，劳务分包企业承接的劳务作业不得再分包；C选项，主体结构分包属于违法分包；D选项，建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择，不属于违法发包。(8.)根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。A.撤销安全生产许可证B.吊销安全生产许可证C.暂扣安全生产许可证并限期整改D.责令停止生产，并处罚款正确答案：C参考解析：取得安全生产许可证的施工企业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证并限期整改。(9.)下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员正确答案：C参考解析：本题考查的是申请安全生产许可证的条件。A选项，应为“有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装”；B选项，管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；D选项，设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员。(10.)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。A.以合同约定的竣工日期为准B.相应顺延C.以承包人提交竣工报告之日为准D.以实际通过的竣工验收之日为准正确答案：C参考解析：2022教材P133/2021教材P1322004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。(11.)关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。A.建设工程承包活动属于法定代理B.建筑材料设备的采购不得委托代理C.建设工程诉讼只能委托律师代理D.建设工程招标活动可以委托代理正确答案：D参考解析：A错误，建设工程的承包活动不得委托代理，也不属于法定代理。B错误D正确，建设工程活动中涉及的代理行为比较多，如工程招标代理、材料设备采购代理以及诉讼代理等。C错误，还可以委托基层法律工作者，当事人的近亲属，社会团体推荐的人。(12.)以下关于项目经理和项目经理部的说法中正确的是()。A.每个项目上都应当设立项目经理部B.每个项目上都应当有项目经理C.项目经理部是施工企业根据建设工程施工项目而组建的常设下属机构D.项目经理根据企业法定代表人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作正确答案：B参考解析：A选项错误，对于大中型施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部；小型施工项目，可以由施工企业根据实际情况选择适当的管理方式。C选项错误，项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。D选项错误，项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。(13.)关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债正确答案：A参考解析：2022教材P21【知识点】建设工程债的发生依据。(14.)下列选项中，属于招标人与投标人串通投标的是()。A.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标C.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出正确答案：C参考解析：有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。(15.)关于民事诉讼证据，下列选项中属于电子数据的是()。A.录音机中的当事人的谈话B.摄像机拍摄的活动C.微博发布的信息D.双方签订的书面合同正确答案：C参考解析：电子数据，是指与案件事实有关的下列信息、电子文件：网页、博客、微博客等网络平台发布的信息；手机短信、电子邮件、即时通信、通讯群组等网络应用服务的通信信息；用户注册信息、身份认证信息、电子交易记录、通信记录、登录日志等信息；文档、图片、音频、视频、数字证书、计算机程序等电子文件；其他以数字化形式存储、处理、传输的能够证明案件事实的信息。(16.)关于民事诉讼一审程序，下列说法正确的是()。A.应当以口头起诉为原则，书面起诉为例外B.公开审理是人民法院审理案件的一项基本原则C.普通程序的审判组织应当采用独任制D.原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决正确答案：B参考解析：A项错误，应当以书面起诉为原则，口头起诉为例外。C项错误，普通程序的审判组织应当采用合议制。D项错误，被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。(17.)关于建筑活动中债的说法，正确的是（）。A.施工单位误将本应支付给A供应商的材料款转账给B供应商，A供应商可以请求B供应商返还B.施工现场排放施工噪声超标的，居民可追究建设单位的侵权责任C.施工企业在道路施工时设置警示标志警示行人，属于无因管理之债D.建筑物倒塌造成损毁的，由施工单位和设计单位负连带责任正确答案：B参考解析：A错误，由施工单位要求B供应商返还，不当得利，应当返还；C错误，属于施工单位的安全责任，是其法定的安全管理义务，不是无因管理；D错误，由建设单位与施工单位承担连带责任。(18.)甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保。则以下可以为这笔贷款提供担保的是()。A.甲市政府建设行政主管部门B.乙银行C.丙建筑工程公司D.丁大学正确答案：C参考解析：机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。(19.)根据我国《民事诉讼法》的规定，下列案件应当制作调解书的是()。A.赵某与小赵关于收养关系的案件经法院调解维持收养关系B.李某与张某的离婚案件经法院调解和好C.钱某因孙某的宠物狗夜间叫声太大，将狗打死，孙某提起诉讼，法院要求钱某5天内赔偿孙某1000元D.王某起诉刘某侵犯其肖像权的案件，经法院调解，王某要求刘某赔礼道歉，刘某当场赔礼道歉正确答案：C参考解析：下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书：（1）调解和好的离婚案件；（2）调解维持收养关系的案件；（3）能够即时履行的案件；（4）其他不需要制作调解书的案件。(20.)合同中的下列免责条款有效的是()。A.公交司机提醒乘客保管好随身物品，如有丢失概不负责B.野生动物园和游客约定，在游览期间游客被野生动物袭击受伤的，后果由游客自行承担C.因故意行为造成对方财产损失的D.