2025年度河道防洪设施建设承包合同3篇_第1页
2025年度河道防洪设施建设承包合同3篇_第2页
2025年度河道防洪设施建设承包合同3篇_第3页
2025年度河道防洪设施建设承包合同3篇_第4页
2025年度河道防洪设施建设承包合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度河道防洪设施建设承包合同合同编号_________一、合同主体1.1甲方(发包方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.2乙方(承包方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.3其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景:为加强河道防洪设施建设,提高河道防洪能力,保障人民群众生命财产安全,根据国家有关法律法规和政策,甲方决定对河道防洪设施进行建设。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在河道防洪设施建设过程中的权利、义务和责任,确保河道防洪设施建设顺利进行,实现河道防洪能力的提升。三、定义与解释3.1专业术语:(1)河道:指具有一定流向和流域的天然或人工水道。(2)防洪设施:指用于防御洪水、减轻洪水灾害的工程设施。(3)施工图:指按照设计要求绘制,用于指导施工的图纸。3.2关键词解释:(1)承包:指乙方按照合同约定,承担河道防洪设施建设任务。(2)施工:指乙方按照施工图纸、施工规范和设计要求,对河道防洪设施进行建设。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成河道防洪设施建设。(2)甲方有权对乙方在施工过程中的工作进行监督检查。(3)甲方有权要求乙方按照合同约定,承担因施工原因造成的损失。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定,提供必要的施工图纸、技术资料和施工条件。(2)乙方有权在施工过程中,对施工质量、进度和成本进行管理。(3)乙方有权要求甲方按照合同约定,支付工程款项。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为2025年度。5.2合同履行地点:河道防洪设施建设地点:____________________5.3合同履行方式:(1)乙方按照施工图纸、施工规范和设计要求,进行河道防洪设施建设。(2)甲方负责提供施工图纸、技术资料和施工条件。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)合同期满。(2)合同双方协商一致解除合同。(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序:(1)合同双方协商一致解除合同,应书面通知对方。(2)因不可抗力导致合同无法履行,乙方应及时通知甲方,并提供相关证明材料。6.4终止后果:(1)合同解除后,双方应按照合同约定,办理合同终止手续。(2)合同解除后,乙方应按照合同约定,完成剩余工程。(3)合同解除后,双方应按照合同约定,结算工程款项。七、费用与支付7.1费用构成:(1)工程款:包括河道防洪设施建设的直接费用、间接费用和利润。(2)设计费:包括河道防洪设施建设的设计费、修改费和审核费。(3)监理费:包括河道防洪设施建设的监理服务费。(4)其他费用:包括合同约定的其他费用。7.2支付方式:(1)工程款支付:甲方按照工程进度,分期支付工程款。(2)设计费支付:甲方在签订设计合同后,支付设计费。(3)监理费支付:甲方在签订监理合同后,支付监理费。7.3支付时间:(1)工程款支付:每个工程节点完成后,甲方应在7个工作日内支付相应工程款。(2)设计费支付:设计合同签订后,甲方应在5个工作日内支付设计费。(3)监理费支付:监理合同签订后,甲方应在3个工作日内支付监理费。7.4支付条款:(1)甲方应在收到乙方提交的付款申请和相关证明材料后,及时办理支付手续。(2)乙方应确保提交的付款申请和相关证明材料真实、完整、有效。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按时支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金按逾期付款金额的千分之五计算。(2)甲方未按时提供设计图纸、技术资料和施工条件的,应向乙方支付违约金,违约金按逾期天数计算的日费用计算。8.2乙方违约:(1)乙方未按时完成工程建设的,应向甲方支付违约金,违约金按逾期天数计算的日费用计算。(2)乙方施工质量不符合合同约定的,应承担返工、修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式:(1)违约金的具体金额由双方协商确定。(2)赔偿金额应按照实际损失计算,包括直接损失和间接损失。九、保密条款9.1保密内容:(1)合同内容。(2)河道防洪设施建设的技术秘密。(3)双方约定需保密的其他信息。9.2保密期限:本合同签订之日起至合同终止后5年内。9.3保密履行方式:(1)双方应采取合理的保密措施,防止保密信息的泄露。(2)未经对方同意,任何一方不得将保密信息用于合同以外的目的。