二建建设工程法规及相关知识-二级建造师《建设工程法规及相关知识》全真模考卷1113

二建建设工程法规及相关知识-二级建造师《建设工程法规及相关知识》全真模考卷1113单选题（共60题，共60分）(1.)根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，对下列不属于达到一定规模的危险性较大的分部（江南博哥）分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督的工程是()。A.土方开挖工程B.模板工程C.脚手架工程D.高空作业工程正确答案：D参考解析：2022/2021版教材P243对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(一)基坑支护与降水工程；(二)土方开挖工程；(三)模板工程；(四)起重吊装工程；(五)脚手架工程；(六)拆除、爆破工程；(七)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。(2.)施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款,发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从()之日算起。A.第一次付款期限届满B.最后一次付款期限届满C.每次付款期限届满D.提交工程款支付申请正确答案：B参考解析：2011年建设工程法规真题第40题本题考查的是诉讼时效期间的起算。根据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》的规定，当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。在本案中，合同约定每月按工程量支付工程款，到工程结束的最后一个月仍需要支付工程款，这就是同一债务的分期履行，因此诉讼时效就从最后一次付款期限届满之日起计算。因此，B项正确。综上所述，本题的正确答案为B。(3.)王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是()。A.向人民法院提起诉讼B.向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C.向政府信访部门投诉D.向劳动监察部门提起行政诉讼正确答案：B参考解析：根据《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。因此，王某应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人申请仲裁无须双方达到一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理。(4.)工程建设中应当由建设单位依法申办审批手续的不包括()。A.可能损坏道路的B.施工现场安全防火措施C.需临时中断道路交通的D.施工现场需爆破作业的正确答案：B参考解析：2023教材P257/2022教材254《建筑法》规定，有下列情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续：(1)需要临时占用规划批准范围以外场地的；(2)可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的；(3)需要临时停水、停电、中断道路交通的；(4)需要进行爆破作业的；(5)法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。(5.)仲裁过程中，申请人甲与被申请人乙双方有意和解，下列符合我国法律规定的做法是()。A.甲与乙不能自行达成和解协议B.甲乙达成和解也不能撤回仲裁申请C.甲撤回仲裁申请后又反悔的，不得再就同一事项申请仲裁D.甲乙达成的和解协议不具有强制执行效力正确答案：D参考解析：2023教材P346；2022教材P339三、仲裁和解与调解当事人申请仲裁后，可以自行和解。当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据原仲裁协议另行申请仲裁。(6.)关于安全生产许可证的说法，错误的是()。A.没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动C.建设主管部门在颁发施工许可证时，应当审查安全生产许可证D.在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件正确答案：A参考解析：建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。建设主管部门在审核发放施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否具有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证办法管理机关的监督检查。(7.)下列行为中，属于投标人与招标人串通投标行为的是()。A.投标人为了争取中标而降低报价B.投标人之间通过竞价内定中标人，再参加投标C.某投标人为其他投标人陪标D.开标前招标人将其他投标人投标信息告知某投标人正确答案：D参考解析：2023教材P85；2022教材P85本题考查的是投标人与招标人的串通投标行为。招标人与投标人串通投标的情形包括：（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。A选项中，只要投标人没有低于成本价投标，应为正当、合法行为。B、C选项为投标人之间的串通行为。D选项符合第（1）种情形，正确。(8.)某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加，则()。A.应自事故发生之日起15日内补报B.应自事故发生之日起30日内补报C.应自事故发生之日起10日内补报D.应自事故发生之日起7日内补报正确答案：D参考解析：本题考查的是施工生产安全事故报告的基本要求。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故，自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。(9.)关于安全生产许可证与资质证书的说法，不正确的有()。A.两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可B.两个证件的申请主体相同C.两个证件有效期均为3年，期满前3个月办理延期D.两个证件的申请条件均对人员有相应的要求正确答案：C参考解析：P51-57本题考查的知识点为申请领取安全生产许可证和资质证书的区别A正确，两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可。B正确，两个证件的申请主体相同，都是建筑施工企业。C错误，安全生产许可证，有效期为3年，有效期届满3个月前，申请延期。资质证书，有效期为5年，有效期届满3个月前，申请延期。D正确，申请领取安全生产许可证的条件：1.