2024版电力线路工程分包合约3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版电力线路工程分包合约本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程进度安排3.分包范围与内容3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程标准4.分包价格及支付方式4.1分包合同总价4.2分包价格组成4.3分包支付方式4.4分包支付节点5.交工及验收标准5.1交工条件5.2验收标准5.3验收程序5.4验收期限6.质量保证与售后服务6.1质量保证期6.2质量保证责任6.3售后服务内容6.4售后服务期限7.安全生产与文明施工7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3文明施工要求8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除程序9.违约责任与争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1附件一：分包工程量清单11.2附件二：分包工程图纸11.3附件三：质量保证书11.4附件四：安全生产措施12.合同签署12.1签署主体12.2签署时间12.3签署地点13.合同备案13.1备案主体13.2备案时间13.3备案机构14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：本合同名称为“2024版电力线路工程分包合约”。1.2合同编号：本合同编号为【2024】电线路分包001号。1.3合同签订日期：本合同签订日期为2024年1月1日。1.4合同双方基本信息：1.4.1甲方（分包方）：【甲方全称】，注册地址：【甲方注册地址】，法定代表人：【甲方法定代表人姓名】。1.4.2乙方（承包方）：【乙方全称】，注册地址：【乙方注册地址】，法定代表人：【乙方法定代表人姓名】。2.工程概况2.1工程名称：本次分包工程名称为【具体工程名称】。2.2工程地点：本次分包工程地点位于【具体工程地点】。2.3工程规模：本次分包工程规模为【具体工程规模描述】。2.4工程进度安排：本次分包工程计划工期为【具体工期】。3.分包范围与内容3.1分包工程内容：本次分包工程包括但不限于【具体分包工程内容】。3.2分包工程量：本次分包工程量为【具体工程量】。3.3分包工程标准：本次分包工程执行国家及行业相关标准，具体标准详见附件。4.分包价格及支付方式4.1分包合同总价：本合同分包总价为人民币【具体金额】。4.2分包价格组成：分包价格包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费等。4.3分包支付方式：支付方式为分阶段支付，具体支付节点及比例详见附件。4.4分包支付节点：支付节点包括但不限于工程开工、工程进度完成、工程验收合格等。5.交工及验收标准5.1交工条件：本工程在满足设计要求、施工规范及合同约定的情况下，经双方确认后可进行交工。5.2验收标准：验收标准按照国家及行业相关标准执行，具体标准详见附件。5.3验收程序：验收程序包括自检、互检、专检及综合验收。5.4验收期限：验收期限为工程完工后【具体时间】。6.质量保证与售后服务6.1质量保证期：本工程质量保证期为自工程验收合格之日起【具体时间】。6.2质量保证责任：在质量保证期内，若因施工原因导致的质量问题，由甲方承担修复责任及相应费用。6.3售后服务内容：售后服务内容包括但不限于工程质量问题处理、技术咨询等。6.4售后服务期限：售后服务期限为自工程验收合格之日起【具体时间】。8.合同变更与解除8.1合同变更条件：在合同履行过程中，如遇不可抗力、法律法规变化等客观原因，导致合同内容需要变更的，双方应协商一致。8.2合同变更程序：合同变更需以书面形式提出，经双方签字盖章后生效。8.3.1乙方未按合同约定履行分包工程，经甲方催告后仍未履行；8.3.2甲方未按合同约定支付分包款，经乙方催告后仍未支付；8.3.3合同约定的其他解除条件。8.4合同解除程序：合同解除需以书面形式提出，并通知对方，自通知送达之日起合同解除。9.违约责任与争议解决9.1违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2争议解决方式：发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交【具体仲裁委员会】仲裁。9.3争议解决机构：争议解决机构为【具体仲裁委员会名称】。10.合同生效与终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件：合同履行完毕或合同解除、终止后，本合同终止。11.合同附件11.1附件一：分包工程量清单11.2附件二：分包工程图纸11.3附件三：质量保证书11.4附件四：安全生产措施12.合同签署12.1签署主体：本合同由甲乙双方授权代表签署。12.2签署时间：本合同签署时间为【具体签署时间】。12.3签署地点：本合同签署地点为【具体签署地点】。