二零二五年度建筑工程施工现场临时用电合同3篇_第1页
二零二五年度建筑工程施工现场临时用电合同3篇_第2页
二零二五年度建筑工程施工现场临时用电合同3篇_第3页
二零二五年度建筑工程施工现场临时用电合同3篇_第4页
二零二五年度建筑工程施工现场临时用电合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑工程施工现场临时用电合同本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式第二条施工现场临时用电工程概况2.1施工现场位置2.2施工现场面积2.3临时用电工程规模2.4临时用电工程类型第三条临时用电工程设计3.1设计依据3.2设计原则3.3设计内容3.4设计图纸及说明第四条临时用电工程设备材料4.1设备材料清单4.2设备材料品牌及型号4.3设备材料质量要求4.4设备材料采购及供应第五条临时用电工程施工5.1施工方案5.2施工进度计划5.3施工现场管理5.4施工现场安全措施第六条临时用电工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收组织6.4验收结果第七条临时用电工程费用7.1费用构成7.2费用计算方法7.3费用支付方式7.4费用变更及调整第八条临时用电工程工期8.1工期安排8.2工期延误责任8.3工期调整第九条临时用电工程安全与环保9.1安全生产责任制9.2安全生产措施9.3环保措施9.4事故处理第十条临时用电工程保密10.1保密范围10.2保密措施10.3保密责任第十一条违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担11.3违约责任处理第十二条争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同终止条件13.4合同终止日期第十四条其他约定事项14.1合同附件14.2合同未尽事宜14.3合同解释权14.4合同签署日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称甲方:建筑工程有限公司乙方:电力设备安装有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式第二条施工现场临时用电工程概况2.1施工现场位置施工现场位于市区路号。2.2施工现场面积施工现场总面积为10000平方米。2.3临时用电工程规模临时用电工程总容量为500kW。2.4临时用电工程类型临时用电工程类型为施工用电。第三条临时用电工程设计3.1设计依据设计依据为国家相关电力工程设计规范和标准。3.2设计原则设计原则为安全可靠、经济合理、技术先进。3.3设计内容设计内容包括临时用电系统的设计、施工图纸、设备选型、材料清单等。3.4设计图纸及说明设计图纸及说明详见附件一。第四条临时用电工程设备材料4.1设备材料清单详见附件二。4.2设备材料品牌及型号详见附件二。4.3设备材料质量要求设备材料应符合国家标准和相关行业标准。4.4设备材料采购及供应设备材料由乙方负责采购,甲方提供必要的协助。第五条临时用电工程施工5.1施工方案施工方案详见附件三。5.2施工进度计划施工进度计划详见附件四。5.3施工现场管理施工现场管理详见附件五。5.4施工现场安全措施施工现场安全措施详见附件六。第六条临时用电工程验收6.1验收标准验收标准为国家相关电力工程验收规范和标准。6.2验收程序验收程序详见附件七。6.3验收组织验收组织由甲方、乙方共同组成。6.4验收结果验收结果以书面形式通知双方。第七条临时用电工程费用7.1费用构成费用构成包括设备材料费、施工费、管理费、监理费等。7.2费用计算方法费用计算方法详见附件八。7.3费用支付方式费用支付方式为分阶段支付,具体支付时间及比例详见附件九。7.4费用变更及调整费用变更及调整需经双方协商一致,并以书面形式确定。第八条临时用电工程工期8.1工期安排临时用电工程总工期为60天,自合同签订之日起计算。8.2工期延误责任若因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付相当于日工程费2%的违约金。8.3工期调整如因不可抗力或其他非乙方责任因素导致工期延误,乙方应及时通知甲方,并经双方协商一致后,可适当延长工期。第九条临时用电工程安全与环保9.1安全生产责任制双方应严格按照国家安全生产法律法规,建立健全安全生产责任制。9.2安全生产措施1.对施工人员进行安全教育和培训;2.定期进行安全检查;3.配备必要的安全防护设施;4.防止施工现场发生安全事故。9.3环保措施1.防止施工过程中的噪音污染;2.防止施工过程中的粉尘污染;3.防止施工过程中的废水污染;4.遵守国家环保法律法规。9.4事故处理发生安全事故时,乙方应立即采取紧急措施,并及时报告甲方,同时配合相关部门进行调查和处理。第十条临时用电工程保密10.1保密范围本合同涉及的施工现场、设备技术、施工方案等均为保密信息。10.2保密措施1.对保密信息进行标识;2.对知悉保密信息的人员进行保密教育;3.限制保密信息的传播和使用;4.未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。10.3保密责任双方对保密信息的泄露承担连带责任。