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；2.保证本单位安全生产条件所需资金的投入；3.设置安全生产管理机构，按照国家规定配备专职安全生产管理人员；4.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；5.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；6.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；7.依法参加工伤保险，依法为现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；8.施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；9.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；10.有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；11.有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；12.法律、法规规定的其他条件。资质的法定申请条件：企业应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。(10.)应当作为竣工决算依据的文件是()。A.承包方在工程完工后约定期限内提交的竣工结算文件B.经工程造价咨询企业提出审核意见的竣工结算文件C.经发包方签字确认的竣工结算文件D.经发包方和承包方签字确认的竣工结算文件正确答案：D参考解析：P111-116本题考查的是建设工程工期和价款的规定，为重要考点。工程竣工结算文件经发承包双方签字确认的，应当作为工程决算的依据，未经对方同意，另一方不得就已生效的竣工结算文件委托工程造价咨询企业重复审核。发包方应当按照竣工结算文件及时支付竣工结算款。所以D正确。(11.)根据《招标投标法》，中标通知书自()发生法律效力。A.发出之日B.作出之日C.盖章之日D.收到之日正确答案：A参考解析：A正确，根据《招标投标法》规定，中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有与法律效力。(12.)下列人员中，不可以被委托为诉讼代理人的有()。A.律师、基层法律服务工作者B.当事人的近亲属或者工作人员C.当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民D.当事人本人正确答案：D参考解析：下列人员可以被委托为诉讼代理人：①律师、基层法律服务工作者；②当事人的近亲属或者工作人员；③当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。(13.)在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为()。A.不需要进行大修即可继续使用的年限B.设计文件规定的该工程的合理使用年限C.安全使用不低于50年D.工程竣工验收合格之日起5年正确答案：B参考解析：2022教材P329《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。(14.)甲乙合同约定违约金1万元，合同履行中甲违约造成乙5万元损失。乙起诉后，法院最多支持赔偿()万元。A.1万B.5万C.6万D.7万正确答案：B参考解析：B正确，赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。(15.)某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。A.相关管线产权部门B.市政管理部门C.城建档案管理部门D.建设单位正确答案：D参考解析：根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。(16.)关于上位法与下位法的叙述，不正确的是()。A.法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式B.地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章C.行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和部分规章，高于地方性法规D.省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内设区的市人民政府制定的规章正确答案：C参考解析：上位法优于下位法。在我国法律体系中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的设区的市、自治州人民政府制定的规章。(17.)根据《工伤保险条例》规定，职工下列情况不能认定或视同为工伤的是（）。A.醉酒后在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害B.患职业病C.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故D.职工原在军队服役因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发正确答案：A参考解析：P232-238本题考查的是工伤保险和意外伤害保险的规定，为一般考点。职工符合以上的规定，但是有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤:(1)故意犯罪的;(2)醉酒或者吸毒的;(3)自残或者自杀的。所以A选项符合题意。(18.)混凝土浇注施工前，施工单位应当提前通知建设工程质量监督机构，这是因为()。A.质量监督机构应当对商品混凝土进行见证取样B.质量监督机构负责组织隐蔽工程验收C.未经质量监督机构签字，施工单位不得进行下一道工程的施工D.隐蔽工程质量应当接受政府强制监督正确答案：D参考解析：D正确，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。属于政府的质量监督。(19.)根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位的安全责任包括()。A.编制基坑支护专项施工方案B.及时提出预防生产安全事故的措施和建议C.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准D.依法实施拆除工程备案正确答案：C参考解析：C正确，监理单位的安全责任：（1）工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准（2）工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患时1）一般情况：应当要求施工单位整改；2）情况严重：应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。