二零二五年度建筑工程合同变更与合同争议解决合同6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑工程合同变更与合同争议解决合同合同目录第一章合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的与原则1.3合同适用范围第二章合同变更2.1变更程序2.2变更内容2.3变更审批2.4变更对合同价格的影响2.5变更对工期的影响第三章合同争议3.1争议分类3.2争议解决方式3.3争议解决机构3.4争议解决程序3.5争议解决期限第四章合同履行4.1履行主体4.2履行义务4.3履行标准4.4履行期限4.5履行地点第五章合同价款5.1价款构成5.2价款支付方式5.3价款调整5.4逾期付款责任5.5付款凭证第六章合同工期6.1工期计算6.2工期延长6.3工期延误责任6.4工期调整程序6.5工期争议解决第七章合同解除7.1解除条件7.2解除程序7.3解除后果7.4解除通知7.5解除争议解决第八章合同终止8.1终止条件8.2终止程序8.3终止后果8.4终止通知8.5终止争议解决第九章合同违约责任9.1违约责任类型9.2违约责任承担9.3违约责任减免9.4违约责任追究9.5违约责任争议解决第十章合同档案管理10.1档案管理范围10.2档案管理制度10.3档案保管期限10.4档案查阅与利用10.5档案争议解决第十一章合同保密11.1保密内容11.2保密期限11.3保密义务11.4保密责任11.5保密争议解决第十二章合同附件12.1附件一：合同签订双方基本信息12.2附件二：合同变更记录12.3附件三：争议解决机构信息12.4附件四：合同履行记录12.5附件五：其他相关文件第十三章合同签署与生效13.1签署程序13.2生效条件13.3生效日期13.4生效争议解决第十四章合同解除与终止14.1解除条件14.2解除程序14.3解除后果14.4解除通知14.5解除争议解决合同编号2024ABC001第一章合同概述1.1合同签订背景1.1.1合同双方为甲方（建设单位）和乙方（施工单位）。1.1.2合同双方就本工程项目的建设达成一致意见，签订本合同。1.2合同目的与原则1.2.1合同目的：确保工程项目的顺利进行，达到合同约定的质量、工期、安全等要求。1.2.2合同原则：公平、公正、诚实信用、合法合规。1.3合同适用范围1.3.1本合同适用于甲方委托乙方实施的建筑工程项目。第二章合同变更2.1变更程序2.1.1任何一方提出变更要求，需以书面形式提出。2.1.2变更内容需经双方协商一致，并以书面形式确认。2.2变更内容2.2.1工程范围、规模、质量要求的变更。2.2.2工程进度、工期的变更。2.2.3工程费用的变更。2.3变更审批2.3.1变更内容需经甲方审批同意。2.3.2乙方应在变更内容实施前向甲方提交变更申请。2.4变更对合同价格的影响2.4.1变更后的合同价格应按实际发生费用计算。2.4.2甲方有权要求乙方提供合理的变更费用预算。2.5变更对工期的影响2.5.1变更后的工期应重新计算。2.5.2甲方有权要求乙方提供合理的工期调整方案。第三章合同争议3.1争议分类3.1.1合同履行争议。3.1.2合同解除争议。3.1.3合同终止争议。3.2争议解决方式3.2.1双方协商解决。3.2.2争议解决机构调解。3.2.3仲裁或诉讼。3.3争议解决机构3.3.1争议解决机构应具有独立性和公正性。3.3.2双方应在合同中约定争议解决机构的名称和地址。3.4争议解决程序3.4.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决机构。3.4.2争议解决机构应在收到争议材料后60日内做出裁决。3.5争议解决期限3.5.1争议解决期限自争议提交争议解决机构之日起计算。3.5.2争议解决期限最长为90天。第四章合同履行4.1履行主体4.1.1甲方为建设单位，乙方为施工单位。4.1.2双方应按照合同约定履行各自义务。4.2履行义务4.2.1乙方负责工程的设计、施工、验收等全过程。4.2.2甲方负责提供工程所需的场地、设备、材料等。4.3履行标准4.3.1工程质量应符合国家及行业相关标准。4.3.2工程进度应符合合同约定。4.4履行期限4.4.1工程建设周期为____个月。4.4.2乙方应在合同约定的工期内完成工程。4.5履行地点4.5.1工程建设地点为____。第五章合同价款5.1价款构成5.1.1工程量清单计价。5.1.2乙方应提供详细的工程量清单。5.2价款支付方式5.2.1分阶段支付。5.2.2甲方应在合同约定的付款节点支付相应款项。5.3价款调整5.3.1因市场波动、政策调整等原因导致合同价格发生变化时，双方应协商调整。5.4逾期付款责任5.4.1甲方逾期付款，应向乙方支付_____%的违约金。5.5付款凭证5.5.1乙方应在收到款项后及时向甲方提供付款凭证。第六章合同工期6.1工期计算6.1.1工期计算应以合同约定的建设周期为准。6.2工期延长6.2.1因甲方原因导致工期延误，由甲方负责延长工期。6.3工期延误责任6.3.1乙方因自身原因导致工期延误，应承担相应责任。6.4工期调整程序6.4.1工期调整需经双方协商一致，并以书面形式确认。6.5工期争议解决6.5.1工期争议应按照第三章争议解决方式解决。第七章合同解除7.1解除条件7.1.1甲方在合同履行过程中，发现乙方存在重大违约行为。7.1.2乙方在合同履行过程中，未按约定完成工程。7.2解除程序7.2.1甲方应以书面形式通知乙方解除合同。7.2.2乙方应在收到解除通知后30日内办理相关手续。7.3解除后果7.3.1甲方有权要求乙方退还已支付的款项。7.3.2乙方应承担因解除合同而产生的损失。7.4解除通知7.4.1解除通知应以书面形式发送至乙方。7.5解除争议解决7.5.1解除争议应按照第三章争议解决方式解决。第八章合同终止8.1终止条件8.1.1合同约定的工期或建设周期届满。8.1.2工程建设完成，经甲方验收合格。8.1.3双方协商一致同意终止合同。8.2终止程序8.2.1双方应以书面形式通知对方终止合同。8.2.2乙方应在收到终止通知后30日内办理相关手续。8.3终止后果8.3.1乙方应完成合同约定的工程内容。8.3.2双方应结清合同款项。8.4终止通知8.4.1终止通知应以书面形式发送至对方。8.5终止争议解决8.5.1终止争议应按照第三章争议解决方式解决。第九章合同违约责任9.1违约责任类型9.1.1实际损失赔偿。9.1.2违约金支付。9.1.3惩罚性赔偿。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担相应的违约责任。9.2.2违约责任承担方式应按照合同约定执行。9.3违约责任减免9.3.1因不可抗力等原因导致的违约，双方可协商减免责任。9.3.2减免责任需以书面形式确认。9.4违约责任追究9.4.1违约责任追究程序应按照合同约定执行。9.4.2违约方应积极配合违约责任追究。9.5违约责任争议解决9.5.1违约责任争议应按照第三章争议解决方式解决。第十章合同档案管理10.1档案管理范围10.1.1合同文本及相关附件。10.1.2工程设计文件、施工图纸等。10.1.3工程施工记录、验收报告等。10.2档案管理制度10.2.1档案应分类、编号、立卷。10.2.2档案应定期进行备份和整理。10.3档案保管期限10.3.1档案保管期限应不少于____年。10.4档案查阅与利用10.4.1查阅档案需经双方同意。10.4.2查阅档案应遵守相关规定。10.5档案争议解决10.5.1档案争议应按照第三章争议解决方式解决。