因重大过失造成对方财产损失的正确答案：A参考解析：合同中下列免责条款无效：（1）造成对方人身伤害的；（2）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。(21.)根据招标投标法规定，建设工程招标的基本程序主要包括：①委托招标代理机构、②发布招标公告或投标邀请书、③履行项目审批手续、④编制招标文件及标底、⑤资格审查、⑥中标、⑦开标、⑧评标、⑨终止招标、⑩签订合同，下列选项排序正确的是()。A.①③④②⑤⑦⑧⑥⑩⑨B.③①④②⑤⑦⑧⑥⑩⑨C.③①④②⑤⑦⑧⑥⑨⑩D.①③②④⑤⑦⑧⑥⑨⑩正确答案：B参考解析：建设工程招标的基本程序主要包括：履行项目审批手续、委托招标代理机构、编制招标文件及标底、发布招标公告或投标邀请书、资格审查、开标、评标、中标和签订合同，以及终止招标等。(22.)关于劳动者工资制度的说法，正确的是()。A.工资分配应当遵循按劳分配原则，实行同工同酬B.用人单位支付劳动者的基本工资可以低于当地最低工资标准C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位可以不支付工资D.劳动者工资应当以货币形式支付给劳动者，奖金、津贴可以货物支付正确答案：A参考解析：B选项，用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准。C选项，劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资。D选项，工资应当以货币方式支付给劳动者，包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴等。(23.)某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死20人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故正确答案：B参考解析：根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。（注：就高不就低）(24.)关于生产安全事故的报告和处理，下列说法中，不正确的有（）。A.实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报生产安全事故B.特别重大事故由省级人民政府组织事故调查组进行调查C.事故自发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的应当补报D.事故报告后出现新情况的，应当补报正确答案：B参考解析：B错误，事故调查的管辖：（1）特别重大：国务院或授权部门；（2）重大：省级政府；（3）较大：设区的市级政府；（4）一般：县级政府。(25.)关于编制招标文件及标底，下列说法正确的是()。A.一个招标项目只能有一个标底，标底应当公开B.招标项目设有标底的，招标人应当在开标前公布C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价D.招标人设有最低投标限价的，应当在招标文件中明确最低投标限价或者最低投标限价的计算方法正确答案：C参考解析：A项错误，一个招标项目只能有一个标底。标底必须保密。B项错误，招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布。D项错误，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。(26.)关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。A.不同类型的建设工程，质量保修范围不同B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关D.质量保修书应当在竣工验收后与工程竣工档案一并提交建设单位正确答案：A参考解析：B错误，约定的保修期不得低于法定保修期；C错误，工程合理使用年限与施工单位的质量责任有关，如地基基础和主体结构的质量责任；D错误，提交竣工验收报告的同时提交质量保修书。(27.)关于买卖合同的规定，下列说法错误的是()。A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为放弃购买C.凭样品买卖，是指标的物的品质须与特定的样品品质一致的买卖D.因标的物的从物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于主物正确答案：B参考解析：B错误，试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买。(28.)以下不属于行政强制措施的是()。A.限制公民人身自由B.查封场所C.扣押财物D.责令停产停业正确答案：D参考解析：行政强制措施包括：限制公民人身自由；查封场所、设施或者财物；扣押财物；冻结存款、汇款；其他行政强制措施。(29.)县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取的措施不包括()。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.项目负责人必须在场陪同D.发现有影响工程质量的问题时，责令改正正确答案：C参考解析：县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：（1）要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料；（2）进入被检查单位的施工现场进行检查；（3）发现有影响工程质量的问题时，责令改正。(30.)关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）。A.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点B.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收正确答案：A参考解析：B错误，招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。CD错误，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。(31.)下列选项中，属于经营者采用财物或者其他手段贿赂下列单位或者个人，以谋取交易机会或者竞争优势的是()。A.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便B.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息C.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价D.交易相对方的工作人员正确答案：D参考解析：经营者不得采用财物或者其他手段贿赂下列单位或者个人，以谋取交易机会或者竞争优势：（1）交易相对方的工作人员；（2）受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人；（3）利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人。