第十一条违约责任11.1违约行为1.未能按约定时间完成工程;2.使用不合格的设备材料;3.未能履行保密义务;4.未能履行安全生产责任。11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约责任处理违约责任的处理应按照国家法律法规和合同约定执行。第十二条争议解决12.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会。12.3争议解决程序争议解决程序按照仲裁委员会的仲裁规则执行。第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效日期合同生效日期为2024年3月1日。13.3合同终止条件1.临时用电工程完工并验收合格;2.双方协商一致解除合同;3.因不可抗力导致合同无法履行。13.4合同终止日期合同终止日期为临时用电工程完工验收合格之日。第十四条其他约定事项14.1合同附件本合同附件包括但不限于设计图纸、设备材料清单、施工方案、进度计划、安全措施、环保措施等。14.2合同未尽事宜合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.3合同解释权本合同的解释权归甲方所有。14.4合同签署日期本合同于2024年3月1日签署。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念及范围1.1第三方的概念在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方之外的,根据合同约定参与合同履行、监督、协调或提供专业服务的任何个人或法人实体。1.2第三方介入的范围1.施工监理;2.设备检测与认证;3.技术咨询与评估;4.法律、财务咨询;5.其他经甲乙双方认可的介入服务。第二条第三方介入的程序与方式2.1介入程序甲乙双方协商一致后,可以邀请第三方介入。介入程序如下:1.甲乙双方共同确定第三方介入的事项和范围;2.甲乙双方与第三方签订书面协议,明确各方的权利、义务和责任;3.第三方根据协议履行职责。2.2介入方式1.顾问式介入;2.监理式介入;3.执行式介入;4.其他双方约定的介入方式。第三条第三方责任限额3.1责任限额的定义责任限额是指第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同未能履行或造成损失时,应承担的最高赔偿责任。3.2责任限额的确定1.第三方的专业能力;2.第三方介入的复杂程度;3.第三方介入的风险程度;4.合同金额。3.3责任限额的调整在合同履行过程中,如因特殊情况需要调整责任限额,甲乙双方与第三方应重新协商并签订补充协议。第四条第三方与其他各方的责任划分4.1第三方与甲方的责任划分第三方在履行职责过程中,若因自身原因导致甲方损失,应承担相应的赔偿责任。4.2第三方与乙方的责任划分第三方在履行职责过程中,若因自身原因导致乙方损失,应承担相应的赔偿责任。4.3第三方与甲乙双方共同责任若第三方在履行职责过程中,因甲乙双方共同原因导致损失,甲乙双方应按各自过错承担相应的责任。第五条第三方介入的费用承担5.1费用承担原则第三方介入的费用由甲乙双方根据协议约定承担。5.2费用支付方式第三方介入的费用支付方式由甲乙双方与第三方在协议中约定。第六条第三方介入的终止6.1终止条件1.合同履行完毕;2.双方协商一致解除第三方介入协议;3.第三方无法继续履行职责;4.其他法定或约定情形。6.2终止程序第三方介入的终止程序如下:1.甲乙双方与第三方协商一致;2.签订终止协议;3.第三方完成现有职责的移交。第七条第三方介入的保密义务7.1保密义务第三方在介入过程中,对甲乙双方的信息负有保密义务。7.2保密责任若第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第八条第三方介入的法律适用8.1法律适用第三方介入协议适用中华人民共和国法律。8.2争议解决第三方介入协议产生的争议,适用中华人民共和国法律,并由有管辖权的人民法院管辖。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:临时用电工程设计图纸及说明详细要求:包含电气系统图、设备布置图、电气设备清单等,需符合国家相关标准和规范。说明:设计图纸是临时用电工程实施的基础,需确保其准确性和完整性。2.附件二:设备材料清单详细要求:列出所有设备材料的名称、型号、规格、数量、品牌等信息。说明:设备材料清单是设备采购和施工的重要依据,需确保其准确无误。3.附件三:施工方案详细要求:包括施工步骤、施工方法、施工顺序、安全措施等。说明:施工方案是指导施工的重要文件,需确保其科学性和可行性。4.附件四:施工进度计划详细要求:列出施工阶段、起止时间、主要工程量等信息。说明:施工进度计划是控制施工进度的重要工具,需确保其合理性和可控性。5.附件五:施工现场管理规范详细要求:包括现场人员管理、设备管理、安全管理、环境保护等。说明:施工现场管理规范是确保施工顺利进行的重要保障,需确保其规范性和有效性。6.附件六:施工现场安全措施详细要求:包括安全防护设施、安全操作规程、应急预案等。说明:施工现场安全措施是保障施工人员安全的重要手段,需确保其全面性和实用性。7.