3）施工单位拒不整改或者不停止施工的，应当及时向有关主管部门报告（3）工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理。(20.)关于施工节能的说法，正确的是()A.严格限制损毁耕地烧砖B.鼓励使用黏土砖C.推广使用预拌混凝土和预拌砂浆D.国家禁止使用散装水泥正确答案：C参考解析：国家鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆。禁止损毁耕地烧砖。在国务院或者省、自治区、直辖市人民政府规定的期限和区域内，禁止生产、销售和使用黏土砖。(21.)我国《专利法》保护的对象是发明创造专利权，这里的发明创造包括()。A.内部设计B.产品方案C.外观设计D.产品构造正确答案：C参考解析：2008年12月经修改后公布的《中华人民共和国专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。(22.)王某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后受聘于某相关单位并申请初始注册，此时王某须()。A.重新取得资格证书B.提供符合本专业继续教育要求的证明C.提供新的业绩证明D.符合延续注册的条件正确答案：B参考解析：根据《注册建造师管理规定》，初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期申请初始注册的，应当提供达到继续教育要求的证明材料。(23.)根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是()。A.建设、施工、监理B.设计、施工、监理C.建设、设计、施工D.建设、设计、监理正确答案：B参考解析：本题考查节约能源法违法行为应承担的法律责任。《节约能源法》规定，设计单位，施工单位，监理单位位违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。(24.)甲施工单位以当地住建委违法行使责令停产停业的行政处罚权力为由，提起行政诉讼并同时提出国家赔偿，下列关于行政诉讼和赔偿的说法，正确的是()。A.甲施工单位应先进行政复议才能提出行政诉讼B.甲施工单位不得在提起行政诉讼的同时提出国家赔偿C.甲施工单位提出行政诉讼的期限不得超过自知道该行政处罚决定作出之日起2年D.甲施工单位提出国家赔偿的期限不得超过自知道该行政处罚决定作出之日起2年正确答案：D参考解析：选项A错误，行政复议不是行政诉讼的必要前置程序。选项B错误，申请人在申请行政复议时可以一并提出行政赔偿请求，行政复议机关对符合国家赔偿法有关规定应当给予赔偿的，在决定撤销、变更具体行政行为或者确认具体行政行为违法时，应同时决定被申请人依法给予赔偿。选项C错误，行政争议未经行政复议，由当事人直接向法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的外，应当自知道或应当知道作出行政行为之日起6个月内提出。选项D正确，赔偿请求人请求国家赔偿的时效为2年，自其知道或者应当知道国家机关及其工作人员行使职权时的行为侵犯其人身权、财产权之日起计算，但被羁押等限制人身自由期间不计算在内。(25.)作为消防安全重点单位的某施工单位，建立了消防安全自我评估机制，定期对本单位进行一次消防安全检查评估，每次检查的时间间隔为()。A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月正确答案：B参考解析：《国务院关于加强和改进消防工作的意见》中指出，要建立消防安全自我评估机制，消防安全重点单位每季度、其他单位每半年自行或委托有资质的机构对本单位进行一次消防安全检查评估，做到安全自查、隐患自除、责任自负。故选项B正确。(26.)某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本为0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元，按建设主管部门发布造价信息计算为1.1亿元。后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院的最高结算款为()亿元。A.1B.0.9C.0.95D.1.1正确答案：A参考解析：《民法典》规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。(27.)下列关于建筑市场信用体系建设的说法，正确的是()。A.建筑市场信用信息由优良信用信息、不良信用信息构成B.地方各级住房城乡建设主管部门可以结合本地实际，在行政许可、招标投标、工程担保与保险、日常监管、政策扶持、评优表彰等工作中应用信用评价结果C.必要时可公示企业的信用档案D.公告部门在作出答复前可以停止对违法行为记录的公告正确答案：B参考解析：建筑市场信用信息由基本信息、优良信用信息、不良信用信息构成，A选项错。地方各级住房城乡建设主管部门可以结合本地实际，在行政许可、招标投标、工程担保与保险、日常监管、政策扶持、评优表彰等工作中应用信用评价结果。B选项正确。企业的信用档案信息按照有关规定向社会公开，C选项错；公告部门在作出答复前不停止对违法行为记录的公告。D选项错。故本题B选项为正确答案。(28.)仲裁机构作出的裁决生效后，一方不履行的，另一方可向()申请强制执行。A.人民法院B.司法行政机关C.仲裁机构D.公安机关正确答案：A参考解析：对于生效的仲裁裁决书和调解书，一方不履行的，另外一方当事人有权向人民法院申请强制执行。(29.)甲企业与张某协商解除劳动合同，张某在甲企业工作了1年7个月，在解除合同前12个月张某月平均工资为5000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予张某经济补偿()。A.5000元B.4500元C.7000元D.10000元正确答案：D参考解析：经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算；不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。(30.)发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于()日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。A.28B.14C.30D.15正确答案：B参考解析：发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。(31.)关于代理的法律特征，下列表述中，正确的是()。A.任何行为都可以代理B.代理行为的法律后果归属于第三人C.代理人应该以自己的名义实施代理行为D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为正确答案：D参考解析：代理的法律特征有：①代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；②代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为；③代理行为必须是具有法律意义的行为；④代理行为的法律后果归属于被代理人。