(32.)关于诉讼代理人，下列说法正确的是()。A.诉讼代理人就是委托诉讼代理人B.当事人的近亲属可以被委托为诉讼代理人C.当事人可以委托3人为自己代理D.授权委托书中的“全权代理”，可以认定为诉讼代理人已获得特别授权正确答案：B参考解析：A项错误，诉讼代理人通常分为法定诉讼代理人、委托诉讼代理人和指定诉讼代理人。在工程建设领域，最常见的是委托诉讼代理人。C项错误，当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。D项错误，授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情况下，不能认定为诉讼代理人已获得特别授权。(33.)以下关于所有权的说法中正确的是()。A.占有权是所有权的核心B.如所有人不行使对物的使用权，则不可以享有对物的收益权C.所有人可以在法律规定的范围内，以自己的意志使用其所有物D.占有权由所有人享有，不得分离正确答案：C参考解析：A选项错误，处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。B选项错误，所有人并不行使对物的使用权，仍可以享有对物的收益权。D选项错误，占有权可以根据所有人的意志和利益分离岀去，由非所有人享有。(34.)工程建设国家标准的制定、批准发布和编号，下列说法正确的是()。A.国务院负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报B.设区的市人民政府标准化行政主管部门可以向国务院标准化行政主管部门提出强制性国家标准的立项建议C.国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报D.推荐性国家标准由国务院制定正确答案：C参考解析：A错误，国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报。B错误，省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门可以向国务院标准化行政主管部门提出强制性国家标准的立项建议，由国务院标准化行政主管部门会同国务院有关行政主管部门决定。D错误，推荐性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定。(35.)王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2021年3月5日委托某专利事务所申请发明专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2023年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是()。A.2041年3月5日B.2041年3月15日C.2041年5月15日D.2043年2月13日正确答案：B参考解析：发明权的期限为20年，自申请日起算。(36.)根据《民法典》，不能设定权利质押的是（）。A.专利中的财产权B.可转让的股份C.债券D.房屋所有权正确答案：D参考解析：D属于不动产，质押的分类：动产质押和权利质押（没有不动产质押），可以质押的权利包括：（1）汇票、本票、支票；（2）债券、存款单；（3）仓单、提单；（4）可以转让的基金份额、股权；（5）可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；（6）现有的以及将有的应收账款；（7）法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利(37.)以下属于刑事责任中主刑是()。A.罚金B.没收财产C.驱逐出境D.管制正确答案：D参考解析：ABC属于附加刑。(38.)关于行政复议和行政诉讼，说法正确的是()。A.行政诉讼是法院解决行政机关实施抽象行政行为时与公民、法人发生的争议B.当事人提出行政复议，应当是在行政机关准备作出行政决定之后C.行政诉讼具有监督行政机关依法行政的功能D.当事人只能向做出行政行为的直属上级行政机关申请复议正确答案：C参考解析：A项错误，行政诉讼是法院解决行政机关实施具体行政行为时与公民、法人发生的争议。B项错误，当事人提出行政复议，必须是在行政机关已经作出行政决定之后。D项错误，当事人只能向有行政复议权的行政机关申请复议。(39.)以下属于建筑工程一切险承保范围的是()。A.设计错误引起的损失和费用B.意外事故C.盘点时发现的短缺D.维修保养或正常检修的费用正确答案：B参考解析：保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：（1）自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。(40.)合议庭审理的案件，裁决按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记录笔录。仲裁庭不能形成多数意见时()。A.裁决应当按照首席仲裁员的意见作出B.裁决应当由仲裁委员会主席决定C.需要仲裁委员会主席参与共同决定D.仲裁庭暂时休庭，一周后重新开庭裁决正确答案：A参考解析：仲裁庭无法形成多数意见时，裁决按照首席仲裁员的意见作出。(41.)关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（）。A.不得安排女职工从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动B.禁止安排女职工从事高处、低温、冷水作业C.安排女工从事矿井开挖工作D.女职工怀孕8个月的，可以安排夜班工作正确答案：A参考解析：A选项，不得安排女职工从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动。B选项，不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动；C选项，不得安排女工从事矿山井下作业。D选项，不得安排怀孕期7个月女职工从事夜班和加班工作，不得从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。(42.)以下财产不得抵押的是()。A.正在建造的建筑物B.土地所有权C.交通运输工具D.海域使用权正确答案：B参考解析：下列财产不得抵押：（1）土地所有权；（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；（3）学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。(43.)下列情形中，属于发包人可以单方解除合同情形的是()。A.承包人将主体工程分包给其他单位B.合同约定的期限内没有完工C.已经完成的建设工程质量不合格D.承包人未经发包人同意将劳务作业分包给具有相应资质的劳务作业单位正确答案：A参考解析：承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。