第十一章合同保密11.1保密内容11.1.1合同双方的技术秘密、商业秘密。11.1.2合同双方的其他保密信息。11.2保密期限11.2.1保密期限自合同签订之日起____年。11.3保密义务11.3.1双方应严格遵守保密义务。11.3.2违反保密义务的，应承担相应责任。11.4保密责任11.4.1双方应对违反保密义务的行为进行追究。11.5保密争议解决11.5.1保密争议应按照第三章争议解决方式解决。第十二章合同附件12.1附件一：合同签订双方基本信息12.2附件二：合同变更记录12.3附件三：争议解决机构信息12.4附件四：合同履行记录12.5附件五：其他相关文件第十三章合同签署与生效13.1签署程序13.1.1双方代表应在合同上签字盖章。13.1.2合同签署日期为____年____月____日。13.2生效条件13.2.1合同经双方签字盖章后生效。13.2.2合同需经甲方审批同意。13.3生效日期13.3.1合同生效日期为____年____月____日。13.4生效争议解决13.4.1生效争议应按照第三章争议解决方式解决。第十四章合同解除与终止14.1解除条件14.1.1合同约定的解除条件成就。14.1.2双方协商一致同意解除合同。14.2解除程序14.2.1双方应以书面形式通知对方解除合同。14.2.2乙方应在收到解除通知后30日内办理相关手续。14.3解除后果14.3.1解除后果应按照第八章终止后果执行。14.4解除通知14.4.1解除通知应以书面形式发送至对方。14.5解除争议解决14.5.1解除争议应按照第三章争议解决方式解决。甲方（建设单位）代表签字：____________________乙方（施工单位）代表签字：____________________日期：____________________附件：1.合同签订双方基本信息2.合同变更记录3.争议解决机构信息4.合同履行记录5.其他相关文件多方为主导时的，附件条款及说明附件一：当甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定项目经理及项目管理团队1.1甲方有权指定项目经理及项目管理团队，并对项目管理团队的工作进行监督和指导。1.2项目经理及项目管理团队应服从甲方的管理和安排。2.甲方监督工程质量及进度2.1甲方有权对工程质量及进度进行监督检查，并提出整改要求。2.2乙方应积极配合甲方进行监督检查，并及时整改存在的问题。3.甲方负责工程款的支付3.1甲方负责按合同约定支付工程款，并确保款项的及时到账。3.2乙方应在工程完成相应阶段后，向甲方提交工程款支付申请。4.甲方提供必要的施工条件4.1甲方应确保乙方在施工现场具备必要的施工条件，包括但不限于场地、水电、材料等。4.2乙方在施工过程中，如遇甲方未能提供必要条件，有权暂停施工。5.甲方承担相关审批手续5.1甲方负责办理工程项目所需的各项审批手续。5.2乙方应积极配合甲方办理相关手续。附件二：当乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方自主选择施工方案1.1乙方有权自主选择施工方案，并在施工过程中进行技术和管理调整。1.2乙方应确保施工方案符合工程质量和进度要求。2.乙方负责施工人员的管理2.1乙方负责对施工人员进行管理，包括培训、考核和奖惩。2.2乙方应确保施工人员具备相应的技能和素质。3.乙方承担施工风险3.1乙方应承担施工过程中可能出现的风险，包括但不限于自然灾害、施工事故等。3.2乙方应采取必要措施，降低施工风险。4.乙方提出变更申请4.1乙方在施工过程中，如需变更工程内容，应向甲方提出变更申请。4.2甲方应在收到变更申请后，及时进行审核并答复。5.乙方负责工程竣工验收5.1乙方应在工程完成后，组织验收并提交验收报告。5.2甲方应在收到验收报告后，及时进行验收。附件三：当有第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介的职责1.1第三方中介负责对工程项目的质量、进度、安全等方面进行监督和评估。1.2第三方中介应保持独立、客观、公正的立场。2.第三方中介的监督权限2.1第三方中介有权进入施工现场进行监督检查。2.2第三方中介有权对施工过程中存在的问题提出整改意见。3.第三方中介的报告制度3.1第三方中介应定期向甲方和乙方提交监督检查报告。3.2第三方中介的报告应真实、准确、完整。4.第三方中介的费用承担4.1第三方中介的费用由合同双方协商确定，并计入合同总价。4.2第三方中介的费用支付方式应按照合同约定执行。5.第三方中介的变更及终止5.1第三方中介的变更需经合同双方同意。5.2合同双方可协商终止第三方中介的职责，并按约定进行结算。附件及其他补充说明一、附件列表：1.合同签订双方基本信息2.合同变更记录3.争议解决机构信息4.合同履行记录5.其他相关文件6.第三方中介资质证明7.第三方中介监督报告8.工程量清单9.施工图纸10.项目管理方案11.施工组织设计12.质量检验报告13.工期进度表14.付款凭证15.解除及终止合同通知书二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。认定：甲方逾期未支付工程款，经催告后仍未支付，视为违约。2.违约行为：乙方未按合同约定完成工程。3.违约行为：乙方施工质量不符合合同约定。认定：经甲方验收，乙方施工质量不符合合同约定标准，视为违约。4.违约行为：甲方未按合同约定提供施工条件。认定：甲方未在合同约定时间内提供必要的施工条件，导致乙方无法正常施工，视为违约。5.违约行为：第三方中介未按合同约定履行职责。认定：第三方中介未按照合同约定进行监督检查，或报告不真实、不准确，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.争议解决机构：指双方约定的具有独立性和公正性的机构，如仲裁委员会。3.仲裁：指双方在争议发生前或发生后，约定由仲裁机构对争议进行裁决。4.诉讼：指一方当事人向人民法院提起诉讼，请求法院判决解决争议。5.违约金：指违约方因违约行为应向守约方支付的一定金额。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：及时沟通，分析延误原因，制定调整方案，确保工期。2.问题：工程质量问题。解决办法：加强质量监控，及时整改，确保工程质量符合合同约定。3.问题：资金周转困难。解决办法：协商调整付款方式，或寻求金融机构支持。4.问题：第三方中介不公正。解决办法：更换第三方中介，或向相关管理部门投诉。五、所有应用场景：1.建筑工程合同变更。2.建筑工程合同争议解决。3.建筑工程合同履行监督。4.建筑工程合同解除与终止。5.建筑工程合同违约责任追究。全文完。二零二四年度建筑工程合同变更与合同争议解决合同1本合同目录一览1.合同变更概述1.1合同变更的定义1.2合同变更的原因1.3合同变更的程序2.合同变更的审批流程2.1审批主体2.2审批程序2.3审批时限3.合同变更的条款内容3.1工程量变更3.2工期变更3.3质量要求变更3.4价格调整4.合同变更的合同附件4.1变更协议4.2变更后的合同文本4.3其他相关文件5.合同争议解决概述5.1争议解决方式5.2争议解决机构5.3争议解决程序6.争议解决前的协商6.1协商主体6.2协商方式6.3协商时限7.争议解决中的调解7.1调解主体7.2调解程序7.3调解时限8.争议解决中的仲裁8.1仲裁机构8.2仲裁程序8.3仲裁裁决9.