(32.)关于和解的说法，正确的是()。A.达成和解后，可以直接申请人民法院强制履行B.当事人和解后，不可以再申请仲裁C.当事人不按照和解协议执行，只能提起诉讼D.和解达成的协议不具有强制执行力正确答案：D参考解析：和解达成的协议不具有强制执行力，如果一方当事人不按照和解协议履行，另一方当事人不可以直接申请人民法院强制履行，但可以向法院提起诉讼，也可以根据约定申请仲裁。(33.)甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同，合同约定设计费为200万元，定金为设计费的15%，甲支付定金后，如果乙在规定期限内不履行合同，甲可以要求乙返还()元。A.80万B.60万C.40万D.30万正确答案：B参考解析：《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。合同约定设计费为200万元，定金为设计费的15%。200X15%=30，双倍返还，30X2=60。(34.)关于二级注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是()。A.施工单位的二级注册建造师，可同时担任两个项目施工的负责人B.不能从事项目总承包管理和工程技术经济咨询C.可超出聘用单位业务范围执业D.要保证执业成果的质量并承担相应的责任正确答案：D参考解析：注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，A选项错；注册建造师可以从事建设工程项目总承包管理或施工管理，建设工程项目管理服务，建设工程技术经济咨询，以及法律、行政法规和国务院建设主管部门规定的其他业务，B选项错；不得超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动，C选项错。本题D选项为正确答案。(35.)下列选项中，违反施工许可证制度的是()。A.张某自建一栋280平方米的住宅，未办理施工许可证就施工B.某工程办理施工许可证后因故不能按时开工，半年曾两次申请延期C.某工程因洪水中止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后自行恢复施工D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关作了报告，一年后恢复施工时报发证机关核验施工许可证正确答案：C参考解析：工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。新版习题，考前押题，，更多考生做题笔记分享，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。(36.)《国务院关于加强和改进消防工作的意见》中规定，机关、团体、企业事业单位()是本单位消防安全第一责任人。A.企业负责人B.法定代表人C.总经理D.分管消防的副总正确答案：B参考解析：《国务院关于加强和改进消防工作的意见》（国发[2011]46号）中规定，机关、团体、企业事业单位法定代表人是本单位消防安全第一责任人。(37.)关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。A.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥必须实施见证取样和送检B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50％C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当正确答案：A参考解析：涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中的应取样数量的30％。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下、屋面、厕浴使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。见证人员应由建设单位或工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任，并由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构。(38.)甲、乙公司于2015年3月10日在广东某交易会上签订了建筑材料的买卖合同，双方约定在6月20日在北京验货和收款，但合同中对价款没有做出明确规定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照()的市场价格履行。A.2015年3月10日广东B.2015年6月20日广东C.2015年3月10日北京D.2015年6月20日北京正确答案：C参考解析：本题考查的是建设工程工期和价款的规定，为重要考点。C正确，如果按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，《民法典》规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。(39.)承揽合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在()支付报酬。A.合同生效后B.交付工作成果时C.完成工作成果50%时D.完成全部工作成果前正确答案：B参考解析：定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。(40.)某总承包单位按合同约定将工程非主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。由于分包单位不服从总承包单位的安全管理，该工程施工过程中，分包工程发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是()。A.总承包单位应对该工程施工现场的安全生产负总责B.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任C.工程总承包单位应当独立的完成整个工程，不允许分包D.分包单位对所造成的事故，负主要责任正确答案：C参考解析：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位不服从总承包单位的管理，出现事故的由分包单位承担主要责任。总承包单位可以将非主体工程适当的分包给具有相应资质的施工建设单位，选项C错误。(41.)根据《建设工程质量管理条例》，施工单位质量责任表述正确的是()。A.建立质量责任制，对工程施工质量负责B.在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，按照强制性标准进行施工C.不涉及结构安全的材料，可以不作检验D.隐蔽工程在隐蔽前，应当通知技术负责人和总监理工程师正确答案：A参考解析：P270-271本题考查的知识点为施工质量检验制度施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。(42.)