(44.)城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于()的封闭围挡，一般路段的施工工地应设置高度不小于()的封闭围挡。A.2m；1.5mB.2.5m；1.8mC.1.5m；2mD.1.8m；2.5m正确答案：B参考解析：城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡，一般路段的施工工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡。(45.)根据《文物保护法》，下列文物中不属于国家所有文物的是（）。A.遗存于中国领海起源于外国的文物B.古文化遗址C.某公民收藏的古玩字画D.国家机关收藏的文物正确答案：C参考解析：A选项、中国国境内地下、内水、领海中遗存的一切文物属于国家所有；B选项、古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有；D选项，国有文物收藏单位以及其他国家机关、部队和国有企业、事业组织收藏、保管的文物属于国家所有；C选项，属于私人所有。(46.)关于施工现场水污染的防治，下列说法正确的是()。A.各类施工作业需要排水的，由施工单位申请领取排水许可证B.排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水C.因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期不得少于施工期限D.城镇排水主管部门实施排水许可应当收费正确答案：B参考解析：各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限。排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。(47.)关于劳动者的休息休假，下列说法正确的是()。A.用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商可以延长工作时间，一般每日不得超过3小时B.在公共设施发生故障必须及时抢修的，延长工作时间不受限制C.安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资200%的工资报酬D.休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资300%的工资报酬正确答案：B参考解析：用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商可以延长工作时间，一般每日不得超过1小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过3小时，但是每月不得超过36小时。在发生自然灾害、事故等需要紧急处理，或者生产设备、交通运输线路、公共设施发生故障必须及时抢修的以及法律、行政法规规定的特殊情况的，延长工作时间不受上述限制。用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资150%的工资报酬；休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资200%的工资报酬；法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资300%的工资报酬。(48.)以下有关集体合同的说法中，正确的是()。A.集体合同自双方签字盖章之日起生效B.依法订立的集体合同对用人单位和劳动者具有约束力C.集体合同草案必须工会批准D.集体合同必须经劳动行政主管部门批准正确答案：B参考解析：A错误，集体合同自报送劳动行政管理部门，自收到之日起15日内未提出异议的，即生效；C错误，集体合同草案必须经职工代表大会或者全部职工讨论通过，无须工会批准；D错误，应该是报送，不是批准。(49.)以下关于施工单位安全生产费用的说法中正确的是()。A.总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位可以根据需要重复提取B.投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的95%C.建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价，在竞标时，不得删减，列入标外管理D.市政公用工程的安全费用提取标准为2.5%正确答案：C参考解析：A选项错误，总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。B选项错误，投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%。D选项错误，市政公用工程的安全费用提取标准为1.5%。(50.)关于劳动者的社会保险与福利，下列说法正确的是()。A.国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度B.职工应当参加基本养老保险，由用人单位缴纳基本养老保险费C.职工应当参加职工基本医疗保险，由职工按照国家规定缴纳基本医疗保险费D.职工应当参加工伤保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳工伤保险费正确答案：A参考解析：B错误，职工应当参加基本养老保险，由用人单位和职工共同缴纳基本养老保险费。C错误，职工应当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。D错误，职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。(51.)下列选项中，中标人按照合同约定，可以分包的部分是()。A.关键性工作B.主体结构中的混凝土工程C.主体结构中的钢结构工程D.主体结构中的砌体工程正确答案：C参考解析：中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。(52.)关于工程总承包的说法，正确的是（）。A.政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位不得成为该项目的工程总承包单位B.具有一级及以上施工总承包资质的单位可以直接申请相应类别的工程设计甲级资质C.设计单位应当申请取得施工资质D.工程总承包项目经理必须取得相应工程建设类注册执业资格正确答案：B参考解析：A错误，政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位，一般不得成为该项目的工程总承包单位。政府投资项目招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的，上述单位可以参与该工程总承包项目的投标，经依法评标、定标，成为工程总承包单位。