2024电力建设工程合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024电力建设工程合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程地点1.4工程内容1.5工程规模1.6工程预算2.合同价格2.1合同总价2.2价格调整2.3支付方式2.4进度付款2.5竣工结算3.工程进度与质量3.1工程进度计划3.2工程关键节点3.3工程质量标准3.4质量监督与检查3.5工程验收4.设计与技术变更4.1设计依据4.2技术变更程序4.3变更费用4.4变更对工期的影响5.安全生产与环保5.1安全生产要求5.2安全事故处理5.3环保措施5.4职业健康安全6.合同的履行与保证6.1承包方的义务6.2发包方的义务6.3合同的暂停与终止6.4违约责任7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律诉讼8.合同的生效、变更与解除8.1合同生效条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约保密责任10.合同的适用法律与争议解决10.1适用法律10.2争议解决方式11.其他条款11.1不可抗力11.2合同的转让11.3附件12.合同的签订日期13.合同的签订地点14.合同正本与副本份数第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程地点1.4工程内容工程内容是指本合同约定的电力建设工程项目的具体建设内容，包括但不限于土建工程、安装工程、调试工程、验收工程等。1.5工程规模工程规模是指本合同约定的电力建设工程项目的建设规模，包括但不限于工程投资额、工程占地面积、工程生产能力等。1.6工程预算工程预算是指本合同约定的电力建设工程项目的总投资额，包括但不限于工程设计费、施工费、设备采购费、材料费、监理费、验收费等。第二条合同价格2.1合同总价合同总价是指本合同约定的电力建设工程项目的总投资额，包括但不限于工程设计费、施工费、设备采购费、材料费、监理费、验收费等。2.2价格调整价格调整是指由于市场行情变化、政策调整等原因，导致合同总价发生变化的处理方式。价格调整的具体办法另行协商确定。2.3支付方式支付方式是指甲方按照本合同约定的付款条款，向乙方支付合同价款的方式，包括但不限于进度付款、竣工结算等。2.4进度付款进度付款是指甲方按照本合同约定的工程进度，向乙方支付相应合同价款的方式。进度付款的具体办法另行协商确定。2.5竣工结算竣工结算是指工程竣工后，根据实际完成工程量、合同约定的单价和总价等，进行合同价款的结算。第三条工程进度与质量3.1工程进度计划乙方应按照本合同约定的工程内容和规模，制定详细的工程进度计划，并报甲方审批。工程进度计划应包括工程各阶段的开始时间、结束时间及关键节点。3.2工程关键节点工程关键节点是指本合同约定的电力建设工程项目的重要阶段，包括但不限于工程设计完成、施工开工、设备安装完成、工程验收等。3.3工程质量标准工程质量标准是指本合同约定的电力建设工程项目的质量要求，包括但不限于工程质量等级、设备性能指标、工程验收标准等。3.4质量监督与检查乙方应按照本合同约定的质量标准，对工程质量进行监督与检查，确保工程质量符合要求。甲方有权对工程质量进行监督与检查，乙方应予以配合。3.5工程验收工程验收是指本合同约定的电力建设工程项目完成后，由甲方组织的对工程质量、进度、投资等方面的综合评价。工程验收合格后，乙方应将工程交付甲方使用。第八条设计与技术变更8.1设计依据乙方应根据甲方提供的工程设计要求、相关法律法规、技术标准等，编制电力建设工程项目的详细设计文件。8.2技术变更程序（1）甲方提出技术变更要求，并提供变更的详细内容；（2）乙方根据甲方提供的变更要求，进行技术评估和方案设计；（3）甲方审批乙方提供的技术变更方案；（4）乙方按照审批后的技术变更方案进行施工或设备供应等。8.3变更费用（1）变更费用由甲方承担；（2）变更费用包含在合同总价内；（3）如变更费用超过合同总价的一定比例，双方另行协商确定。8.4变更对工期的影响技术变更可能对工程进度产生影响，具体影响由乙方评估并提出，甲方予以确认。如变更导致工期延误，按照合同约定的工期顺延；如变更提前完成工程，甲方不支付提前完成奖金。第九条安全生产与环保9.1安全生产要求乙方应按照相关法律法规、安全生产标准等，组织施工，确保工程施工过程中的安全生产。9.2安全事故处理发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施，防止事故扩大，并及时报告甲方。安全事故的处理按照相关法律法规和甲方要求进行。