争议解决中的诉讼9.1诉讼主体9.2诉讼程序9.3诉讼时效10.争议解决中的证据10.1证据类型10.2证据收集10.3证据认定11.合同变更与争议解决的相关责任11.1合同变更责任11.2争议解决责任12.合同变更与争议解决的保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任13.合同变更与争议解决的适用法律13.1适用法律13.2法律变更14.合同变更与争议解决的争议解决方式14.1争议解决方式14.2争议解决优先级二零二四年度建筑工程合同变更与合同争议解决合同第一部分：合同如下：1.合同变更概述1.1合同变更的定义本合同所指的合同变更，是指在合同签订后，因工程实际情况、政策调整、市场变化等原因，经合同双方协商一致，对原合同的部分内容进行修改、补充或删除的行为。1.2合同变更的原因a)工程设计变更b)工程量增减c)工程进度调整d)政策法规变化e)市场价格波动f)其他双方认可的合理原因1.3合同变更的程序a)提出变更申请b)变更申请审核c)变更协商d)签订变更协议e)变更协议生效2.合同变更的审批流程2.1审批主体a)甲方：项目总监理工程师b)乙方：项目经理2.2审批程序a)乙方提出变更申请b)甲方审核变更申请c)双方协商确定变更内容d)甲方批准变更申请e)签订变更协议2.3审批时限a)甲方应在收到变更申请后5个工作日内完成审核b)双方协商确定变更内容后，应在3个工作日内签订变更协议3.合同变更的条款内容3.1工程量变更a)变更工程量应明确具体，包括变更原因、变更工程量、变更单价等b)变更工程量应按原合同单价执行，如原合同单价已作调整，则按调整后的单价执行3.2工期变更a)变更工期应明确具体，包括变更原因、变更期限、变更后的工期等b)变更工期应不影响工程的整体进度和质量3.3质量要求变更a)变更质量要求应明确具体，包括变更原因、变更后的质量标准等b)变更后的质量标准不得低于原合同规定的质量标准3.4价格调整a)价格调整应按市场行情和双方协商确定b)价格调整应合理、公正，不得损害任何一方的合法权益4.合同变更的合同附件4.1变更协议a)变更协议应包括变更原因、变更内容、变更金额、变更期限等b)变更协议应经双方签字盖章后生效4.2变更后的合同文本a)变更后的合同文本应包括原合同文本和变更协议的内容b)变更后的合同文本应作为合同的附件4.3其他相关文件a)工程变更通知单b)工程量清单c)工程进度计划d)其他双方认可的文件5.合同争议解决概述5.1争议解决方式a)协商b)调解c)仲裁d)诉讼5.2争议解决机构a)争议解决机构应具有合法资质b)争议解决机构应公正、公平、公开地处理争议5.3争议解决程序a)争议双方提出争议解决申请b)争议解决机构受理争议c)争议解决机构进行调查、取证d)争议解决机构组织调解或仲裁e)争议解决机构作出裁决或判决6.争议解决前的协商6.1协商主体a)争议双方b)争议双方指定的代表6.2协商方式a)面谈b)通讯c)其他双方认可的协商方式6.3协商时限a)协商期限为自提出争议之日起30日内b)如协商期限届满，未能达成一致意见，争议双方应向争议解决机构申请解决争议7.争议解决中的调解7.1调解主体a)双方协商确定的调解机构b)调解机构指定的调解员7.2调解程序a)争议双方提交调解申请b)调解机构受理调解申请c)调解机构组织调解d)调解达成一致意见e)调解协议生效8.争议解决中的仲裁8.1仲裁机构a)仲裁机构应为中国国际经济贸易仲裁委员会或双方协商的其他具有资质的仲裁机构b)仲裁机构应独立、公正地处理争议8.2仲裁程序a)争议双方应在争议发生后30日内向仲裁机构提出仲裁申请b)仲裁机构应在收到仲裁申请后15日内组成仲裁庭c)仲裁庭应在收到仲裁申请后60日内作出仲裁裁决d)仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力8.3仲裁裁决a)仲裁裁决书应明确争议的事实、理由和裁决结果b)仲裁裁决书应送达争议双方9.争议解决中的诉讼9.1诉讼主体a)争议双方b)争议双方指定的代理人9.2诉讼程序a)争议双方应在争议发生后30日内向有管辖权的人民法院提起诉讼b)人民法院应在收到起诉状后5日内立案c)人民法院应在立案后6个月内作出一审判决d)当事人对一审判决不服的，可在判决书送达之日起15日内提出上诉9.3诉讼时效a)争议解决诉讼时效为自争议发生之日起2年b)诉讼时效期间，因不可抗力或其他障碍不能行使请求权的，时效中止10.争议解决中的证据10.1证据类型a)书证b)物证c)人证d)电子数据e)其他证据10.2证据收集a)争议双方应各自收集、整理、提交相关证据b)争议解决机构或法院可要求争议双方提供或补充证据10.3证据认定a)证据应当真实、合法、充分b)证据认定应以事实为依据，以法律为准绳11.合同变更与争议解决的相关责任11.1合同变更责任a)甲方应按照变更协议的约定，承担因合同变更产生的相关费用b)乙方应按照变更协议的约定，履行因合同变更产生的相关义务11.2争议解决责任a)争议双方应本着诚信、公平、公正的原则解决争议b)任何一方不得滥用争议解决程序，拖延争议解决12.合同变更与争议解决的保密条款12.1保密内容a)合同变更的具体内容b)争议解决过程中的相关信息12.2保密期限a)自合同签订之日起至争议解决完毕之日止12.3违约责任a)违约方应承担相应的违约责任b)违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等13.合同变更与争议解决的适用法律13.1适用法律a)本合同的签订、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律13.2法律变更a)如中华人民共和国法律发生变更，合同条款应相应调整14.合同变更与争议解决的争议解决方式14.1争议解决方式a)协商b)调解c)仲裁d)诉讼14.2争议解决优先级a)协商b)调解c)仲裁d)诉讼e)如协商、调解、仲裁均未达成一致，则提交诉讼解决第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方的概念本合同所指的第三方，是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行、合同变更或合同争议解决的任何自然人、法人或其他组织。1.2第三方的类型a)专业技术顾问b)中介机构c)法务顾问d)争议解决机构e)其他经甲乙双方认可的第三方2.第三方介入的条件2.1第三方介入的同意a)第三方介入需经甲乙双方书面同意b)第三方介入的同意应明确介入的具体事项和范围2.2第三方的资质a)第三方应具备相应的资质和能力b)第三方的资质和能力的证明文件应提交给甲乙双方审核3.第三方的责任限额3.1第三方责任限额的约定a)第三方责任限额应根据第三方的资质、能力和介入事项的风险进行约定b)第三方责任限额应在合同中明确约定，并作为合同的一部分3.2超过责任限额的处理a)如第三方在履行合同过程中造成损失，超出责任限额的部分由甲乙双方按照合同约定分担b)超出责任限额的损失，第三方应承担相应的违约责任4.第三方介入的合同条款4.1第三方介入的合同a)第三方介入的合同应包括介入事项、介入范围、责任限额、报酬等条款b)第三方介入的合同应由甲乙双方与第三方共同签订4.2第三方介入合同的生效a)第三方介入的合同经甲乙双方和第三方签字盖章后生效b)第三方介入的合同生效后，第三方应按照合同约定履行义务5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分a)第三方在合同履行过程中，对甲方负责b)第三方应按照合同约定，向甲方提供专业、高效的服务5.2第三方与乙方的划分a)第三方在合同履行过程中，对乙方负责b)第三方应按照合同约定，向乙方提供专业、高效的服务5.3第三方与甲乙双方的划分a)第三方应协助甲乙双方解决合同履行中的问题b)第三方在介入事项上，应保持中立，不得偏袒任何一方6.