B正确，鼓励施工单位申请取得工程设计资质，具有一级及以上施工总承包资质的单位可以直接申请相应类别的工程设计甲级资质。C错误，鼓励设计单位申请取得施工资质，已取得工程设计综合资质、行业甲级资质、建筑工程专业甲级资质的单位，可以直接申请相应类别施工总承包一级资质。D错误，工程总承包项目经理应当具备下列条件：（1）取得相应工程建设类注册执业资格，包括注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师或者注册监理工程师等；未实施注册执业资格的，取得高级专业技术职称；（2）担任过与拟建项目相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或者项目总监理工程师；（3）熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范；（4）具有较强的组织协调能力和良好的职业道德；(53.)下列选项中，不必须实施见证取样和送检的试块、试件和材料是（）。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于承重机构的钢筋及连接头试件C.所有的水泥材料D.地下、屋面、厕所间使用的防水材料正确答案：C参考解析：下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；黑钻押题，，（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。(54.)《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。下列不属于质量保修书中应当明确的是()。A.保修范围B.保修费用C.保修期限D.保修责任正确答案：B参考解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。(55.)租赁合同当事人的权利义务中，下列属于出租人义务的是()。A.妥善保管租赁物B.保证共同居住人继续承租C.有关事项通知D.损失赔偿正确答案：B参考解析：出租人的主要义务是交付出租物、维修租赁物、权利瑕疵担保、物的瑕疵担保、保证承租人优先购买权和保证共同居住人继续承租。(56.)下列选项中，不记入注册建造师执业信用档案的是()。A.上班期间迟到早退的B.未履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的C.使用不合格建筑材料D.泄露商业秘密的正确答案：A参考解析：注册建造师有下列行为之一，经有关监督部门确认后由工程所在地建设主管部门或有关部门记入注册建造师执业信用档案：（1）《注册建造师执业管理办法（试行）》第22条所列行为；（2）未履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的；（3）泄露商业秘密的；（4）无正当理由拒绝或未及时签字盖章的；（5）未按要求提供注册建造师信用档案信息的；（6）未履行注册建造师职责造成不良社会影响的；（7）未履行注册建造师职责导致项目未能及时交付使用的；（8）不配合办理交接手续的；（9）不积极配合有关部门监督检查的。(57.)关于行政复议的说法，正确的是（）。A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议B.在行政复议中随时可以调解C.行政复议以书面审查为主D.只要行政复议决定不服，就可以向人民法院提请行政诉讼正确答案：C参考解析：A错误，行政复议的任务是解决行政争议，而不是解决民事或其他争议。B错误，行政复议以书面审查为主，以不调解为原则。D错误，行政复议不服，除法律、法规规定为最终裁决的以外，可以向人民法院提请行政诉讼。(58.)行政法规可以规定的行政强制措施包括（）。A.限制人身自由B.冻结存款、汇款C.查封场所、设施D.代履行正确答案：C参考解析：AB错误，行政法规可以设定除限制公民人身自由、冻结存款、汇款和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施。D选项属于行政强制执行。(59.)关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是（）。A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致B.对备案的中标合同不得进行协商变更C.人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议D.招标人和中标人应自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同正确答案：A参考解析：B错误，对备案的中标合同可以进行协商变更，但是不能再行订立背离合同实质性内容的其他协议；C错误，价格行情发生变化，可以就合同约定调整价款，而无需订立新的协议；D错误，自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同。(60.)建设单位应当在工程竣工验收后()内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月正确答案：C参考解析：建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。多选题（共20题，共20分）(61.)根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有()。A.保存文物特别丰富B.历史建筑集中成片C.保留着传统自然格局和地理风貌D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地正确答案：A、B、D、E参考解析：具备下列条件的城市、镇、村庄，可以申报历史文化名城、名镇、名村：（1）保存文物特别丰富；（2）历史建筑集中成片；（3）保留着传统格局和历史风貌；（4）历史上曾作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地，或者发生过重要历史事件，或者其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响，或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色。选项C错在地理“风貌”，应为历史风貌。(62.)下列关于买卖合同交付方式的说法，不正确的是()。A.合同约定由合同标的物当前持有人（第三人）交货给买受人的，属于指示交付B.买方付款后，卖方仅交付购物凭证，属于拟制交付C.试用期到后，买受人交付了货款，属于占有改定D.房屋出售后，买受人未搬入，出卖人继续使用该房产，属于简易交付E.一手交钱一手交货为现实交付正确答案：C、D参考解析：C选项，属于简易交付；D选项，属于占有改定。(63.)根据《民法典》的规定，施工企业从银行借款时可以作为抵押物的有()。A.施工企业所有的汽车B.施工企业所有的支票C.施工企业有处分权的国有土地使用权D.施工企业自有的建筑施工机具E.