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件:(1)地震、洪水、台风等自然灾害。(2)战争、动乱、政府禁令等政府行为。(3)电力、交通等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方。(2)不可抗力事件导致合同无法履行的,双方应根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例:(1)地震导致施工无法进行。(2)政府禁令导致工程暂停。十一、争议解决11.1协商解决:双方发生争议时,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成的,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形:(1)合同未履行完毕。(2)合同涉及国家秘密或商业秘密。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)甲方保留对河道防洪设施建设项目的最终审批权。(2)乙方在合同履行期间,未经甲方同意,不得将合同权利和义务转让给第三方。13.2特殊权力保留:(1)甲方保留对乙方施工过程中违反合同约定行为的制止权。(2)乙方在施工过程中,发现可能影响工程质量和安全的问题,应及时通知甲方,甲方有权要求乙方采取措施予以解决。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:(1)合同任何一方提出修改或补充合同内容,应书面通知对方。(2)双方就修改或补充内容达成一致后,应以书面形式确认。14.2修改和补充效力:经双方确认的修改或补充内容,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。(2)乙方应按照甲方的要求,提供必要的施工条件。15.2协作与配合方式:(1)双方应定期召开协调会议,讨论和解决施工过程中出现的问题。(2)双方应及时沟通,确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成双方之间的完整协议,取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款:未经双方书面同意,任何一方不得增加或减少本合同的内容。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________代表(签字):____________________代表(签字):____________________日期:____________________日期:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的河道防洪设施建设项目的相关资料,包括但不限于:地形图、水文资料、设计图纸等。2.乙方提交的施工组织设计、施工方案、进度计划等。3.甲方与乙方签订的设计合同、监理合同等相关合同文件。4.乙方提交的工程款支付申请、发票、验收报告等。5.不可抗力事件的相关证明材料。6.争议解决过程中的相关文件和记录。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付工程款,认定标准为逾期付款超过7个工作日。未按时提供设计图纸、技术资料和施工条件,认定标准为逾期超过5个工作日。2.乙方违约:未按时完成工程建设,认定标准为逾期超过合同约定的工期。施工质量不符合合同约定,认定标准为经甲方验收不合格。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约金:指因违约行为给对方造成损失,违约方应支付给对方的补偿金。3.仲裁:指双方在争议发生后,自愿将争议提交给仲裁机构进行裁决。4.诉讼:指双方在争议发生后,向人民法院提起诉讼,请求法院判决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更。解决办法:双方应及时沟通,协商一致后,以书面形式确认变更内容。2.问题:施工过程中遇到自然灾害。解决办法:乙方应及时通知甲方,并提供相关证明材料,双方协商解决工程暂停或延期等问题。3.问题:施工质量不符合要求。解决办法:乙方应立即进行整改,直至符合合同要求。如整改后仍不合格,乙方应承担相应责任。4.问题:工程进度滞后。解决办法:双方应分析原因,制定补救措施,确保工程进度按计划进行。5.问题:合同争议。解决办法:双方应通过友好协商解决,协商不成的,可申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称:____________________2.第三方主体地址:____________________3.第三方主体联系人:____________________4.第三方主体联系电话:____________________5.第三方主体职责:第三方作为监理方,负责对河道防洪设施建设过程进行全程监理,确保工程质量、进度和安全。6.第三方权利:第三方有权要求乙方按照设计要求、施工规范和合同约定进行施工。第三方有权对施工过程中的质量问题提出整改要求。第三方有权对施工进度进行监督,确保工程按期完成。7.