第三方介入的具体事项6.1合同变更a)第三方在合同变更过程中，提供技术咨询、风险评估等服务b)第三方应协助甲乙双方制定合理的变更方案6.2合同争议解决a)第三方在争议解决过程中，提供调解、仲裁等服务b)第三方应协助甲乙双方达成和解或仲裁裁决7.第三方介入的报酬及支付7.1第三方报酬的确定a)第三方报酬应根据介入事项的复杂程度、工作量和服务质量等因素确定b)第三方报酬应在合同中明确约定7.2第三方报酬的支付a)第三方报酬的支付方式应在合同中明确约定b)第三方报酬的支付应按照合同约定的时间和方式执行8.第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件a)合同履行完毕b)合同变更或争议解决达成一致意见c)第三方不再具备介入资格8.2第三方介入的终止程序a)第三方介入的终止应经甲乙双方同意b)第三方介入的终止应按照合同约定办理相关手续9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入争议的解决方式a)协商b)调解c)仲裁d)诉讼9.2第三方介入争议的责任a)第三方在介入过程中，因故意或重大过失造成损失的，应承担相应的责任b)第三方介入争议的责任应按照合同约定和法律规定承担10.第三方介入的保密条款10.1保密内容a)合同变更的具体内容b)合同争议解决过程中的相关信息10.2保密期限a)自合同签订之日起至合同终止之日止10.3违约责任a)违约方应承担相应的违约责任b)违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等11.第三方介入的适用法律11.1适用法律a)本合同的签订、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律11.2法律变更a)如中华人民共和国法律发生变更，合同条款应相应调整第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.变更协议详细要求：变更协议应包括变更原因、变更内容、变更金额、变更期限、甲乙双方签字盖章。说明：变更协议是合同变更的法律文件，用于记录和确认双方对合同变更的共识。2.工程量清单详细要求：工程量清单应详细列出工程量、单价、总价、计价方式。说明：工程量清单是合同执行过程中用于结算工程量和费用的依据。3.工程进度计划详细要求：工程进度计划应明确列出各阶段的起止时间、主要工作内容。说明：工程进度计划是合同执行过程中用于监控和控制工程进度的工具。4.质量验收报告详细要求：质量验收报告应详细记录验收时间、验收内容、验收结果。说明：质量验收报告是合同执行过程中用于证明工程质量的文件。5.工程变更通知单详细要求：工程变更通知单应包括变更原因、变更内容、变更日期。说明：工程变更通知单是合同执行过程中用于通知和记录工程变更的文件。6.争议解决协议详细要求：争议解决协议应包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序。说明：争议解决协议是合同执行过程中用于解决争议的法律文件。7.仲裁裁决书或法院判决书详细要求：仲裁裁决书或法院判决书应包括裁决结果、执行方式。说明：仲裁裁决书或法院判决书是争议解决后的最终法律文件。8.第三方资质证明文件详细要求：第三方资质证明文件应包括第三方资质证书、相关能力证明。说明：第三方资质证明文件是证明第三方能力和资质的文件。9.第三方介入合同详细要求：第三方介入合同应包括介入事项、介入范围、责任限额、报酬等。说明：第三方介入合同是甲乙双方与第三方签订的明确双方权利义务的合同。10.保密协议详细要求：保密协议应包括保密内容、保密期限、违约责任。说明：保密协议是约定双方保密义务的法律文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为未按时完成工程工程质量不符合合同要求未按约定支付工程款未按时提交变更申请未履行保密义务未按照争议解决程序处理争议2.责任认定标准违约行为的严重程度违约行为对合同履行的影响违约行为的持续时间和次数违约行为的故意或过失程度3.违约责任认定示例甲方未按时完成工程，导致工期延误，应承担工期延误的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失。乙方提交的工程质量验收报告不符合合同要求，导致工程返工，乙方应承担返工费用和因返工造成的损失。甲方未按约定支付工程款，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付逾期付款的利息。任何一方违反保密义务，泄露合同内容，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金。全文完。二零二四年度建筑工程合同变更与合同争议解决合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________2.乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________3.其他相关方（如有）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景和目的2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，结合原合同条款，经双方友好协商一致，签订本合同。三、定义与解释3.1专业术语工程变更：指在原合同履行过程中，因设计变更、技术进步、市场变化等原因，对原合同约定的工程范围、工程量、工程进度等进行的调整。合同争议：指在合同履行过程中，因合同条款解释、履行方式、违约责任等问题，双方发生的争议。3.2关键词解释甲方：指原合同中约定的工程发包方。乙方：指原合同中约定的工程施工方。合同变更：指对原合同条款的修改或补充。争议解决：指在合同履行过程中，双方对合同争议进行协商、调解、仲裁或诉讼等程序。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。（2）甲方有权要求乙方对工程变更进行书面确认，并按照变更后的合同约定履行义务。（3）甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，并提出整改意见。（4）甲方应按照合同约定支付工程款，并承担因自身原因造成的工期延误责任。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、施工场地等必要的施工条件。（2）乙方有权要求甲方对工程变更进行书面确认，并按照变更后的合同约定履行义务。（3）乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程，并对施工质量、进度、安全等承担相应责任。（4）乙方应配合甲方对施工质量、进度、安全等进行监督检查，并及时整改甲方提出的整改意见。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至原合同约定的工程竣工日期止。