施工企业所有的房产正确答案：A、C、D、E参考解析：债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地使用权；（3）海域使用权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品；（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；（6）交通运输工具；（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。抵押人可以将上述所列财产一并抵押。(64.)在合同没有具体约定违约责任的情况下，被违约方可依法要求违约方()。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.定金正确答案：A、B、C参考解析：违约金、定金这两个违约责任的承担方式需要当事人约定，其他为法定的承担方式，不需要约定。(65.)企业申请建筑业企业资质升级、资质增项，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，有下列情形的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请()。A.超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程B.未取得施工许可证擅自施工的C.发生过一起一般质量安全事故的D.拖欠分包企业工程款或者劳务人员工资的E.违反国家工程建设强制性标准施工的正确答案：A、B、E参考解析：企业申请建筑业企业资质升级、资质增项，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，有下列情形之一的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请：（1）超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的；（2）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；（3）未取得施工许可证擅自施工的；（4）将承包的工程转包或违法分包的；（5）违反国家工程建设强制性标准施工的；（6）恶意拖欠分包企业工程款或者劳务人员工资的；（7）隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故，破坏事故现场、阻碍对事故调查的；（8）按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的现场管理人员和技术工种作业人员未取得证书上岗的；（9）未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务的；（10）伪造、变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书的；（11）发生过较大以上质量安全事故或者发生过两起以上一般质量安全事故的；（12）其他违反法律、法规的行为。(66.)以下哪些选项在我国不是法的形式()。A.规范性法律文件B.国际条约C.习惯法D.宗教法E.判例正确答案：C、D、E参考解析：在我国，习惯法、宗教法、判例不是法的形式。(67.)下列属于发包人应当承担的赔偿损失有()。A.转包、违法分包造成的损失B.未按照约定提供原材料、设备等造成的损失C.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复等造成的损失D.转让、出借资质证书等造成的损失E.未及时检查隐蔽工程造成的损失正确答案：B、C、E参考解析：发包人应当承担的赔偿损失：1.未及时检查隐蔽工程造成的损失；2.未按照约定提供原材料、设备等造成的损失；3.因发包人原因致使工程中途停建、缓建造成的损失因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。4.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复等造成的损失；5.中途变更承揽工作要求造成的损失；6.要求压缩合同约定工期造成的损失；7.验收违法行为造成的损失。(68.)用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有()。A.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的B.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排工作的C.严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的正确答案：B、D、E参考解析：《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：（1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。(69.)下列情形中，属于承包人应当承担赔偿损失责任的有()。A.转让、出借资质证书等造成的损失B.转包、违法分包造成的损失C.压缩合同约定工期造成的损失D.保管不善造成的损失E.合理使用期限内造成的损失正确答案：A、B、D、E参考解析：承包人应当承担的赔偿损失：1.转让、出借资质证书等造成的损失；2.转包、违法分包造成的损失；3.偷工减料等造成的损失；4.与监理单位串通造成的损失；5.不履行保修义务造成的损失；6.保管不善造成的损失；7.合理使用期限内造成的损失。(70.)下列选项中，属于工程安全不良行为的有()。A.使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的C.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的D.施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的E.在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或专项施工方案的正确答案：A、C、D、E参考解析：B项属于工程质量不良行为。(71.)下列情形中，可以在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的有()。A.经有关部门批准的B.抢修作业的C.抢险作业的D.因生产工艺上要求的E.特殊需要必须连续作业的正确答案：B、C、D、E参考解析：在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。(72.)以下属于事故报告内容的有()。A.事故发生单位概况B.提出对事故责任者的处理建议C.认定事故的性质和事故责任D.已经采取的措施E.事故的简要经过正确答案：A、D、E参考解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，报告事故应当包括下列内容:（1）事故发生单位概况；（2）事故发生的时间、地点以