附件七:临时用电工程验收标准详细要求:列出验收的项目、标准、方法和验收记录。说明:验收标准是判断临时用电工程是否合格的重要依据,需确保其科学性和严谨性。8.附件八:费用计算方法详细要求:列出各项费用的计算公式、依据和标准。说明:费用计算方法是确定工程费用的重要依据,需确保其合理性和透明性。9.附件九:费用支付方式详细要求:列出各阶段费用支付的时间、比例和方式。说明:费用支付方式是确保工程资金顺利到位的重要保障,需确保其合理性和便捷性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未能按约定时间完成工程责任认定标准:根据合同约定的工期,每延误一天,乙方应向甲方支付相当于日工程费2%的违约金。示例:若合同约定工期为60天,乙方实际完成工期为70天,则乙方应支付10天的违约金。2.违约行为:乙方使用不合格的设备材料责任认定标准:乙方应承担因使用不合格设备材料导致的工程损失和返工费用。示例:若因乙方使用不合格电缆导致工程返工,乙方应承担返工费用及由此产生的损失。3.违约行为:第三方泄露保密信息责任认定标准:第三方应承担因其泄露保密信息导致的损失,包括但不限于经济损失、信誉损失等。示例:若第三方泄露甲方商业机密,导致甲方遭受经济损失,第三方应承担相应责任。4.违约行为:第三方未能履行保密义务责任认定标准:第三方应承担因其未能履行保密义务导致的损失,包括但不限于经济损失、信誉损失等。示例:若第三方未能履行保密义务,导致甲方商业机密泄露,第三方应承担相应责任。全文完。二零二四年度建筑工程施工现场临时用电合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同有效期5.合同背景二、合同标的1.施工现场2.临时用电设施3.用电需求三、用电范围1.临时用电设施清单2.用电区域划分3.用电负荷计算四、用电设备1.设备清单2.设备质量要求3.设备安装、调试及验收五、用电费用1.费用构成2.费用计算方法3.费用支付方式六、安全管理1.安全责任划分2.安全操作规程3.安全教育培训七、用电设施维护与保养1.设施维护保养周期2.维护保养内容3.维护保养责任八、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿方式九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决期限十、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止程序十一、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同生效与终止日期十二、合同附件1.临时用电设施清单2.用电负荷计算书3.安全操作规程十三、其他约定1.不可抗力2.通知与送达3.合同份数十四、合同签署1.合同签署人2.合同签署日期3.合同签署地点合同编号2024JN05一、合同概述1.合同名称:二零二四年度建筑工程施工现场临时用电合同2.合同双方:a.甲方:建筑工程有限公司b.乙方:电力设备安装有限公司3.合同签订日期:2024年3月1日4.合同有效期:自2024年3月1日至2025年2月28日5.合同背景:为确保建筑工程施工现场的临时用电安全、可靠,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,双方经协商一致,签订本合同。二、合同标的1.施工现场:建筑工程项目现场2.临时用电设施:包括配电箱、电缆、变压器、配电线路等3.用电需求:根据施工现场的施工进度和用电需求,提供稳定的电力供应三、用电范围1.临时用电设施清单:详见附件一2.用电区域划分:详见附件二3.用电负荷计算:详见附件三四、用电设备1.设备清单:详见附件四2.设备质量要求:所有设备应符合国家相关标准和规范3.设备安装、调试及验收:详见附件五五、用电费用1.费用构成:包括设备租赁费、安装调试费、维护保养费、用电费等2.费用计算方法:详见附件六3.费用支付方式:甲方按月支付乙方用电费用,具体支付时间及金额以合同附件七为准六、安全管理1.安全责任划分:甲方负责施工现场的用电安全,乙方负责临时用电设施的安装、维护和用电安全2.安全操作规程:详见附件八3.安全教育培训:乙方对施工人员进行用电安全教育培训,确保施工人员掌握安全操作规程七、用电设施维护与保养1.设施维护保养周期:每月至少一次全面检查和保养2.维护保养内容:详见附件九3.维护保养责任:乙方负责临时用电设施的日常维护保养工作八、违约责任1.违约情形:a.甲方未按约定支付用电费用的;b.乙方未按约定提供稳定电力供应或未及时维护保养用电设施的;c.任何一方违反安全管理规定导致安全事故的;d.任何一方擅自变更合同内容或未履行合同义务的。2.违约责任承担:a.违约方应向守约方支付违约金,违约金按合同总金额的5%计算;b.违约行为给对方造成损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。3.违约赔偿方式:a.违约金应在违约行为发生后5个工作日内支付;b.赔偿金应在损失发生后的10个工作日内支付。九、争议解决1.争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.争议解决机构:无3.争议解决期限:自争议发生之日起60日内解决。