13.合同备案13.1备案主体：本合同备案主体为甲乙双方。13.2备案时间：本合同备案时间为【具体备案时间】。13.3备案机构：本合同备案机构为【具体备案机构名称】。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。14.2本合同一式【具体份数】份，甲乙双方各执【具体份数】份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：本合同中的第三方指除甲乙双方以外的，为履行本合同而介入的任何个人、企业或组织，包括但不限于监理方、咨询方、评估方、保险方、仲裁方等。16.第三方介入的条件16.1第三方介入的必要性：在合同履行过程中，如因技术、管理、资金等原因，甲乙双方认为需要第三方介入以保障合同履行或提高合同履行的效率，可邀请第三方介入。17.第三方介入的程序17.1第三方介入的申请：甲乙双方协商一致后，由一方提出书面申请，另一方在【具体时间】内给予答复。17.2第三方介入的同意：双方同意第三方介入后，由第三方与甲乙双方签订协议，明确各方的权利和义务。18.第三方介入的责权利18.1第三方的责任：第三方应按照协议约定，对介入事项承担相应的责任，包括但不限于提供专业意见、监督合同履行、进行评估等。18.2第三方的权利：第三方有权根据协议约定，要求甲乙双方提供必要的信息和协助，有权对合同履行情况进行评估，并提出改进建议。18.3第三方的义务：第三方应遵守国家法律法规，遵守合同约定，保守商业秘密，保证提供的服务符合专业标准。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系：第三方作为甲方的合作伙伴，在合同履行过程中，应积极配合甲方的工作，并对甲方承担相应的责任。19.2第三方与乙方的关系：第三方作为乙方的合作伙伴，在合同履行过程中，应积极配合乙方的工作，并对乙方承担相应的责任。19.3第三方与甲乙双方的关系：第三方应保持中立，维护甲乙双方的合法权益，确保合同履行。20.第三方责任限额20.1第三方责任限额的确定：第三方责任限额应根据第三方提供的服务性质、风险程度、合同金额等因素综合考虑。20.2第三方责任限额的约定：在第三方与甲乙双方签订的协议中，应明确第三方责任限额，并约定超出责任限额部分的赔偿处理方式。21.第三方介入费用的承担21.1第三方介入费用的估算：第三方介入费用应根据第三方提供的服务内容、工作量、专业水平等因素进行估算。21.2第三方介入费用的承担：第三方介入费用由甲乙双方按照协议约定分担，或由甲方、乙方单独承担。22.第三方介入的合同变更22.1合同变更的申请：如第三方介入导致合同内容需要变更，甲乙双方应协商一致，以书面形式提出合同变更申请。22.2合同变更的生效：合同变更经双方签字盖章后生效，并对第三方具有约束力。23.第三方介入的合同解除23.1合同解除的条件：如第三方介入导致合同无法继续履行，甲乙双方可协商一致解除合同。23.2合同解除的程序：合同解除需以书面形式提出，并通知第三方，自通知送达之日起合同解除。24.第三方介入的争议解决24.1争议解决方式：第三方介入引发的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，提交【具体仲裁委员会】仲裁。24.2争议解决机构：争议解决机构为【具体仲裁委员会名称】。25.第三方介入的合同终止25.1合同终止的条件：第三方介入结束后，合同终止。25.2合同终止的程序：合同终止需以书面形式通知第三方，并办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：分包工程量清单要求：详细列出分包工程的所有项目，包括项目名称、规格、数量、单位、单价和总价。说明：本附件作为合同附件，用于明确分包工程的具体内容和价格。2.附件二：分包工程图纸要求：提供分包工程的详细图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。说明：本附件作为合同附件，用于明确分包工程的具体设计要求和施工标准。3.附件三：质量保证书要求：由分包方出具的书面承诺，保证分包工程的质量符合合同约定和行业规范。说明：本附件作为合同附件，用于明确分包方的质量保证责任。4.附件四：安全生产措施要求：列出分包工程安全生产的具体措施，包括人员培训、设备管理、现场管理等。说明：本附件作为合同附件，用于明确分包方的安全生产责任。5.附件五：第三方介入协议要求：第三方与甲乙双方签订的协议，明确各方的权利和义务。说明：本附件作为合同附件，用于明确第三方介入的具体内容和责任。6.附件六：合同变更协议要求：甲乙双方就合同变更达成一致后签订的协议。说明：本附件作为合同附件，用于明确合同变更的具体内容和生效时间。7.附件七：合同解除协议要求：甲乙双方就合同解除达成一致后签订的协议。说明：本附件作为合同附件，用于明确合同解除的具体原因和生效时间。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付分包款。责任认定标准：甲方未按约定时间支付分包款，应支付违约金，违约金按未支付款项的【具体比例】计算。