5.2合同履行地点本合同约定的工程地点为：____________________。5.3合同履行方式本合同履行方式为：____________________。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）原合同约定的工程竣工日期届满，且双方无未了事项；（2）经双方协商一致，决定终止本合同；（3）因不可抗力等原因，导致本合同无法履行。6.3终止程序（1）双方应书面通知对方终止本合同；（2）终止本合同后，双方应按照原合同约定办理工程结算和清算事宜。6.4终止后果本合同终止后，双方应按照原合同约定，办理工程结算和清算事宜，并相互结算已发生的款项。七、费用与支付7.1费用构成（1）工程直接费用：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。（2）工程间接费用：包括但不限于管理费、监理费、设计费等。（3）利润：按照合同约定比例计算。（4）其他费用：包括但不限于税费、保险费等。7.2支付方式（1）甲方应按照合同约定的时间和金额，通过银行转账方式向乙方支付工程款。（2）工程款支付应分阶段进行，具体支付节点由双方协商确定。7.3支付时间（1）工程开工前，甲方应支付合同总价款的20%作为预付款。（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方应支付相应阶段工程款的50%。（3）工程竣工并验收合格后，甲方应支付剩余工程款的30%。（4）工程保修期满后，甲方应支付剩余工程款的10%作为保修金。7.4支付条款（1）乙方应在收到甲方支付通知后5个工作日内，向甲方提供相应的发票和收据。（2）甲方在支付工程款时，应严格按照合同约定的支付时间和金额执行。（3）如因乙方原因导致工程进度延误，甲方有权根据实际情况调整支付时间。八、违约责任8.1甲方违约（1）如甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算。（2）如甲方未按合同约定提供施工图纸、施工场地等必要条件，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（1）如乙方未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程，应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、赔偿损失等。（2）如乙方未按合同约定支付违约金，应加倍支付违约金。8.3赔偿金额和方式（1）违约方应按照合同约定赔偿守约方因此遭受的损失。（2）赔偿金额应包括直接损失和间接损失，并按照实际发生计算。（3）赔偿方式可以是货币赔偿、实物赔偿或其他双方约定的方式。九、保密条款9.1保密内容（1）工程图纸、技术资料、施工方案等。（2）双方商务秘密、商业计划、财务数据等。（3）其他双方约定需要保密的信息。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至工程竣工后两年止。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要的保密措施，确保保密内容的安全。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害。（2）战争、动乱、政府行为等社会异常事件。（3）其他双方约定的不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。（2）因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的，双方应根据实际情况协商解决。（3）不可抗力事件发生期间，双方应尽力减少损失，并采取措施避免或减轻损失。10.4不可抗力实例（1）地震导致工程停工。（2）政府政策变动导致工程停工。（3）社会动乱导致工程停工。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁或诉讼如调解不成，双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得擅自转让本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）合同约定的保密内容。（2）合同约定的专有技术、知识产权等。（3）法律法规规定的不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同项下的所有权利，包括但不限于知识产权、商业秘密等，均归甲方所有。（2）乙方在使用相关权利时，应遵守本合同约定，不得侵犯甲方权利。13.2特殊权力保留（1）乙方在履行本合同时，如需使用甲方商标、专利等特殊权利，应事先取得甲方书面同意。（2）未经甲方同意，乙方不得将本合同项下的特殊权利转让给第三方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）对本合同的修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式作出。（2）修改和补充的内容为本合同的有效组成部分。14.2修改和补充效力（1）经双方签字盖章的修改和补充协议，与本合同具有同等法律效力。（2）修改和补充的内容优先于本合同原有条款。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应在本合同履行过程中，相互提供必要的协助与配合。（2）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。（3）乙方应按照甲方要求，配合完成相关验收、结算等工作。15.2协作与配合方式（1）双方应通过书面或口头方式，及时沟通协作事项。（2）双方应按照约定的时间和地点，完成协作与配合工作。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于合同变更与合同争议解决事宜的完整协议，具有独立性。16.3增减条款本合同如有增减条款，应以书面形式作出，并由双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.原建筑工程合同副本2.工程变更通知书3.工程进度报告4.工程款支付凭证5.争议解决协议6.不可抗力事件证明7.协作与配合记录8.相关法律法规文件9.任何其他与本合同相关的文件或资料二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按合同约定支付工程款，认定标准为逾期付款记录。未按合同约定提供施工图纸、施工场地等必要条件，认定标准为甲方提供的证明文件。2.乙方违约行为及认定：未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程，认定标准为工程验收报告和整改记录。未按合同约定支付违约金，认定标准为违约金支付凭证。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律规范。2.建筑法：规范建筑活动，保障建筑质量安全，促进建筑行业发展的法律。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.