十、合同解除与终止1.合同解除条件:a.任何一方违约,经另一方书面通知后,在合理期限内仍未纠正的;b.发生不可抗力事件,致使合同无法继续履行的;c.合同约定的其他解除条件。2.合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同。3.合同解除与终止程序:详见附件十。十一、合同生效与终止1.合同生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。2.合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同。3.合同生效与终止日期:详见合同。十二、合同附件1.临时用电设施清单2.用电负荷计算书3.安全操作规程4.设备清单5.设备安装、调试及验收6.费用计算方法7.费用支付方式8.安全管理规程9.设施维护保养内容10.争议解决程序十三、其他约定1.不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任。2.通知与送达:双方书面通知应以挂号信或快递方式送达对方,自送达之日起生效。3.合同份数:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。十四、合同签署1.合同签署人:甲方代表:_________________乙方代表:_________________2.合同签署日期:_________________3.合同签署地点:_________________甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________代表人(签字):_________________代表人(签字):_________________日期:_________________日期:_________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方责任条款:a.甲方负责提供施工现场的用电需求计划,包括用电负荷、用电时间等。b.甲方应确保施工现场的用电设施符合国家相关标准和规范。c.甲方应负责施工现场的用电安全管理,包括制定用电安全操作规程。2.甲方义务条款:a.甲方应在合同签订前完成施工现场的用电设施验收。b.甲方应配合乙方进行用电设施的安装、调试和验收工作。c.甲方应按照合同约定支付用电费用,并保证支付方式的及时性和准确性。3.甲方权利条款:a.甲方有权要求乙方提供用电设施的详细技术参数和操作手册。b.甲方有权对乙方提供的用电设施进行定期检查和维护。c.甲方有权要求乙方对用电设施进行必要的升级改造。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方责任条款:a.乙方负责提供符合甲方需求的临时用电设施,并保证其安全、可靠运行。b.乙方应按照甲方提供的用电需求计划,合理规划用电设施的配置和安装。c.乙方应负责用电设施的日常维护和保养,确保用电设施的正常运行。2.乙方义务条款:a.乙方应在合同签订前完成用电设施的安装、调试和验收工作。b.乙方应确保用电设施的安装位置合理,不影响施工现场的正常施工。c.乙方应按照甲方的要求,对用电设施进行必要的改造和升级。3.乙方权利条款:a.乙方有权要求甲方提供施工现场的具体信息,以便进行用电设施的规划和安装。b.乙方有权要求甲方在用电设施安装期间提供必要的协助和支持。c.乙方有权要求甲方按照合同约定支付用电费用,并保证支付方式的及时性和准确性。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.中介责任条款:a.中介负责协调甲方和乙方之间的沟通和谈判,确保合同条款的公平合理。b.中介应负责监督合同的履行情况,确保双方按照合同约定履行义务。c.中介应提供专业的法律和财务咨询,帮助双方解决合同履行过程中的问题。2.中介义务条款:a.中介应在合同签订前对甲方和乙方的资质进行审查,确保双方具备履行合同的能力。b.中介应协助甲方和乙方进行合同条款的协商和修改,直至双方达成一致。c.中介应负责合同的登记和备案工作,确保合同的合法性和有效性。3.中介权利条款:a.中介有权要求甲方和乙方提供必要的资料和信息,以便进行合同履行情况的监督。b.中介有权对甲方和乙方的违约行为进行纠正,并要求其承担相应的违约责任。c.中介有权在合同履行过程中提出改进建议,以提高合同履行的效率和效果。附件及其他补充说明一、附件列表:1.临时用电设施清单2.用电负荷计算书3.安全操作规程4.设备清单5.设备安装、调试及验收6.费用计算方法7.费用支付方式8.安全管理规程9.设施维护保养内容10.争议解决程序11.甲方提供的施工现场用电需求计划12.乙方提供的用电设施技术参数和操作手册13.甲方和乙方签订的补充协议14.中介机构提供的协调报告和监督记录二、违约行为及认定:1.违约行为:a.甲方未按约定支付用电费用的;b.乙方未按约定提供稳定电力供应或未及时维护保养用电设施的;c.任何一方违反安全管理规定导致安全事故的;d.任何一方擅自变更合同内容或未履行合同义务的。2.违约行为的认定:a.违约行为的认定应以合同条款为依据,结合实际情况进行判断。b.违约行为的认定应由中介机构或双方协商确定。