示例说明：若甲方应于每月5日前支付分包款，但逾期未支付，则每逾期一天，应支付未支付款项的【具体比例】作为违约金。2.违约行为：乙方未按合同约定完成分包工程。责任认定标准：乙方未按约定时间完成分包工程，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。示例说明：若乙方应于2024年6月30日前完成分包工程，但实际完成时间为2024年7月10日，则乙方应赔偿甲方由此造成的损失，并支付违约金。3.违约行为：第三方未按协议约定履行职责。责任认定标准：第三方未按协议约定履行职责，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明：若第三方未按协议约定进行工程验收，导致工程无法按时交付，则第三方应赔偿甲方由此造成的损失，并支付违约金。全文完。2024版电力线路工程分包合约1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方当事人2.1分包方2.2总包方3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.分包范围4.1工程内容4.2工程量4.3工程质量4.4工程进度5.合同价格5.1分包价格5.2价格构成5.3付款方式6.合同履行6.1分包方义务6.2总包方义务6.3工程进度管理6.4工程质量管理7.技术规范与标准7.1技术规范7.2国家及行业标准8.材料与设备8.1材料供应8.2设备供应8.3材料与设备质量9.保密条款9.1保密信息9.2保密义务9.3保密期限10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.违约责任12.1违约责任承担12.2违约赔偿12.3违约处理13.合同生效与变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同变更效力14.其他约定事项14.1合同附件14.2通知与送达14.3合同份数14.4合同生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义（1）“分包方”指与本合同签订的，承担电力线路工程分包任务的单位。（2）“总包方”指与本合同签订的，承担电力线路工程总包任务的单位。（3）“电力线路工程”指按照合同约定，由分包方完成的电力线路建设、改造、维护等工程。（4）“工程内容”指电力线路工程的具体施工项目，包括但不限于线路架设、设备安装、调试等。（5）“工程量”指电力线路工程所需的材料、设备、人力等资源的数量。（6）“工程质量”指电力线路工程达到的相关国家标准、行业标准以及合同约定的质量要求。（7）“工程进度”指电力线路工程按照合同约定的时间节点推进的情况。2.双方当事人2.1分包方（1）名称：________________（2）法定代表人：________________（3）住所：________________2.2总包方（1）名称：________________（2）法定代表人：________________（3）住所：________________3.项目概况3.1项目名称：________________3.2项目地点：________________3.3项目规模：________________3.4项目工期：自____年____月____日至____年____月____日4.分包范围4.1工程内容：包括但不限于电力线路的架设、设备安装、调试等。4.2工程量：根据施工图纸及工程量清单确定，详见附件。4.3工程质量：符合国家及行业标准，具体要求详见附件。4.4工程进度：按照合同约定的工期计划进行，具体进度安排详见附件。5.合同价格5.1分包价格：人民币____元整。5.2价格构成：包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费等。5.3付款方式：（1）合同签订后，分包方提交工程预付款申请，总包方在收到申请后____个工作日内支付预付款，金额为合同价格的____%。（2）工程进度款按月结算，总包方在收到分包方提交的工程进度款申请后____个工作日内支付，金额为当月工程实际完成额的____%。（3）工程竣工验收合格后，总包方在收到分包方提交的结算款申请后____个工作日内支付，金额为合同价格减去已支付款项的余额。6.合同履行6.1分包方义务：（1）按照合同约定，按时、按质、按量完成电力线路工程。（2）遵守国家法律法规，执行国家及行业标准。（3）配合总包方进行工程验收，确保工程质量。6.2总包方义务：（1）按照合同约定，及时支付分包方工程款项。（2）提供施工图纸、技术资料等必要条件。（3）对分包方的施工过程进行监督检查，确保工程质量。7.技术规范与标准7.1技术规范：按照国家及行业标准执行，具体要求详见附件。7.2国家及行业标准：根据工程实际情况，参照《电力工程施工及质量验收规范》（GB502172018）等相关国家标准及行业标准。8.材料与设备8.1材料供应（1）分包方负责提供工程所需的全部材料，并保证材料的质量符合合同约定的标准。（2）材料采购应遵循公开、公平、公正的原则，并符合国家相关法律法规。