2024石油天然气管道工程招投标合同条款

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024石油天然气管道工程招投标合同条款本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.招投标过程2.1招标条件2.2招标方式2.3投标条件2.4投标文件的提交2.5开标、评标和定标3.合同主体3.1发包人3.2承包人3.3工程师4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式4.4发票开具5.工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量验收6.工程进度6.1施工计划6.2进度控制6.3延期违约责任7.材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料和设备验收8.施工安全8.1安全标准8.2安全防护措施8.3安全事故处理9.知识产权保护9.1知识产权归属9.2侵权责任10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.违约责任11.1承包人违约11.2发包人违约11.3工程师违约12.争议解决12.1协商解决12.2调解解决12.3仲裁解决12.4法律途径13.合同的生效、变更和解除13.1合同生效条件13.2合同变更13.3合同解除14.其他条款14.1合同的解释14.2合同的补充14.3合同的修改14.4合同的终止第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：2024石油天然气管道工程1.2工程地点：具体位置见附件一1.3工程规模：根据工程量清单及设计文件确定1.4工程内容：包括但不限于管道铺设、连接、测试、调试、以及相关的土建工程等。第二条招投标过程2.1招标条件：根据国家相关法律法规和行业标准，本工程采用公开招标的方式进行。2.2招标方式：公开招标2.3投标条件：投标人应具备相应的资质，符合国家法律法规和行业标准的相关规定。2.4投标文件的提交：投标人应按照招标文件的要求提交投标文件，包括但不限于投标书、资质证明文件、施工方案等。2.5开标、评标和定标：具体程序见招标文件规定。第三条合同主体3.1发包人：指负责组织招标和签订合同的一方，具体名称见附件二。3.2承包人：指中标并签订合同的一方，具体名称见附件三。3.3工程师：指由发包人指定的，负责监督工程进度、质量、安全等方面的专业人员。第四条合同价格4.1合同总价：人民币【】元整（大写：【】元整），具体金额见附件四。4.2价格调整：合同执行过程中，因政策调整、市场变化等原因导致价格变动的，双方可协商调整合同价格。4.3支付方式：发包人按照合同约定的付款节点和比例，向承包人支付合同款项。4.4发票开具：承包人应向发包人开具符合国家法律法规的正规发票。第五条工程质量5.1质量标准：工程质量应符合国家法律法规、行业标准和设计文件的要求。5.2质量控制：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。5.3质量验收：工程完成后，由发包人和承包人共同组织验收，验收合格的，方能交付使用。第六条工程进度6.1施工计划：承包人应根据工程量清单和设计文件，编制详细的施工计划，并报工程师审批。6.2进度控制：承包人应按照施工计划完成工程，工程师负责监督。6.3延期违约责任：承包人未按合同约定完成工程的，应承担相应的违约责任。第八条材料与设备8.1材料供应：承包人应按照合同约定，负责供应工程所需的一切材料。8.2设备供应：承包人应按照合同约定，负责供应工程所需的全部设备。8.3材料和设备验收：材料和设备到达施工现场后，由发包人和承包人共同进行验收，合格的方能使用。第九条施工安全9.1安全标准：承包人应遵守国家法律法规和行业标准，确保施工安全。9.2安全防护措施：承包人应制定安全防护措施，并报工程师审批。9.3安全事故处理：发生安全事故的，承包人应立即报告发包人和工程师，并按照法律法规和合同约定处理。第十条知识产权保护10.1知识产权归属：工程所涉及的知识产权归发包人所有。10.2侵权责任：承包人不得侵犯发包人的知识产权，否则应承担相应的法律责任。第十一条保密条款11.1保密内容：双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和技术秘密。11.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。11.3违约责任：违反保密义务的，违约方应承担违约责任。第十二条违约责任12.1承包人违约：承包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任。12.2发包人违约：发包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任。12.3工程师违约：工程师未按合同约定履行义务的，应承担违约责任。第十三条争议解决13.1协商解决：合同履行过程中发生争议的，双方应通过协商解决。13.2调解解决：协商不成的，可以请求第三方进行调解。13.3仲裁解决：调解不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。13.4法律途径：仲裁裁决生效后，如一方不履行裁决，另一方可以依法向人民法院申请执行。第十四条其他条款14.1合同的解释：本合同未尽事宜，由双方协商解释。14.2合同的补充：合同履行过程中，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同的修改：合同一经签订，非经双方同意，不得修改。14.4合同的终止：合同履行完毕或者合同约定的终止条件出现的，合同终止。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、检测方、审计方等。1.2第三方介入：指在合同履行过程中，甲乙方根据合同约定或经双方协商，聘请第三方对工程的质量、进度、安全等方面进行监督、检测、评估或提供专业服务。