第三方义务:第三方应按照合同约定,公正、公平、公开地履行监理职责。第三方应提供必要的监理设备和人员。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:乙方有权要求甲方按照合同约定,提供必要的施工图纸、技术资料和施工条件。乙方有权要求甲方按时支付工程款。乙方有权要求甲方在工程变更时,按照实际工程量增加工程款。2.乙方利益条款:甲方应保证乙方在施工过程中的人身安全。甲方应保障乙方的合法权益,不得无故拖欠工程款。甲方应按照合同约定,为乙方提供必要的施工场地和设施。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金按逾期付款金额的千分之五计算。甲方未提供必要施工条件,应承担由此造成的损失。甲方不得无故变更工程量,如需变更,应与乙方协商一致。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利:甲方有权要求乙方按照设计要求、施工规范和合同约定进行施工。甲方有权对施工过程中的质量问题提出整改要求。甲方有权对施工进度进行监督,确保工程按期完成。2.甲方利益条款:乙方应保证工程质量,确保工程符合设计要求和规范。乙方应按照合同约定,按时完成工程建设。乙方应提供合格的施工人员和技术人员。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按时完成工程建设,应向甲方支付违约金,违约金按逾期天数计算的日费用计算。乙方施工质量不符合合同约定,应承担返工、修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2025年度河道防洪设施建设承包合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同签订日期3.合同双方4.合同标的5.合同工期6.合同总价7.合同支付方式二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型5.工程设计单位6.工程监理单位三、工程内容1.河道整治2.防洪设施建设3.水利配套设施4.生态保护5.环保要求四、工程进度1.施工准备阶段2.施工阶段3.竣工验收阶段4.工程移交阶段五、合同价款1.工程量清单2.计价依据3.合同价款调整4.结算方式六、合同履行1.施工单位义务2.监理单位义务3.设计单位义务4.材料供应5.施工组织设计6.施工现场管理七、工程验收1.验收标准2.验收程序3.验收资料4.验收时间5.验收结果八、违约责任1.施工单位违约责任2.监理单位违约责任3.设计单位违约责任4.合同解除条件5.违约赔偿九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构4.争议解决费用十、合同生效、变更、解除和终止1.合同生效条件2.合同变更3.合同解除4.合同终止5.合同解除或终止后的处理十一、合同附件1.工程量清单2.设计图纸3.监理单位资质证书4.施工单位资质证书5.材料合格证十二、其他约定1.知识产权保护2.保密条款3.不可抗力4.合同附件的效力5.合同争议管辖十三、合同签署1.双方签字盖章2.合同签署日期3.合同签署地点十四、合同附件清单1.合同附件1:工程量清单2.合同附件2:设计图纸3.合同附件3:监理单位资质证书4.合同附件4:施工单位资质证书5.合同附件5:材料合格证合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年度河道防洪设施建设承包合同2.合同签订日期:2025年1月1日3.合同双方:a.承包方:水利工程有限公司b.甲方:市水利局4.合同标的:市河道防洪设施建设5.合同工期:2025年1月1日至2025年12月31日6.合同总价:人民币壹亿元整7.合同支付方式:a.预付款:合同签订后15个工作日内支付合同总额的10%b.进度款:按月支付,每月支付上月完成工程量的85%c.竣工验收合格后30日内支付合同总额的15%d.保修金:合同总额的5%,保修期满后无质量问题退还二、工程概况1.工程名称:市河道防洪设施建设项目2.工程地点:市区河道3.工程规模:河道长度公里,防洪标准年一遇4.工程类型:河道整治、防洪设施建设5.工程设计单位:水利设计研究院6.工程监理单位:水利工程监理有限公司三、工程内容1.河道整治:包括河道清淤、河岸加固、护坡建设等2.防洪设施建设:包括堤防建设、溢洪道建设、排洪设施建设等3.水利配套设施:包括水闸、泵站、涵洞等4.生态保护:包括河道绿化、生态护岸等5.环保要求:符合国家及地方环保标准,确保施工过程中的环保措施到位四、工程进度1.施工准备阶段:2025年1月1日至2025年1月31日2.施工阶段:2025年2月1日至2025年12月31日3.竣工验收阶段:2026年1月1日至2026年1月31日4.工程移交阶段:2026年2月1日至2026年2月28日五、合同价款1.工程量清单:详见附件12.计价依据:按照国家及地方有关水利工程计价标准执行3.合同价款调整:因政策调整、市场价格波动等因素导致的合同价款调整,按双方协商确定4.结算方式:按月结算,每月底前提交结算申请,甲方在收到结算申请后15个工作日内支付六、合同履行1.施工单位义务:a.按照合同约定和设计图纸要求,保证工程质量、进度和安全b.