（3）材料进场前，分包方应向总包方提供材料质量证明文件，包括出厂合格证、检验报告等。8.2设备供应（1）分包方负责提供工程所需的全部设备，并保证设备的性能满足设计要求。（2）设备应具有相关生产许可证、产品合格证等证明文件。（3）设备进场前，分包方应向总包方提供设备性能检测报告。8.3材料与设备质量（1）材料与设备质量应符合国家及行业标准，并满足合同约定的技术规范。（2）如发现材料与设备质量不符合要求，分包方应立即停止使用，并采取措施予以更换或修复。（3）因材料与设备质量问题导致的工程损失，由责任方承担相应责任。9.保密条款9.1保密信息（1）合同双方在履行合同过程中所获得的一切技术、商务、财务等保密信息。（2）任何一方不得泄露、复制、传播或以其他方式使用保密信息。9.2保密义务（1）合同双方应采取必要措施，保护保密信息的保密性。（2）合同双方应遵守法律法规，不得利用保密信息从事违法活动。9.3保密期限（1）保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。（2）在保密期限结束后，合同双方仍应遵守保密义务，但不再受保密期限限制。10.争议解决10.1争议解决方式（1）合同双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。（2）协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构（1）合同双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院解决。10.3争议解决程序（1）争议发生后，合同双方应在收到争议通知之日起____个工作日内，通过书面形式提出争议解决请求。（2）争议解决过程中，合同双方应保持沟通，积极配合解决争议。11.合同解除与终止11.1合同解除条件（1）一方严重违约，经另一方书面通知后____个工作日内仍未采取补救措施的。（2）不可抗力导致合同无法履行的。11.2合同终止条件（1）合同约定的工期届满，工程竣工验收合格的。（2）双方协商一致解除合同的。11.3合同解除与终止程序（1）合同解除或终止前，合同双方应就合同解除或终止事宜进行协商。（2）合同解除或终止后，合同双方应按照合同约定办理相关手续。12.违约责任12.1违约责任承担（1）违约方应承担由此造成的损失，包括但不限于直接损失、间接损失和合理费用。（2）违约方应按照合同约定支付违约金。12.2违约赔偿（1）违约赔偿金额应根据损失情况，由合同双方协商确定。（2）协商不成时，由人民法院判决。12.3违约处理（1）违约方应立即采取补救措施，减少损失。（2）合同双方应按照合同约定，处理违约事宜。13.合同生效与变更13.1合同生效条件（1）合同双方签字盖章后生效。（2）合同经合同签订地工商行政管理部门备案后生效。13.2合同变更程序（1）合同变更需经合同双方书面同意。（2）合同变更内容应明确、具体，并经合同双方签字盖章。13.3合同变更效力（1）合同变更自合同双方签字盖章之日起生效。（2）合同变更不影响合同其他条款的效力。14.其他约定事项14.1合同附件（1）本合同附件包括但不限于工程量清单、技术规范、材料与设备清单等。（2）合同附件与本合同具有同等法律效力。14.2通知与送达（1）合同双方的通知应以书面形式发送，并自发送之日起视为送达。（2）通知送达地址为合同双方在合同中指定的地址。14.3合同份数（1）本合同一式____份，合同双方各执____份。14.4合同生效日期（1）本合同自合同双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念（1）本合同中“第三方”指除合同双方以外的，因合同履行需要介入的任何单位或个人，包括但不限于监理单位、咨询机构、评估机构、施工监理单位、材料供应商等。（2）第三方介入的目的是为了确保合同履行的顺利进行，提高工程质量，保障合同双方的合法权益。15.2第三方的责权利15.2.1责任（1）第三方应按照合同约定，履行其职责，确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。（2）第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的法律责任。15.2.2权利（1）第三方有权根据合同约定，获取其应得的报酬。（2）第三方有权要求合同双方提供必要的配合和支持，以履行其职责。15.2.3利益（1）第三方通过合同履行，实现其业务目标，提升企业形象和市场竞争力。（2）第三方有权获得合同双方对其工作成果的认可和评价。15.3第三方与其他各方的划分说明（1）第三方与合同双方的关系为委托与受托关系，第三方应遵守合同约定，不得损害合同双方的合法权益。（2）第三方在合同履行过程中，应与合同双方保持密切沟通，及时反馈信息，共同解决问题。（3）第三方不得泄露合同双方的商业秘密，不得利用合同信息谋取不正当利益。16.第三方介入时的额外条款及说明16.1第三方介入程序（1）合同双方同意第三方介入前，应书面通知对方，并取得对方的同意。