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.违约金:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,应当向对方支付一定数额的金钱。4.赔偿金:当事人一方违约造成对方损失的,应当赔偿对方的损失。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按约定支付用电费用。解决办法:乙方可向甲方发出书面催告,若甲方在催告期限内仍未支付,乙方可依法行使权利,要求甲方支付违约金并承担相应的法律责任。2.问题:乙方未按约定提供稳定电力供应。解决办法:甲方应与乙方协商解决,若协商不成,甲方可要求乙方承担违约责任,并有权解除合同。3.问题:发生安全事故。解决办法:双方应立即启动应急预案,采取必要措施防止事故扩大,并及时报告相关部门。同时,根据事故原因和责任划分,追究相关方的责任。五、所有应用场景:1.建筑工程施工现场临时用电。2.建设工程配套电力设施安装。3.临时用电设施租赁。4.建筑工程安全生产管理。5.建设工程合同纠纷调解。全文完。二零二四年度建筑工程施工现场临时用电合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(建设单位):名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方(施工单位):名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有,填写相关方名称)地址:(如有,填写相关方地址)联系人:(如有,填写相关方联系人)联系电话:(如有,填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景和目的本合同双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,就二零二四年度建筑工程施工现场临时用电事宜达成一致,为确保施工现场临时用电安全、合理、经济,特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规,结合施工现场实际情况,经双方协商一致,签订本合同。三、定义与解释3.1专业术语1.施工现场:指本合同所涉及的建筑工程项目施工场地。2.临时用电:指在施工现场建设过程中,为满足施工需求而临时安装、使用的电力设施。3.2关键词解释1.甲方:指建筑工程的建设单位。2.乙方:指承担施工现场临时用电施工任务的施工单位。3.临时用电设施:指为满足施工现场临时用电需求而安装的变压器、配电箱、电缆、电线等设施。4.电力负荷:指施工现场在施工过程中所需的电力消耗量。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,确保施工现场临时用电安全、合理、经济。2.甲方有权对乙方在施工现场临时用电施工过程中的工作进行监督、检查。3.甲方应向乙方提供施工现场临时用电所需的资料、图纸、设备等。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定,提供施工现场临时用电所需的资料、图纸、设备等。2.乙方应按照合同约定,确保施工现场临时用电安全、合理、经济。3.乙方应按照甲方要求,对施工现场临时用电施工过程进行自查、整改。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至施工现场临时用电结束之日止。5.2合同履行地点施工现场。5.3合同履行方式乙方按照甲方要求,在施工现场进行临时用电施工,确保施工现场用电安全、合理、经济。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.施工现场临时用电结束。2.双方协商一致解除本合同。6.3终止程序1.施工现场临时用电结束后,乙方应向甲方提交临时用电设施拆除、回收清单。2.双方确认无误后,签订合同终止协议。6.4终止后果1.本合同终止后,双方应按照合同约定,处理临时用电设施拆除、回收等事宜。2.本合同终止后,双方不再承担本合同约定的权利和义务。七、费用与支付7.1费用构成1.临时用电设施购置及安装费用;2.临时用电设施维护及维修费用;3.临时用电设施拆除及回收费用;4.电力损耗补偿费用;5.电力设施安全检测费用;6.其他与临时用电相关的费用。7.2支付方式1.甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付临时用电相关费用。2.支付方式可采用银行转账、现金或其他双方约定的支付方式。7.3支付时间1.临时用电设施购置及安装费用,在乙方提交相关发票及验收合格后支付;2.临时用电设施维护及维修费用,按实际发生情况支付;3.临时用电设施拆除及回收费用,在乙方完成拆除及回收工作后支付;4.电力损耗补偿费用,按月度结算,于次月支付;5.电力设施安全检测费用,在检测完成后支付。7.4支付章件1.甲方应在支付前核对乙方提交的发票、验收报告等支付章件;2.乙方应在提交支付章件时确保其真实、完整、有效。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付费用的,应向乙方支付违约金,违约金为应付未付款的千分之五;2.