下列不符合工程发包、分包管理相关规定的情形是()。A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工B.经招标人同意，施工总承包企业将非主体工程分包给具有相应专业承包资质的其他建筑业企业C.施工企业按照承包合同的约定，直接将部分专业工程进行分包D.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包正确答案：A参考解析：《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。(43.)对于违法发包、转包、分包、挂靠等行为的行政处罚追溯期限，应当从违法发包、转包、分包、挂靠的建筑工程()之日起计算。A.验收合格B.合同终止C.合同解除D.竣工验收正确答案：D参考解析：P100-102本题考查的知识点为承包单位违法行为应承担的法律责任对于违法发包、转包、分包、挂靠等行为的行政处罚追溯期限，应当从违法发包、转包、分包、挂靠的建筑工程竣工验收之日起计算。合同工程量未全部完成而解除或暂时终止履行合同的，为合同解除或终止之日。(44.)根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合()要求。A.企业标准B.地方标准C.施工图设计文件D.建筑节能任意性标准正确答案：C参考解析：按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求。(45.)当事人可以请求人民法院或仲裁机构撤销合同的情形是()。A.代理人超越代理权订立的合同B.因重大误解而订立的合同C.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同D.以合法形式掩盖非法目的的合同正确答案：B参考解析：《民法典》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构撤销：（1）因重大误解订立的；（2）在订立合同时显失公平的（3）以欺诈手段订立的合同；（4）以胁迫的手段订立的合同。(46.)下面关于保险合同的说法中，正确的是()。A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.被保险人或受益人必须是投保人C.受益人由被保险人或者投保人指定D.保险合同仅以财产为保险标的正确答案：C参考解析：保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议，A选项错；投保人、被保险人可以为受益人，但是不要求被保险人或受益人必须是投保人，B选项错；保险合同分为财产保险合同、人身保险合同，D选项错。故选项C正确。(47.)根据《安全生产法》建筑施工单位应当()。A.配备兼职安全生产管理人员B.配备专职安全生产管理人员C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员正确答案：D参考解析：根据《安全生产法》，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。(48.)《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正;逾期未改正的，可处以()以上()以下的罚款。A.1000元；1万元B.1000元；5000元C.5000元；1万元D.1万元；2万元正确答案：A参考解析：《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正;逾期未改正的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。(49.)用人单位与劳动者建立全日制劳动关系，应当订立()。A.书面劳动合同B.固定期限劳动合同C.无固定期限劳动合同D.以完成一定任务为期限的劳动合同正确答案：A参考解析：除了非全日制用工可以订立口头协议外，建立劳动关系应当订立书面劳动合同。(50.)保存文物特别丰富并具有重大历史价值或革命纪念意义的城镇、街道、村庄、由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报()备案。A.县级文物保护部门B.国务院C.人民代表大会常务委员会D.省、自治区、直辖市文物主管部门正确答案：B参考解析：保存文物特别丰富并具有重大历史价值或革命纪念意义的城镇、街道、村庄、由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报国务院备案。(51.)因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按()。A.原企业的资质等级确定B.降低一级原企业的资质等级确定C.最高资质等级核定D.申请重新核定建筑业企业资质等级确定正确答案：D参考解析：企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。(52.)某工程的施工现场，施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有()。A.拒绝作业权B.紧急避险权C.应急处理权D.回避求救权正确答案：B参考解析：B正确，《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。从业人员享有紧急避险权。(53.)资质许可机关根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形是()。A.企业未取得施工许可证擅自施工的B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C.企业将承包工程转包或违法分包的D.企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的正确答案：B参考解析：有下列情形之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质：（1）资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守准予资质许可的；（2）超越法定职权准予资质许可的；（3）违反法定程序准予资质许可的；（4）对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的；（5）依法可以撤销资质证书的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的，应当予以撤销。(54.)《专利法》保护的是发明创造的专利权。对此，下列说法正确的是（）。A.发明创造是指发明、实用新型和外观设计智力成果B.获得专利权的发明创造的技术内容保密C.取得专利权的发明可以是纯理论性的D.专利权的期限均为20年正确答案：A参考解析：2022/2021版教材P25《专利法》保护发明创造的专利权,并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。授予权利人专利权的目的是在保护其利益的前提下,公开其发明创造的技术内容以利于发明创造的应用,故B选项错误。