配备合格的施工队伍和设备,确保施工顺利进行c.遵守国家及地方有关法律法规,确保施工过程中的环保措施到位2.监理单位义务:a.对施工过程进行全程监理,确保工程质量、进度和安全b.对施工过程中发现的问题及时通知承包方整改c.对工程验收合格进行确认3.设计单位义务:a.按时提供设计图纸和技术资料b.对施工过程中提出的设计变更进行审核和确认c.对工程验收合格进行确认4.材料供应:a.承包方负责材料采购,确保材料质量符合合同要求b.材料供应商应提供相关材料合格证明5.施工组织设计:a.承包方应编制详细的施工组织设计,经监理单位审核批准后执行b.施工组织设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等6.施工现场管理:a.承包方应建立健全施工现场管理制度,确保施工现场安全、文明施工b.施工现场应设置明显的安全警示标志,确保施工人员安全七、工程验收1.验收标准:按照国家及地方有关水利工程验收标准执行2.验收程序:a.承包方完成工程后,向监理单位提交验收申请b.监理单位组织验收,对工程质量、进度、安全等方面进行审核c.验收合格后,由监理单位出具验收报告,甲方在收到验收报告后30日内支付竣工结算款3.验收资料:a.工程量清单b.设计图纸及变更资料c.施工记录及施工日志d.材料合格证明e.验收报告4.验收时间:2026年1月1日至2026年1月31日5.验收结果:验收合格八、违约责任1.施工单位违约责任:a.迟期完成工程,每延误一天,按合同总价千分之一支付违约金。b.工程质量不符合合同约定,负责返工并承担因此产生的费用。c.未按合同要求进行施工,造成安全事故,承担全部责任。2.监理单位违约责任:a.未履行监理职责,造成工程质量问题,承担相应责任。b.未按时提交验收报告,每延误一天,按合同总价千分之一支付违约金。3.设计单位违约责任:a.设计图纸不符合国家标准或合同要求,负责修改并承担相关费用。b.未按时提供设计图纸,每延误一天,按合同总价千分之一支付违约金。4.合同解除条件:a.任何一方严重违约,另一方有权解除合同。b.因不可抗力导致合同无法履行,双方协商解除合同。5.违约赔偿:a.违约方应向守约方支付违约金。b.守约方有权要求违约方赔偿损失。九、争议解决1.争议解决方式:a.双方应友好协商解决争议。b.协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。2.争议解决程序:a.争议发生后,双方应在30日内提出书面仲裁申请。b.仲裁委员会应在收到仲裁申请后60日内作出裁决。3.争议解决机构:a.市仲裁委员会。4.争议解决费用:a.仲裁费用由败诉方承担。十、合同生效、变更、解除和终止1.合同生效条件:a.双方签署合同并加盖公章。b.合同经甲方审核批准。2.合同变更:a.任何一方需变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后生效。3.合同解除:a.出现合同解除条件时,任何一方有权解除合同。4.合同终止:a.工程验收合格,合同终止。5.合同解除或终止后的处理:a.双方应立即停止合同项下的工作。b.双方应按照合同约定结算剩余款项。十一、合同附件1.合同附件1:工程量清单2.合同附件2:设计图纸3.合同附件3:监理单位资质证书4.合同附件4:施工单位资质证书5.合同附件5:材料合格证十二、其他约定1.知识产权保护:a.双方在合同履行过程中产生的知识产权归各自所有。2.保密条款:a.双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。3.不可抗力:a.因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。4.合同附件的效力:a.合同附件与本合同具有同等法律效力。5.合同争议管辖:a.本合同争议由市人民法院管辖。十三、合同签署1.双方签字盖章:a.承包方代表签字:b.甲方代表签字:2.合同签署日期:2025年1月1日3.合同签署地点:市十四、合同附件清单1.合同附件1:工程量清单2.合同附件2:设计图纸3.合同附件3:监理单位资质证书4.合同附件4:施工单位资质证书5.合同附件5:材料合格证甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):________________乙方代表(签字):________________签订日期:_______________________签订地点:_______________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导条款:a.甲方有权对施工进度进行监督和调整,确保工程按期完成。b.甲方有权对施工方案和设计进行审批,确保工程质量和安全。说明:甲方作为主导方,对工程的整体进度和质量负有最终责任。增加此条款旨在明确甲方在工程管理中的主导地位,确保工程顺利进行。2.甲方协调条款:a.甲方负责协调施工过程中与政府部门、周边居民的关系,确保施工顺利进行。b.甲方负责处理施工过程中出现的突发事件,如自然灾害、安全事故等。说明:甲方作为主导方,在工程实施过程中需要承担更多的协调和应急处理责任。此条款旨在明确甲方在协调和应急处理方面的职责。3.甲方资金条款:a.甲方应在合同签订后30个工作日内支付合同总额的10%作为预付款。b.