（2）合同双方应在合同中明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。16.2第三方责任限额（1）合同双方应在合同中约定第三方的责任限额，以明确第三方在合同履行过程中可能产生的损失。（2）第三方责任限额应根据第三方的工作性质、风险程度及合同金额等因素综合考虑。16.3第三方介入的费用（1）第三方介入的费用由合同双方另行协商确定，并在合同中明确。（2）第三方介入的费用应包含在合同价格或单独支付。16.4第三方介入的期限（1）第三方介入的期限应与合同工期相一致，并在合同中明确。（2）合同双方可根据实际情况，协商延长或缩短第三方介入的期限。17.第三方介入的合同变更（1）合同双方在第三方介入期间，如需对合同内容进行变更，应书面通知第三方，并取得第三方的同意。（2）合同变更不影响第三方已履行的职责和权利。18.第三方介入的争议解决（1）合同双方与第三方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。（2）协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：2024版电力线路工程分包合约2.附件二：分包工程量清单3.附件三：材料与设备清单4.附件四：技术规范与标准5.附件五：工程进度计划6.附件六：工程质量标准7.附件七：付款计划8.附件八：保密协议9.附件九：争议解决规则10.附件十：合同变更申请表11.附件十一：违约责任认定标准12.附件十二：通知送达确认表13.附件十三：第三方介入申请表14.附件十四：合同终止声明附件详细要求和说明：1.附件一：2024版电力线路工程分包合约，为合同主体，详细规定了双方的权利义务。2.附件二：分包工程量清单，明确了分包工程的工程量，作为工程款结算的依据。3.附件三：材料与设备清单，详细列出了工程所需的材料与设备，作为质量控制的依据。4.附件四：技术规范与标准，规定了工程的技术要求和质量标准。5.附件五：工程进度计划，明确了工程各阶段的工期安排。6.附件六：工程质量标准，详细规定了工程质量要求。7.附件七：付款计划，明确了付款的时间和方式。8.附件八：保密协议，规定了双方在合同履行过程中应遵守的保密义务。9.附件九：争议解决规则，规定了争议解决的方式和程序。10.附件十：合同变更申请表，用于申请合同变更。11.附件十一：违约责任认定标准，详细列出了违约行为的认定标准和相应的责任。12.附件十二：通知送达确认表，用于确认通知的送达。13.附件十三：第三方介入申请表，用于申请第三方介入。14.附件十四：合同终止声明，用于声明合同终止。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按照合同约定的时间、质量、数量完成工程。2.责任认定标准：若分包方未按照合同约定的时间完成工程，每延误一天，应支付总包方违约金，违约金为每日合同金额的1%。若分包方未按照合同约定的质量完成工程，总包方有权要求分包方进行整改，直至达到合同要求。若分包方拒绝整改或整改后仍不满足要求，总包方有权解除合同，并要求分包方承担违约责任。若分包方未按照合同约定的数量完成工程，总包方有权要求分包方补足，并支付补足部分的实际成本。3.示例说明：若分包方在合同约定的工期后10天内完成工程，总包方应支付违约金，计算公式为：合同金额×1%×10天。若分包方完成工程后，总包方发现工程质量不合格，分包方应承担整改责任，直至达到合同要求。若分包方拒绝整改或整改后仍不满足要求，总包方有权解除合同，并要求分包方承担违约责任。全文完。2024版电力线路工程分包合约2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同甲方基本信息1.2.合同乙方基本信息2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程类型3.工程分包范围3.1.分包项目内容3.2.分包工程量3.3.分包工程期限4.工程施工要求4.1.施工质量标准4.2.施工进度要求4.3.施工安全措施5.合同价款及支付方式5.1.合同总价5.2.分阶段付款5.3.付款时间及方式6.保证金及违约责任6.1.保证金金额6.2.保证金退还条件6.3.违约责任及处理7.材料供应及管理7.1.材料采购责任7.2.材料质量要求7.3.材料损耗及管理8.人员配备及培训8.1.人员配置要求8.2.人员培训要求8.3.人员调动及更换9.工程验收及交付9.1.验收标准9.2.验收程序9.3.工程交付条件10.工程保修10.1.保修期限10.2.保修责任10.3.保修费用11.争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决程序11.3.争议解决期限12.合同解除及终止12.1.合同解除条件12.2.合同终止条件12.3.合同解除及终止程序13.合同生效及终止13.1.合同生效条件13.2.合同终止条件13.3.合同生效及终止日期14.其他约定事项14.1.合同附件14.2.不可抗力14.3.合同附件生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方：甲方全称，注册地址，法定代表人姓名及联系方式1.2合同乙方：乙方全称，注册地址，法定代表人姓名及联系方式2.