取得专利权的发明应具有实用性,而专利权的期限因保护客体的不同而不同,除发明专利权以外,其余的都是10年。(55.)关于工程质量检测机构的说法，错误的是()。A.具有独立的法人资格B.是中介机构C.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质D.可以转包检测业务正确答案：D参考解析：2015年5月住房和城乡建设部经修改后发布的《建设工程质量检测管理办法》规定，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。检测机构资质按照其承担的检测业务内容分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质。检测机构未取得相应的资质证书，不得承担本办法规定的质量检测业务。D错误，检测机构不得转包检测业务。检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责，检测机构违反法律、法规和工程建设强制性标准，给他人造成损失的，应当依法承担相应的赔偿责任(56.)《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》对建筑施工企业参加工伤保险进行了规定。下列选项中符合该规定的是()。A.相对固定的职工应按用人单位参加工伤保险B.相对固定的职工应按项目参加工伤保险C.按用人单位参保的应以项目工程总造价的一定比例缴纳工伤保险费D.按建设项目为单位参保的应以工资总额为基数缴纳工伤保险费正确答案：A参考解析：《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》规定，针对建筑行业的特点，建筑施工企业对相对固定的职工，应按用人单位参加工伤保险；对不能按用人单位参保、建筑项目使用的建筑业职工特别是农民工，按项目参加工伤保险。按用人单位参保的建筑施工企业应以工资总额为基数依法缴纳工伤保险费。以建设项目为单位参保的，可以按照项目工程总造价的一定比例计算缴纳工伤保险费。因此，只有A选项符合该规定。(57.)下列权利中，属于担保物权的是()。A.地役权B.质权C.建设用地使用权D.土地承包经营权正确答案：B参考解析：地役权、建设用地使用权、土地承包经营权属于用益物权。质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物。(58.)下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是()。A.专业性B.保密性C.二审终审制D.裁决的终局性正确答案：C参考解析：仲裁是一裁终局，诉讼是两审终审，仲裁及仲裁基本特点：（1）自愿性（2）专业性（3）独立性（4）保密性（5）快捷性（6）域外执行力(59.)关于中标和签订合同的说法，正确的是()。A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标人签订合同的标的，价款，质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确实C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同正确答案：C参考解析：P74-80A错误，C正确，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。B错误，招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。D错误，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。(60.)当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以()作为结算工程价款的根据。A.备案的中标合同B.最后签订的合同C.双方协商所确定的合同D.签订合同时工程所在地的价格标准正确答案：A参考解析：最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》(法释[2020]25号)规定，当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书:载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致,一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。多选题（共20题，共20分）(61.)民事法律行为书面委托代理的授权委托书应当载明()。A.代理人的姓名或者名称B.代理人的资质C.代理事项、权限和期间D.委托人的姓名或者名称E.委托人签名或者盖章正确答案：A、C、E参考解析：2023/2022教材P10书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间、委托人签名或者盖章。(62.)关于施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险，下列选项正确的是()。A.保险费由施工单位支付B.意外伤害保险实行实名制C.按工资总额计提保险费D.是一种法定的商业保险E.保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止正确答案：A、D、E参考解析：2023教材P243/2022教材240意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。建筑意外伤害保险不同于工伤保险，工伤保险是社会保险的一种，实行实名制，并按工资总额计提保险费。建筑意外伤害保险则是一种法定的商业保险，通常是按照施工合同额或建筑面积计提保险费。(63.)根据《标准化法》，下列标准中不能制定为强制性标准的有()。A.行业标准B.地方标准C.团体标准D.企业标准E.国家标准正确答案：A、B、C、D参考解析：国家标准分为强制性标准、推荐性标准。团体标准、企业标准、行业标准、地方标准是推荐性标准。(64.)注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目的项目经理，但下列选项()情况例外。A.同一工程相邻分段发包或分期施工的B.因非承包方原因使工程停工120天以上且建设单位同意的C.合同约定的工程进入收尾阶段而新的工程刚刚破土动工的D.因工作需要经工程发、承包双方协商同意的E.合同约定的工程验收合格的正确答案：A、B、E参考解析：本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目的项目经理，但如下情况除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。(65.)下列关于涉外仲裁的说法，正确的是()。A.当事人申请财产保全，经仲裁机构提交人民法院的，可由被申请人住所地的中级人民法院裁定并执行B.当事人申请财产保全，经仲裁机构提交人民法院的，可由被申请保全的财产所在地的中级人民法院裁定并执行C.申请证据保全的，由证据所在地的中级人民法院裁定并执行D.