争议解决：指在合同履行过程中，双方对合同争议进行协商、调解、仲裁或诉讼等程序。5.违约责任：指违约方因违反合同约定而应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：甲方应要求乙方提供详细的进度报告，乙方应采取措施加快工程进度，并承担相应责任。2.问题：工程款支付争议。解决办法：双方应按照合同约定的支付方式和时间进行支付，如有争议，应通过协商或争议解决程序解决。3.问题：保密信息泄露。解决办法：双方应加强保密措施，对泄露保密信息的行为进行调查，并追究相关责任。4.问题：不可抗力事件影响。解决办法：双方应按照合同约定的不可抗力条款处理，尽力减少损失，并协商解决由此产生的争议。5.问题：合同变更与争议解决。解决办法：双方应按照合同约定的变更程序进行变更，对于争议，应通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任第三方应承担其在合同中所承诺的责任，包括但不限于提供技术服务、设备供应等。第三方应保证其提供的服务或设备符合合同约定的质量标准。2.第三方权利第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的协助和配合。3.第三方义务第三方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成其职责。第三方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法活动。4.第三方违约责任第三方如未履行合同义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸、施工场地等条件。乙方有权要求甲方对工程变更进行书面确认。2.乙方利益条款乙方有权在工程变更后，根据变更内容调整工程进度和费用。乙方有权在工程完成后，要求甲方进行验收并支付剩余工程款。3.甲方的违约及限制条款甲方如未按合同约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金。甲方如未按合同约定提供施工图纸、施工场地等条件，应承担相应的违约责任。甲方不得擅自变更合同内容，如需变更，应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款甲方可要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。甲方可要求乙方对工程变更进行书面确认，并按照变更后的合同约定履行义务。2.甲方的利益条款甲方可要求乙方在工程变更后，根据变更内容调整工程进度和费用。甲方可要求乙方在工程完成后，进行验收并支付剩余工程款。3.乙方的违约及限制条款乙方如未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程，应承担相应的违约责任。乙方如未按合同约定支付违约金，应加倍支付违约金。乙方不得擅自转让本合同项下的权利和义务。全文完。二零二四年度建筑工程合同变更与合同争议解决合同3本合同目录一览第一条合同变更的一般原则1.1合同变更的适用范围1.2合同变更的申请程序1.3合同变更的审批流程1.4合同变更的生效条件1.5合同变更的备案要求第二条合同变更的内容与方式2.1合同变更的具体内容2.2合同变更的方式与形式2.3合同变更的执行期限2.4合同变更的履行责任第三条合同变更的合同价格调整3.1合同变更价格调整的计算方法3.2合同变更价格调整的审批权限3.3合同变更价格调整的执行期限3.4合同变更价格调整的争议解决第四条合同变更的工期调整4.1合同变更工期调整的计算方法4.2合同变更工期调整的审批权限4.3合同变更工期调整的执行期限4.4合同变更工期调整的争议解决第五条合同变更的质量要求5.1合同变更质量要求的调整5.2合同变更质量要求的审批流程5.3合同变更质量要求的执行期限5.4合同变更质量要求的争议解决第六条合同变更的工程范围6.1合同变更工程范围的调整6.2合同变更工程范围的审批权限6.3合同变更工程范围的执行期限6.4合同变更工程范围的争议解决第七条合同变更的合同文件7.1合同变更的合同文件变更7.2合同变更的合同文件备案7.3合同变更的合同文件执行7.4合同变更的合同文件争议解决第八条合同争议的解决方式8.1合同争议的协商解决8.2合同争议的调解解决8.3合同争议的仲裁解决8.4合同争议的诉讼解决第九条合同争议的管辖与适用法律9.1合同争议的管辖原则9.2合同争议的适用法律9.3合同争议的管辖法院9.4合同争议的管辖争议解决第十条合同争议的证据规则10.1合同争议的证据收集10.2合同争议的证据审查10.3合同争议的证据效力10.4合同争议的证据争议解决第十一条合同争议的调解程序11.1合同争议的调解组织11.2合同争议的调解原则11.3合同争议的调解程序11.4合同争议的调解结果第十二条合同争议的仲裁程序12.1合同争议的仲裁机构12.2合同争议的仲裁原则12.3合同争议的仲裁程序12.4合同争议的仲裁裁决第十三条合同争议的诉讼程序13.1合同争议的诉讼管辖13.2合同争议的诉讼原则13.3合同争议的诉讼程序13.4合同争议的诉讼判决第十四条合同争议解决后的合同履行14.1合同争议解决后的合同履行原则14.2合同争议解决后的合同履行责任14.3合同争议解决后的合同履行期限14.4合同争议解决后的合同履行争议解决第一部分：合同如下：第一条合同变更的一般原则1.1合同变更的适用范围本合同变更适用于合同履行过程中，因不可抗力、合同主体变更、设计变更、工程量增减、市场价格波动等原因，需要对合同内容进行调整的情况。1.2合同变更的申请程序1.2.1变更申请的提出合同任何一方提出变更申请时，应向对方书面提出，并说明变更的理由、内容、预期效果等。1.2.2变更申请的审查对方收到变更申请后，应在规定时间内进行审查，并给予书面答复。1.3合同变更的审批流程1.3.1审批机构合同变更的审批由双方约定的审批机构负责。1.3.2审批权限审批机构根据合同变更的具体情况，决定是否批准变更申请。1.4合同变更的生效条件1.4.1双方达成书面协议合同变更需经双方达成书面协议，并签字盖章。1.4.2审批机构批准合同变更需经审批机构批准后方可生效。1.5合同变更的备案要求合同变更生效后，双方应在规定时间内将变更内容备案，并通知相关方。第二条合同变更的内容与方式2.1合同变更的具体内容合同变更包括但不限于工程量增减、合同价格调整、工期调整、质量要求调整、工程范围调整等。2.2合同变更的方式与形式合同变更应以书面形式进行，包括但不限于变更协议、补充协议、会议纪要等。2.3合同变更的执行期限合同变更的执行期限由双方在变更协议中约定。2.4合同变更的履行责任合同变更后，双方应按照变更协议的约定履行各自的义务。第三条合同变更的合同价格调整3.1合同变更价格调整的计算方法3.1.1市场价格变动因素根据市场价格指数变动情况，按照约定的比例进行价格调整。3.1.2工程量增减因素根据实际工程量与合同约定工程量的差异，按照约定的比例进行价格调整。3.2合同变更价格调整的审批权限合同价格调整的审批权限由双方约定的审批机构负责。3.3合同变更价格调整的执行期限合同价格调整的执行期限由双方在变更协议中约定。3.4合同变更价格调整的争议解决合同价格调整的争议，按照本合同约定的争议解决方式进行处理。第四条合同变更的工期调整4.1合同变更工期调整的计算方法4.1.1不可抗力因素因不可抗力导致工期延误，按照约定的比例进行工期调整。