甲方违反保密条款,造成乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。8.2乙方违约1.乙方未按约定时间、质量完成临时用电设施安装、维护、拆除等工作的,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的千分之五;2.乙方违反保密条款,造成甲方损失的,应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额以人民币计算,支付方式为银行转账;2.双方可根据实际情况协商确定具体的赔偿金额。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、工程图纸、施工方案等信息均属于保密内容。9.2保密期限本合同有效期内及终止后三年内,双方对本合同项下保密内容负有保密义务。9.3保密履行方式1.双方应采取必要的保密措施,防止保密内容的泄露;2.双方不得以任何形式泄露、披露、使用保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等;2.政府行为:政策调整、法律法规变化等;3.社会异常事件:罢工、骚乱、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明;2.双方应尽量采取措施减轻不可抗力事件的影响;3.不可抗力事件导致本合同无法履行时,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害:地震、洪水、台风等;2.政府行为:政策调整、法律法规变化等;3.社会异常事件:罢工、骚乱、战争等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决本合同项下发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1.如协商不成,双方可申请调解;2.如调解不成,双方可申请仲裁;3.如仲裁不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定1.本合同未经对方同意,任何一方不得擅自转让合同项下的权利和义务;2.如一方需转让合同项下的权利和义务,应书面通知对方,并经对方同意。12.2不得转让的情形1.本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密等不得转让;2.本合同项下涉及的国家秘密不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对施工现场临时用电设施的最终决定权;2.乙方在合同履行过程中,不得擅自变更施工方案,如需变更,应经甲方同意。13.2特殊权力保留1.甲方保留在施工现场临时用电设施使用过程中,对乙方进行监督检查的权利;2.乙方在发现施工现场临时用电设施存在安全隐患时,应及时向甲方报告,并采取必要措施。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.本合同的修改和补充,应由双方协商一致,并以书面形式作出;2.任何修改和补充的协议,均为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力1.修改和补充协议自双方签字盖章之日起生效;2.修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助,确保本合同的顺利履行;2.甲方应提供施工现场临时用电所需的资料、图纸、设备等。15.2协作与配合方式1.双方应通过书面形式进行沟通,及时解决合同履行过程中的问题;2.双方应指定专人负责本合同的执行和监督。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立的法律文件,不因任何其他协议、合同的存在而影响其效力。16.3增减条款1.本合同未尽事宜,可由双方另行协商签订补充协议;2.本合同任何条款的增减,均应以书面形式作出。十七、签字、日期、盖章甲方(建设单位):(签字或盖章)日期:(填写日期)乙方(施工单位):(签字或盖章)日期:(填写日期)附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的施工现场临时用电相关资料、图纸、设备清单;2.乙方提交的临时用电设施购置及安装合同;3.临时用电设施验收报告;4.电力损耗补偿费用计算明细;5.电力设施安全检测报告;6.不可抗力事件证明材料;7.争议解决过程中的相关文件;8.修改和补充协议;9.其他与本合同相关的文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定支付费用的,认定甲方违约;违反保密条款,认定甲方违约。2.乙方违约:未按约定时间、质量完成临时用电设施安装、维护、拆除等工作的,认定乙方违约;违反保密条款,认定乙方违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.商业秘密:指不为公众所知悉,能

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论