当事人申请财产保全，经仲裁机构提交人民法院的，可由被申请保全的财产所在地的基层人民法院裁定并执行E.申请证据保全的，由证据所在地的基层人民法院裁定并执行正确答案：A、B、C参考解析：在涉外仲裁过程中，当事人申请财产保全，经仲裁机构提交人民法院的，由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的中级人民法院裁定并执行；申请证据保全的，由证据所在地的中级人民法院裁定并执行。(66.)根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，因发包人的下列部分行为造成建设工程质量缺陷的，应当由发包人承担过错责任。这些行为有()。A.提供的设计有缺陷B.总承包单位将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，且经发包单位认可的C.直接指定分包人分包专业工程D.提供的建筑构配件不符合强制性标准E.指定购买的设备不符合强制性标准正确答案：A、C、D、E参考解析：《建筑法》第29条规定：“建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。……总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。”这意味着，发包人并不因“同意”总包人依法选择的分包人分包专业工程而承担过错责任，故B是错误选项。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定：“发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷；（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。”据此可知，选项A、C、D、E为正确答案。(67.)建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的有()。A.超越本单位资质等级承揽工程B.相互串通投标或与招标人串通投标被行政处罚的C.将承包的工程转包给他人被责令停业整顿D.与建设单位经常发生合同履约纠纷E.因工资纠纷被员工投诉正确答案：A、B、C参考解析：根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，选项A、B、C应作为不良行为记入施工企业信用档案。然而，承包人与建设单位发生合同履约纠纷是难免的，只要双方依法解决，不能作为不良行为记录记入其信用档案；因工资纠纷被员工投诉，并不等于公司方就一定有违法行为，要以诉讼结果而论，也不能作为不良行为记入其信用档案。故选项A、B、C正确。(68.)下列劳动合同条款中，属于选择条款的有()。A.社会保险B.试用期C.保守秘密D.补充保险E.休息休假正确答案：B、C、D参考解析：AE属于劳动合同的必备条款；非必备条款：试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇。(69.)依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有()A.项目受自然环境限制，只有少数潜在投标人可供选择B.施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.涉及国家安全，国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标E.采购人依法能够自行建设、生产或者提供正确答案：A、C参考解析：本题考查的是建设工程招标方式。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，但是下列情形的，可以邀请招标：（1）技术复杂，有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。BDE属于可以不招标的项目。这是重要的易混点。(70.)根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限不低于5年的工程有()。A.外墙防渗漏B.设备安装C.屋面防水工程D.有防水要求的卫生间E.装修工程正确答案：A、C、D参考解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。(71.)下列属于民事责任的承担方式的是()。A.停止侵害B.赔礼道歉C.消除危险D.返还财产E.行政拘留正确答案：A、B、C、D参考解析：《民法典》规定，承担民事责任的方式主要有：停止侵害；排除妨碍；消除危险；返还财产；恢复原状；修理、重作、更换；继续履行；赔偿损失；支付违约金；消除影响、恢复名誉；赔礼道歉。以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。(72.)职工有下列情形之一的，不能认定为工伤()。A.故意犯罪的B.醉酒或者吸毒的C.自残或者自杀的D.患职业病的E.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的正确答案：A、B、C参考解析：不能认定为工伤情形：故意犯罪；醉酒或吸毒；自残或自杀；D认定为工伤情形；E视同工伤情形。(73.)根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在()之前。A.作业人员进入新的岗位B.作业人员进入新的施工现场C.企业采用新技术D.企业采用新工艺E.企业申请办理资质延续手续正确答案：A、B、C、D参考解析：进入新岗位或者新施工现场前的安全生产教育培训；采用新技术、新工艺、新设备、新材料前的安全生产教育培训。(74.)关于质押担保方式的说法，正确的有()。A.质押中的质物需转移占有B.专利权可以质押C.股权不可质押D.建设用地使用权不可质押E.土地所有权可以质押正确答案：A、B、D参考解析：P30-33本题考查的知识点为质权的相关规定权利质押是将权利凭证交付质押人或者办理出质登记的担保。债务人或者第三人可以将有权处分的下列权利出质:(1)汇票本票支票(2)债券存款单(3)仓单、提单(4)可以转让的基金份额、股权;(5)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权(6)现有的以及将有的应收账款(7)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利以汇票、本票、支票、债券存款单、仓单、提单出质的，质权自权利凭证交付质权人时设立;没有权利凭证的，质权自办理出质登记时设立法律另有规定的，依照其规定。(75.)某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有()。A.安排女工赵某在经期从事高温焊接作业B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班劳动C.批准女工孙某只能休产假120天D.安排17岁的李某担任矿井安检员E.安排女工周某从事矿山井下劳动正确答案：A、B、C参考解析：《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力