甲方应按时支付进度款,确保施工单位有足够的资金保障工程进度。说明:甲方作为支付方,其资金的及时到位对工程进度至关重要。此条款旨在确保甲方按时支付款项,避免因资金问题影响工程进度。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导条款:a.乙方有权根据工程实际情况调整施工方案,确保工程质量和进度。b.乙方有权对施工过程中的材料、设备进行采购,确保质量符合合同要求。说明:乙方作为施工方,在工程实施过程中拥有更多的自主权。增加此条款旨在明确乙方在工程管理中的主导地位,发挥其在施工方面的专业优势。2.乙方进度条款:a.乙方应制定详细的施工进度计划,并及时向甲方汇报工程进度。b.乙方应确保工程按计划完成,如因乙方原因导致工程延误,乙方应承担相应责任。说明:乙方作为施工方,对工程进度负有直接责任。此条款旨在确保乙方严格按照计划施工,避免因进度问题影响工程整体进度。3.乙方质量控制条款:a.乙方应建立完善的质量管理体系,确保工程质量符合合同要求。b.乙方应定期对施工过程进行质量检查,发现问题及时整改。说明:乙方作为施工方,对工程质量负有直接责任。此条款旨在确保乙方在施工过程中注重质量控制,避免因质量问题影响工程整体质量。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.中介服务条款:a.合同中涉及的第三方中介机构应具备相关资质和经验。b.双方应与第三方中介机构签订服务协议,明确服务内容和收费标准。说明:第三方中介机构在合同履行过程中起到桥梁作用,增加此条款旨在确保中介机构的合法性和专业性。2.中介费用条款:a.中介费用由双方按比例承担,具体比例在合同中约定。b.中介费用支付方式及时间由双方与中介机构协商确定。说明:中介费用是合同履行过程中的必要支出,增加此条款旨在明确中介费用的承担方式和支付时间。3.中介责任条款:a.中介机构应按照合同约定提供服务,对服务质量负责。b.若中介机构违反合同约定,造成双方损失,中介机构应承担相应责任。说明:中介机构在合同履行过程中起到监督和协调作用,增加此条款旨在明确中介机构的责任,确保其履行职责。附件及其他补充说明一、附件列表:1.合同附件1:工程量清单2.合同附件2:设计图纸3.合同附件3:监理单位资质证书4.合同附件4:施工单位资质证书5.合同附件5:材料合格证6.合同附件6:第三方中介服务协议7.合同附件7:施工组织设计8.合同附件8:质量管理体系文件9.合同附件9:进度计划表10.合同附件10:验收报告二、违约行为及认定:1.违约行为:a.施工单位未按期完成工程。b.施工单位提供的工程质量不符合合同要求。c.监理单位未履行监理职责。d.设计单位未按时提供设计图纸。e.甲方未按时支付款项。f.乙方未按计划施工。g.中介机构未按协议提供服务。违约行为认定:a.违约行为的发生应通过书面通知或验收报告等方式进行认定。b.双方应共同确认违约行为的存在。三、法律名词及解释:1.仲裁:指双方在争议发生后,提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。3.质量保证期:指施工单位对工程质量的保修期限。4.预付款:指合同签订后,承包方在工程开始前,由甲方支付的一部分款项。5.竣工验收:指工程完成后,由甲方组织验收,确认工程符合合同要求的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:施工单位应立即整改,必要时进行返工,并承担相关费用。2.问题:工程进度延误。解决办法:施工单位应分析原因,制定赶工措施,并及时通知甲方。3.问题:甲方未按时支付款项。解决办法:乙方应书面通知甲方,要求支付款项,并保留追偿权利。4.问题:中介机构服务不到位。解决办法:双方应与中介机构协商,要求其提高服务质量,或更换中介机构。五、所有应用场景:1.河道防洪设施建设。2.水利工程承包。3.政府投资项目。4.施工单位与甲方之间的合同关系。5.第三方中介机构参与的项目管理。全文完。2025年度河道防洪设施建设承包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息1.2合同乙方基本信息2.项目背景及目标2.1项目背景2.2项目目标3.项目范围3.1工程范围3.2工程内容4.项目工期4.1工期安排4.2工期延误责任5.工程质量标准5.1质量标准要求5.2质量检查及验收6.工程进度款支付6.1支付方式6.2支付节点6.3支付条件7.工程变更及索赔7.1工程变更程序7.2索赔处理程序8.保险8.1甲方责任保险8.2乙方责任保险9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序12.合同生效及终止12.1合同生效日期12.2合同终止日期13.合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:技术规范13.3附件三:工程量清单14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息甲方名称:市水利局甲方地址:市区路号甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx56781.2合同乙方基本信息乙方名称:水利工程建设有限公司乙方地址:市区路号乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx56782.