4.1.2工程量增减因素根据实际工程量与合同约定工程量的差异，按照约定的比例进行工期调整。4.2合同变更工期调整的审批权限合同工期调整的审批权限由双方约定的审批机构负责。4.3合同变更工期调整的执行期限合同工期调整的执行期限由双方在变更协议中约定。4.4合同变更工期调整的争议解决合同工期调整的争议，按照本合同约定的争议解决方式进行处理。第五条合同变更的质量要求5.1合同变更质量要求的调整5.1.1符合国家相关标准和规范5.1.2符合合同约定5.2合同变更质量要求的审批流程合同变更质量要求的审批流程与合同变更的审批流程相同。5.3合同变更质量要求的执行期限合同变更质量要求的执行期限由双方在变更协议中约定。5.4合同变更质量要求的争议解决合同变更质量要求的争议，按照本合同约定的争议解决方式进行处理。第六条合同变更的工程范围6.1合同变更工程范围的调整6.1.1符合合同约定6.1.2符合实际需要6.2合同变更工程范围的审批权限合同变更工程范围的审批权限由双方约定的审批机构负责。6.3合同变更工程范围的执行期限合同变更工程范围的执行期限由双方在变更协议中约定。6.4合同变更工程范围的争议解决合同变更工程范围的争议，按照本合同约定的争议解决方式进行处理。第七条合同变更的合同文件7.1合同变更的合同文件变更合同变更的合同文件变更包括但不限于合同条款、附件、补充协议等。7.2合同变更的合同文件备案合同变更的合同文件变更后，双方应在规定时间内将变更后的合同文件备案。7.3合同变更的合同文件执行合同变更的合同文件变更后，双方应按照变更后的合同文件执行。7.4合同变更的合同文件争议解决合同变更的合同文件争议，按照本合同约定的争议解决方式进行处理。第八条合同争议的解决方式8.1合同争议的协商解决8.1.1协商原则合同争议的协商解决应遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。8.1.2协商程序双方应友好协商，争取在合理期限内达成一致意见。8.2合同争议的调解解决8.2.1调解机构合同争议的调解可以由双方共同选择的调解机构进行。8.2.2调解程序调解机构应在双方同意的调解程序下，组织调解工作。8.3合同争议的仲裁解决8.3.1仲裁机构合同争议的仲裁应选择双方认可的仲裁机构进行。8.3.2仲裁程序仲裁程序应遵循仲裁规则，确保仲裁的公正和效率。8.4合同争议的诉讼解决8.4.1诉讼管辖合同争议的诉讼应由合同约定的管辖法院管辖。8.4.2诉讼程序诉讼程序应遵循相关法律法规，确保诉讼的合法性和公正性。第九条合同争议的管辖与适用法律9.1合同争议的管辖原则合同争议的管辖应遵循当事人约定优先的原则。9.2合同争议的适用法律合同争议的解决应适用中华人民共和国法律。9.3合同争议的管辖法院合同争议的管辖法院为合同约定的法院或双方共同选择的法院。9.4合同争议的管辖争议解决如对管辖权有争议，应提交合同约定的争议解决机构或法院决定。第十条合同争议的证据规则10.1合同争议的证据收集双方应依法收集、提供与争议有关的证据。10.2合同争议的证据审查法院或仲裁机构应依法审查证据，判断其真实性和有效性。10.3合同争议的证据效力证据的效力应根据法律规定和争议事实进行判断。10.4合同争议的证据争议解决如对证据的效力有争议，应提交法院或仲裁机构进行裁决。第十一条合同争议的调解程序11.1合同争议的调解组织调解组织由双方共同选择或由合同约定的调解机构指定。11.2合同争议的调解原则调解应遵循自愿、公平、公正的原则。11.3合同争议的调解程序调解程序应遵循调解规则，确保调解的合法性和效率。11.4合同争议的调解结果调解结果应形成书面调解协议，双方应遵守。第十二条合同争议的仲裁程序12.1合同争议的仲裁机构12.2合同争议的仲裁原则仲裁应遵循公正、独立、及时的原则。12.3合同争议的仲裁程序仲裁程序应遵循仲裁规则，确保仲裁的合法性和效率。12.4合同争议的仲裁裁决仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。第十三条合同争议的诉讼程序13.1合同争议的诉讼管辖诉讼管辖应遵循法定管辖原则和合同约定。13.2合同争议的诉讼原则诉讼应遵循公正、公开、公平的原则。13.3合同争议的诉讼程序诉讼程序应遵循相关法律法规，确保诉讼的合法性和公正性。13.4合同争议的诉讼判决诉讼判决为终审判决，对双方均有约束力。第十四条合同争议解决后的合同履行14.1合同争议解决后的合同履行原则合同争议解决后，双方应继续履行合同，不得以争议为由拒绝履行。14.2合同争议解决后的合同履行责任双方应按照合同约定和争议解决结果履行各自的义务。14.3合同争议解决后的合同履行期限合同争议解决后的合同履行期限由双方协商确定。14.4合同争议解决后的合同履行争议解决如合同履行过程中再次发生争议，应按照本合同约定的争议解决方式进行处理。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方的定义与范围1.1第三方的定义在本合同中，第三方是指除合同双方（甲方和乙方）以外的，根据合同约定参与合同履行、变更或争议解决的个人或组织。1.2第三方的范围第三方的范围包括但不限于中介方、监理方、审计方、评估方、仲裁机构、调解机构、法律顾问等。第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件2.1.1当事人协商一致甲方和乙方协商一致，认为需要第三方介入以协助合同履行或解决争议。2.1.2合同约定合同中明确约定了第三方介入的条件和程序。2.2第三方介入的程序2.2.1提出申请任何一方均可向对方提出第三方介入的申请，并说明具体需求和理由。2.2.2审批对方应在规定时间内对第三方介入的申请进行审查，并给予书面答复。2.2.3确定第三方双方共同确定第三方，并签订相关协议。第三条第三方的责权利3.1第三方的责任3.1.1第三方应根据合同约定和法律法规的要求，履行其职责。3.1.2第三方对因其过错导致的合同履行障碍或争议解决不当承担责任。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料。3.2.2第三方有权根据合同约定和法律法规的规定，独立行使职权。第四条第三方介入时的额外条款4.1甲方额外条款4.1.1甲方应向第三方提供必要的合作和支持，包括但不限于提供工作场所、设备等。4.1.2甲方应按照合同约定支付第三方服务费用。4.2乙方额外条款4.2.1乙方应配合第三方的工作，并提供必要的协助。4.2.2乙方应按照合同约定支付第三方服务费用。第五条第三方的责任限额5.1责任限额的确定第三方责任限额应根据合同约定和法律法规的规定确定。5.2责任限额的适用5.2.1第三方责任限额适用于第三方因过错导致的合同履行障碍或争议解决不当所造成的损失。5.2.2超过责任限额的部分，由甲方和乙方根据合同约定分担。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分6.1.1第三方与甲方之间的权利义务关系，由双方签订的协议约定。6.1.2甲方应按照合同约定，向第三方支付服务费用。6.2第三方与乙方的划分6.2.1第三方与乙方之间的权利义务关系，由双方签订的协议约定。6.2.2乙方应按照合同约定，向第三方支付服务费用。6.3第三方与合同双方的划分6.3.1第三方与合同双方之间的权利义务关系，由合同约定。6.3.2第三方应独立于合同双方，履行其职责。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中发生的争议，应按照本合同约定的争议解决方式进行处理。