2.第三方介入程序2.1甲乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的目的、内容、方式、时间等。2.2甲乙方应与第三方签订相应的服务合同，明确双方的权利义务，并将合同副本提交给对方。2.3第三方介入时，甲乙方应予以配合，提供必要的资料、信息和便利条件。3.第三方责任3.1第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规，认真履行其职责，确保工程的质量、进度、安全等方面的合规性。3.2第三方对其提供的服务质量、结果负责，并对其行为产生的后果承担法律责任。3.3第三方不得侵犯甲乙方的商业秘密和技术秘密，否则应承担相应的法律责任。4.第三方责任限额4.1甲乙方根据本合同有第三方介入时，第三方责任限额包括但不限于第三方在其职责范围内所造成的人身伤亡、财产损失、质量问题等。4.2第三方责任限额的具体金额，由甲乙方在第三方服务合同中约定，并报给对方。4.3如果甲乙方未按照本合同约定或未经甲乙方同意，第三方介入导致的责任问题，由甲乙方承担。5.第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙方是独立的法律主体，双方之间的合同关系不受第三方与其他各方合同关系的影响。5.2第三方与工程师是委托与被委托的关系，第三方应服从工程师的监督和管理。5.3第三方与发包人和承包人无合同关系，但第三方应按照甲乙方的要求，配合发包人和承包人完成工程的各项验收、审计等工作。6.第三方介入的变更和解除6.1如果甲乙方因特殊情况需要变更或解除第三方服务合同，应提前书面通知对方，并说明变更或解除的原因、方式、时间等。6.2甲乙方与第三方协商一致后，可以变更或解除第三方服务合同，并报给对方。6.3变更或解除第三方服务合同，不影响甲乙方根据本合同对第三方的责任限额的约定。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入引起的争议，应由甲乙方与第三方协商解决。7.2如果协商不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。7.3仲裁裁决生效后，如一方不履行裁决，另一方可以依法向人民法院申请执行。8.其他事项8.1本第三方介入修正条款自甲乙方签订之日起生效。8.2本第三方介入修正条款与本合同具有同等法律效力，如有冲突，以本第三方介入修正条款为准。8.3本第三方介入修正条款的修改和解除，必须经甲乙方协商一致，并以书面形式进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单附件二：设计文件附件三：承包人资质证明文件附件四：合同总价确认单附件五：施工计划附件六：进度控制计划附件七：材料供应协议附件八：设备供应协议附件九：安全防护措施方案附件十：知识产权声明附件十一：保密协议附件十二：第三方服务合同附件十三：仲裁协议附件十四：法律法规和行业标准附件一：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价，以及项目的技术要求和施工标准。清单应由甲乙方共同确认，并作为合同定价和支付的依据。附件二：设计文件详细要求和说明：设计文件应包括工程的设计图纸、技术说明、施工图纸等，设计文件应符合国家法律法规和行业标准，并由甲乙方共同审核确认。附件三：承包人资质证明文件详细要求和说明：承包人应提供相关的资质证明文件，以证明其具备完成工程所需的资质和能力。资质证明文件应由甲乙方审核确认。附件四：合同总价确认单详细要求和说明：合同总价确认单应详细列明合同总价、付款节点和比例、价格调整等内容，并由甲乙方共同确认。附件五：施工计划详细要求和说明：施工计划应详细列明工程的施工进度、节点、施工方法、人员配置等内容，并由工程师审核确认。附件六：进度控制计划详细要求和说明：进度控制计划应详细列明工程进度的控制方法、节点、监控措施等内容，并由工程师审核确认。附件七：材料供应协议详细要求和说明：材料供应协议应详细列明材料供应的范围、质量标准、供应时间等内容，并由甲乙方共同签订。附件八：设备供应协议详细要求和说明：设备供应协议应详细列明设备供应的范围、质量标准、供应时间等内容，并由甲乙方共同签订。附件九：安全防护措施方案详细要求和说明：安全防护措施方案应详细列明工程的安全防护措施、安全标准、应急预案等内容，并由甲乙方共同审核确认。附件十：知识产权声明详细要求和说明：知识产权声明应明确发包人对于工程所涉及的知识产权的所有权，包括但不限于专利权、著作权等。附件十一：保密协议详细要求和说明：保密协议应明确双方对于合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和技术秘密的保密义务和责任。附件十二：第三方服务合同详细要求和说明：第三方服务合同应详细列明第三方服务的范围、内容、时间、费用等内容，并由甲乙方共同签订。附件十三：仲裁协议详细要求和说明：仲裁协议应明确双方在合同履行过程中发生争议时，选择仲裁解决的方式和仲裁委员会的选择。附件十四：法律法规和行业标准详细要求和说明：法律法规和行业标准是工程履行过程中的依据，应详细列明相关的法律法规和行业标准，并由甲乙方共同遵守。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未按照合同约定完成工程；2.发包人未按照合同约定支付合同款项；3.工程师未按照合同约定履行监督职责；4.第三方未按照合同约定提供服务；5.任何一方未履行合同约定的其他义务。违约责任认定：1.承包人违约：承包人应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；2.发包人违约：发包人应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；3.工程师违约：工程师应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；4.第三方违约：第三方应按照合同约定承担