银行拆墙改造工程合同模板

银行拆墙改造工程合同模板合同编号：__________双方经友好协商，就本工程的有关事项达成如下协议：一、工程内容（1）拆除工程现场内不必要的墙体，包括但不限于承重墙、非承重墙等；（2）根据业主需求，重新规划空间布局，制作拆墙改造设计方案；（3）按照设计方案，进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和业主要求；（4）施工期间，对工程现场进行清理，确保施工安全、环保。1.2承包商应按照业主的要求，对工程现场进行实地勘察，并提供详细的拆墙改造方案。二、工程质量与标准2.1承包商应确保本工程的施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求。2.2工程验收合格后，承包商应承担不少于一年的质保期，质保期内出现质量问题，承包商应及时予以修复。2.3业主有权对施工过程进行监督，并提出合理化建议。承包商应认真听取业主的意见，及时改进施工方案。三、工程进度与工期3.1本工程的工期为______天，自双方签订本合同之日起计算。3.2承包商应按照双方约定的工期完成本工程。如因承包商原因导致工程延期，承包商应承担相应的违约责任。3.3业主应按照约定的工期配合承包商完成本工程。如因业主原因导致工程延期，业主应承担相应的违约责任。四、工程费用与支付4.1本工程的合同总价为人民币______元（大写：____________________元整），包括但不限于工程设计费、施工费、材料费、人工费、税费等。4.2双方同意，工程款分三次支付：（1）合同签订后三个工作日内，业主支付工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付工程总价的30%；（3）工程验收合格并支付质保金后，业主支付剩余的40%。4.3质保金为合同总价的10%，自工程验收合格之日起保留，质保期结束后无质量问题，业主应及时支付质保金。4.4承包商应向业主提供正规发票，业主有权要求承包商对工程费用进行合理说明。五、违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2违约金为本合同总价的一定比例，具体比例双方另行约定。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程现场实地勘察报告2.拆墙改造设计方案3.工程进度计划4.工程质量验收标准5.工程费用明细表6.支付凭证7.质保金支付凭证8.工程验收报告二、违约行为及认定：1.承包商未按约定时间完成工程，属于违约行为。2.承包商施工质量不符合国家标准或业主要求，属于违约行为。3.业主未按约定时间支付工程款，属于违约行为。4.业主未配合承包商完成工程，导致工程延期，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指拥有工程现场的业主。2.乙方：指承担拆墙改造工程的承包商。3.工程现场：指位于__________的房产一套。4.拆墙改造：指拆除工程现场内不必要的墙体，并根据需求重新规划空间布局的工程。5.质保期：指工程验收合格后，承包商承担工程质量问题的修复责任的时间期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，承包商需承担相应的违约责任。2.工程质量问题：解决办法：及时停工修复，必要时更换施工队伍，确保工程质量。3.工程款支付延误：解决办法：双方协商支付事宜，违约方需承担相应的违约责任。4.施工安全问题：解决办法：加强施工现场安全管理，遵守安全生产规定，确保人员安全。五、所有应用场景：1.适用于业主拥有房产，需进行拆墙改造以提高房屋使用功能和居住舒适度的情况。2.适用于承包商具备相