9.3环保措施乙方应按照相关法律法规、环保标准等，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。9.4职业健康安全乙方应关注施工过程中从业人员的职业健康安全，提供必要的安全防护设施和培训，确保从业人员的人身安全。第十条合同的履行与保证10.1承包方的义务乙方应按照本合同约定，完成电力建设工程项目的施工、设备供应、安装、调试、验收等工作，并保证工程质量、进度、投资等方面的要求。10.2发包方的义务甲方应按照本合同约定，履行投资、组织、管理和监督电力建设工程项目的职责，并提供乙方施工所需的条件。10.3合同的暂停与终止在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商暂停或终止合同。合同暂停或终止的条件和方式另行协商确定。10.4违约责任乙方未按照本合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。甲方未按照本合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方损失、支付违约金等。第十一条争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解解决如协商解决不成，双方可向相关行业组织申请调解。11.3仲裁解决如调解不成，双方约定提交仲裁委员会仲裁。11.4法律诉讼如仲裁不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。12.3违约保密责任一方违反保密义务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。第十三条合同的适用法律与争议解决13.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式本合同争议的解决方式，按照第十一条的约定执行。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。双方因不可抗力导致不能履行合同的，可根据实际情况协商调整合同履行期限、方式等。14.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利义务全部或部分转让给第三方。14.3附件本合同附件包括合同履行过程中涉及的图纸、技术文件、工程量清单等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件设计说明书施工图纸设备材料清单施工图预算2.施工方案施工组织设计施工进度计划施工安全措施施工质量保证措施3.设备供应合同设备供应清单设备技术规格书设备采购合同设备安装调试合同4.材料供应合同材料供应清单材料技术规格书材料采购合同材料验收标准5.监理合同监理大纲监理计划监理工作手册监理费用协议6.验收合同验收标准验收程序验收手册验收费用协议7.保密协议保密内容清单保密义务与责任保密期限与解除保密违约责任8.保险合同保险类型保险金额保险责任范围保险费用支付9.劳动合同员工名册岗位职责与要求劳动报酬与福利劳动争议处理10.其他相关文件工程变更通知书进度付款凭证竣工结算报告质量问题处理记录说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方在规定时间内整改，并按照合同约定支付违约金。示例：乙方因施工管理不善，导致工程进度严重滞后，甲方要求乙方在一个月内完成整改，并支付合同总价3%的违约金。2.乙方工程质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方重新施工或修复，并按照合同约定支付违约金。示例：乙方施工的某项工程质量不合格，甲方要求乙方在一个月内进行修复，并支付合同总价2%的违约金。3.乙方未按照合同约定提供设备或材料，甲方有权要求乙方在规定时间内补交，并按照合同约定支付违约金。示例：乙方未能按时提供合同约定的某项设备，甲方要求乙方在一个月内补交设备，并支付合同总价1%的违约金。4.乙方未按照合同约定履行保密义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。示例：乙方泄露了合同中约定的甲方商业秘密，甲方要求乙方承担违约责任，并支付合同总价5%的违约金。5.其他违约行为及责任认定，按照合同约定的相关条款执行。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。应用：若合同履行过程中发生不可抗力事件，导致一方无法履行合同，双方可协商调整合同履行期限、方式等。2.合同履行完毕：指合同约定的工程完成、设备交付、款项支付等全部履行完毕。应用：合同履行完毕后，双方的权利义