工程概况2.1工程名称：电力线路工程2.2工程地点：省市县镇2.3工程规模：公里，万千瓦2.4工程类型：高压输电线路3.工程分包范围3.1分包项目内容：包括但不限于线路基础施工、杆塔组立、导线架设、接地装置安装等3.2分包工程量：具体工程量以甲方提供的工程量清单为准3.3分包工程期限：自合同生效之日起个月4.工程施工要求4.1施工质量标准：按照国家标准《输电线路工程施工质量验收规范》执行4.2施工进度要求：按照甲方提供的施工进度计划执行4.3施工安全措施：乙方应严格遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工安全5.合同价款及支付方式5.1合同总价：人民币万元整5.2分阶段付款：合同签订后天内支付%，工程验收合格后支付%，工程保修期满后支付%5.3付款时间及方式：采用银行转账方式，具体付款时间及账户信息详见合同附件6.保证金及违约责任6.1保证金金额：合同总价的%6.2保证金退还条件：工程按期完工，质量合格，无违约行为6.3违约责任及处理：乙方违反合同约定，甲方有权要求赔偿损失，并可根据违约情况扣减保证金7.材料供应及管理7.1材料采购责任：乙方负责工程所需材料的采购、运输及保管7.2材料质量要求：材料必须符合国家标准，并附有合格证明文件7.3材料损耗及管理：材料损耗按照国家标准执行，乙方应合理使用材料，防止浪费8.人员配备及培训8.1人员配置要求：乙方应配备具备相关资质的施工人员、技术人员及管理人员，确保人员素质满足工程需求8.2人员培训要求：乙方应对施工人员进行岗前培训，确保其掌握必要的技能和安全知识8.3人员调动及更换：未经甲方同意，乙方不得擅自调动或更换项目经理、技术负责人等关键岗位人员9.工程验收及交付9.1验收标准：工程验收应按照国家相关标准和合同约定进行9.2验收程序：验收前乙方应通知甲方，验收时应邀请相关专家参与9.3工程交付条件：工程验收合格，乙方应将工程交付甲方使用10.工程保修10.1保修期限：工程保修期限为自工程验收合格之日起年10.2保修责任：在保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应无偿修复或更换10.3保修费用：保修费用由乙方承担11.争议解决11.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决程序：争议发生后，双方应在日内提出书面争议解决申请11.3争议解决期限：自争议提出之日起个月内解决争议12.合同解除及终止12.1合同解除条件：出现合同约定的解除条件，任何一方均有权解除合同12.2合同终止条件：合同履行完毕或达到合同约定的终止条件12.3合同解除及终止程序：合同解除或终止前，双方应就相关事宜进行协商，并签订解除或终止协议13.合同生效及终止13.1合同生效条件：双方签字盖章后，合同自生效日起生效13.2合同终止条件：合同履行完毕或达到合同约定的终止条件13.3合同生效及终止日期：合同生效日期为年月日，终止日期为年月日14.其他约定事项14.1合同附件：合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、验收标准、付款时间表等14.2不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任14.3合同附件生效日期：合同附件与合同同时生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同执行过程中，为协助甲乙双方履行合同、提供专业服务或解决争议而介入合同关系的独立第三方机构或个人。1.2第三方不包括甲乙双方的员工、代理人、顾问或合同执行过程中的临时工作人员。2.第三方介入的类型2.1中介方：提供合同履约过程中的协调、沟通和促成交易服务的第三方。2.2专业服务方：提供技术、管理、咨询等服务的第三方。2.3争议解决方：在发生争议时，协助解决争议的第三方。3.第三方介入的程序3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。3.2第三方介入前，应向甲乙双方提供相关资质证明和服务承诺。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额应根据其提供的服务内容、合同约定及可能造成的损失进行明确。4.2第三方责任限额应在合同附件中单独列明，并作为合同不可分割的一部分。5.第三方责任界定5.1第三方在履行合同过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。5.2第三方在履行合同过程中，因不可抗力或不可归责于第三方的原因造成损失的，甲乙双方互不承担责任。6.第三方与其他各方的责权利划分6.1第三方与甲方：第三方应按照甲方要求提供专业服务，确保服务质量。第三方在提供服务过程中，应尊重甲方的合法权益。第三方因自身原因导致甲方损失，应承担赔偿责任。6.2第三方与乙方：第三方应按照乙方要求提供专业服务，确保服务质量