7.2如第三方介入过程中发生的争议涉及第三方与其他方之间的权利义务关系，应另行协商解决。第八条第三方介入的合同变更8.1第三方介入导致合同内容需要变更的，应按照本合同约定的合同变更程序进行。8.2第三方介入导致的合同变更，不影响本合同其他条款的效力。第九条第三方介入的合同解除9.1如第三方介入导致合同无法继续履行的，任何一方均可根据合同约定提出解除合同。9.2合同解除后，第三方应按照合同约定处理相关事宜。第十条第三方介入的合同终止10.1第三方介入结束后，合同终止，双方应按照合同约定处理相关事宜。10.2第三方介入结束后，第三方应将工作成果和资料移交给甲方和乙方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同变更申请表要求：详细记录变更原因、内容、预期效果等。说明：用于提出合同变更申请，作为变更审批的依据。2.合同变更协议要求：明确变更内容、双方权利义务、生效条件等。说明：双方达成一致后签订的正式合同变更文件。3.合同价格调整计算表要求：详细记录价格调整的计算方法、依据等。说明：用于计算合同价格调整的具体数额。4.工期调整计算表要求：详细记录工期调整的计算方法、依据等。说明：用于计算合同工期调整的具体天数。5.质量要求调整文件要求：详细记录质量要求调整的内容、标准等。说明：用于明确合同变更后的质量要求。6.工程范围调整文件要求：详细记录工程范围调整的内容、范围等。说明：用于明确合同变更后的工程范围。7.合同文件备案清单要求：详细记录备案的合同文件名称、编号等。说明：用于记录合同变更备案的相关文件。8.争议解决申请书要求：详细记录争议内容、解决方式等。说明：用于提出合同争议解决申请。9.调解协议要求：详细记录调解结果、双方权利义务等。说明：调解成功后签订的协议。10.仲裁协议要求：详细记录仲裁机构、仲裁程序等。说明：仲裁解决争议前签订的协议。11.诉讼起诉状要求：详细记录诉讼请求、事实与理由等。说明：向法院提起诉讼时提交的文件。12.证据清单要求：详细记录提交的证据名称、类型等。说明：用于证明争议事实的证据列表。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时支付合同价款责任认定标准：按照合同约定的付款期限，未支付或未足额支付合同价款。示例：甲方未按照合同约定在每月底支付乙方工程进度款，构成违约。2.违约行为：未按时履行合同义务责任认定标准：未按照合同约定的期限和方式履行合同义务。示例：乙方未按照合同约定的时间和质量标准完成工程，构成违约。3.违约行为：擅自变更合同内容责任认定标准：未经对方同意，擅自变更合同内容。示例：甲方未经乙方同意，擅自调整工程范围，构成违约。4.违约行为：提供虚假证据责任认定标准：在争议解决过程中，提供虚假证据。示例：乙方在仲裁过程中提供虚假合同文件，构成违约。5.违约行为：拒绝履行合同责任认定标准：在合同有效期内，拒绝履行合同义务。示例：甲方在合同履行过程中，无故停止支付工程进度款，构成违约。6.违约行为：违反合同约定责任认定标准：违反合同约定的任何条款。示例：双方在合同中约定保密条款，一方泄露对方商业秘密，构成违约。全文完。二零二四年度建筑工程合同变更与合同争议解决合同4合同目录第一章合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的和原则1.3合同适用范围第二章合同变更管理2.1变更申请2.2变更审批流程2.3变更内容记录2.4变更费用计算2.5变更后的合同生效第三章合同争议解决机制3.1争议解决原则3.2争议解决途径3.3争议解决机构3.4争议解决期限3.5争议解决费用第四章合同变更范围4.1设计变更4.2工程量变更4.3材料设备变更4.4工期变更4.5合同价款变更第五章合同变更程序5.1变更申请提出5.2变更审批5.3变更实施5.4变更验收5.5变更资料归档第六章合同争议解决流程6.1争议发生6.2争议协商6.3争议调解6.4争议仲裁6.5争议诉讼第七章合同变更后的责任承担7.1变更前责任7.2变更后责任7.3责任追偿7.4赔偿标准第八章合同履行监督8.1监督机构8.2监督内容8.3监督程序8.4监督结果处理第九章合同违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿9.4违约解除合同第十章合同解除条件10.1合同解除事由10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理第十一章合同终止条件11.1合同终止事由11.2合同终止程序11.3合同终止后的处理第十二章合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容第十三章合同签署及生效13.1签署主体13.2签署时间13.3合同生效时间第十四章合同附件及补充协议14.1附件及补充协议清单14.2附件及补充协议内容合同编号_________第一章合同概述1.1合同签订背景1.1.1项目名称1.1.2项目地点1.1.3项目业主1.1.4项目承包商1.1.5合同签订日期1.2合同目的和原则1.2.1合同目的1.2.2合同原则1.3合同适用范围1.3.1合同适用范围第二章合同变更管理2.1变更申请2.1.1变更申请内容2.1.2变更申请提交2.2变更审批流程2.2.1审批机构2.2.2审批程序2.3变更内容记录2.3.1变更内容记录方式2.3.2变更内容记录要求2.4变更费用计算2.4.1费用计算方法2.4.2费用调整原则2.5变更后的合同生效2.5.1生效条件2.5.2生效日期第三章合同争议解决机制3.1争议解决原则3.1.1原则内容3.2争议解决途径3.2.1争议解决途径3.3争议解决机构3.3.1机构名称3.3.2机构职责3.4争议解决期限3.4.1期限规定3.5争议解决费用3.5.1费用承担第四章合同变更范围4.1设计变更4.1.1设计变更内容4.1.2设计变更程序4.2工程量变更4.2.1工程量变更内容4.2.2工程量变更程序4.3材料设备变更4.3.1材料设备变更内容4.3.2材料设备变更程序4.4工期变更4.4.1工期变更内容4.4.2工期变更程序4.5合同价款变更4.5.1合同价款变更内容4.5.2合同价款变更程序第五章合同变更程序5.1变更申请提出5.1.1提出条件5.1.2提出方式5.2变更审批5.2.1审批权限5.2.2审批结果5.3变更实施5.3.1实施步骤5.3.2实施要求5.4变更验收5.4.1验收标准5.4.2验收程序5.5变更资料归档5.5.1归档要求5.5.2归档期限第六章合同争议解决流程6.1争议发生6.1.1争议类型6.1.2争议报告6.2争议协商6.2.1协商方式6.2.2协商期限6.3争议调解6.3.1调解机构6.3.2调解程序6.4争议仲裁6.4.1仲裁机构6.4.2仲裁程序6.5争议诉讼6.5.1诉讼途径6.5.2诉讼程序第七章合同变更后的责任承担7.1变更前责任7.1.1责任主体7.1.2责任内容7.2变更后责任7.2.1责任主体7.2.2责任内容7.3责任追偿7.3.1追偿程序7.3.2追偿期限7.4赔偿标准7.4.1赔偿范围7.4.2赔偿计算方法第八章合同履行监督8.1监督机构8.1.1监督机构名称8.1.2监督机构职责8.2监督内容8.2.1工程质量监督8.2.2工程进度监督8.2.3合同执行情况监督8.3监督程序8.3.1监督方法8.3.2监督报告8.4监督结果处理8.4.1结果反馈8.4.2问题整改