项目背景及目标2.1项目背景为加强河道防洪能力,保障下游人民群众生命财产安全,根据市水利局相关文件要求,决定实施2025年度河道防洪设施建设项目。2.2项目目标通过建设河道防洪设施,提高河道防洪标准,确保河道行洪安全,降低下游洪水风险。3.项目范围3.1工程范围本次工程主要包括河道整治、堤防加固、新建排水涵洞等工程内容。3.2工程内容(1)河道整治:对河道进行疏浚、清障,提高河道行洪能力。(2)堤防加固:对现有堤防进行加固,提高堤防抗洪能力。(3)新建排水涵洞:在河道适当位置新建排水涵洞,解决洪水下泄问题。4.项目工期4.1工期安排自合同签订之日起,乙方应在6个月内完成全部工程。4.2工期延误责任如因乙方原因导致工程延期,每延误一天,乙方应向甲方支付合同金额的1%作为违约金。5.工程质量标准5.1质量标准要求本工程应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量达到优良等级。5.2质量检查及验收(1)乙方应定期对工程质量进行检查,发现问题及时整改。(2)工程完工后,甲方组织验收,验收合格后方可交付使用。6.工程进度款支付6.1支付方式甲方按工程进度支付进度款,具体支付比例由双方协商确定。6.2支付节点(1)工程开工后支付合同金额的20%;(2)工程完成50%后支付合同金额的30%;(3)工程完工并验收合格后支付合同金额的50%;(4)剩余10%作为质保金,质保期满后无质量问题予以退还。6.3支付条件乙方应提供相关工程进度证明材料,经甲方审核确认后支付进度款。8.保险8.1甲方责任保险甲方应购买建筑工程一切险,保险金额不低于合同总价,保险期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。8.2乙方责任保险乙方应购买职业责任险和人身意外伤害险,保险金额和期限应满足相关法律法规要求,并确保在合同签订前办理完毕。9.争议解决9.1争议解决方式本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构仲裁委员会应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定,对争议进行仲裁。10.合同解除10.1合同解除条件(1)甲方因不可抗力原因导致合同无法履行,经乙方同意后可解除合同。(2)乙方严重违约,甲方有权解除合同。10.2合同解除程序合同解除需提前30日通知对方,并书面确认解除事宜。11.合同终止11.1合同终止条件(1)合同约定的工程完成并经验收合格;(2)合同约定的其他终止条件;11.2合同终止程序合同终止后,双方应进行工程结算,并办理相关手续。12.合同生效及终止12.1合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止日期合同终止日期为工程验收合格之日起算,具体日期以实际验收时间为准。13.合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:技术规范13.3附件三:工程量清单13.4附件四:合同签订证明文件14.其他约定事项14.1其他约定事项一本合同未尽事宜,双方可根据实际情况协商解决。14.2其他约定事项二本合同如有未尽事宜,经双方协商一致,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3其他约定事项三本合同一式四份,甲方、乙方各执两份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方指除甲方、乙方以外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、保险公司等。15.2第三方介入范围15.2.1监理单位监理单位负责对工程进度、质量、安全进行监督管理,确保工程按合同要求进行。15.2.2设计单位设计单位负责提供工程设计方案,并对工程设计质量负责。15.2.3咨询机构咨询机构提供专业咨询服务,协助甲方和乙方解决工程实施过程中的问题。15.2.4检测机构检测机构负责对工程材料、设备、施工质量进行检测,确保符合相关标准。15.2.5保险公司保险公司负责在合同约定的保险范围内承担赔偿责任。15.3第三方责任15.3.1第三方责任限额第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任,责任限额由双方在合同中约定。15.3.2第三方责任认定第三方责任认定应依据相关法律法规、行业标准、合同约定以及事实情况,由甲方、乙方和第三方共同协商确定。16.第三方介入程序16.1第三方介入方式第三方介入应通过书面形式,由甲方或乙方邀请或委托,并经双方同意后正式介入。16.2第三方介入期限第三方介入期限应根据具体工作内容确定,一般不超过合同工期。17.第三方与甲乙方的权利义务17.1第三方权利(1)第三方有权要求甲方、乙方提供必要的工作条件和支持;(2)第三方有权获得合同约定的报酬;(3)第三方有权对工程进度、质量、安全等进行监督检查。17.2第三

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论