2024数据中心给排水劳务分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024数据中心给排水劳务分包合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包方：2024数据中心1.2承包方：X建筑工程有限公司1.3劳务分包：指承包方将其承担的给排水工程中的部分工作内容，分包给具有相应资质的第三方完成的行为。第二条：合同范围及内容2.1承包方应按照发包方的要求，完成给排水工程的设计、施工、验收等全部工作。2.2承包方应提供合格的施工人员，并保证施工过程中的安全和质量。第三条：合同价格及支付3.1合同总价：人民币万元整3.2支付方式：按工程进度分阶段支付3.3支付条件：完成相应工程量，并通过发包方验收。第四条：工程进度及质量4.1承包方应按照合同约定的工期完成工程。4.2承包方应保证工程质量，符合国家相关标准和规范。第五条：施工安全5.1承包方应严格按照国家安全生产法律法规和发包方的安全要求，进行施工安全管理。5.2承包方应对施工过程中的安全事故负责，并承担相应的法律责任。第六条：违约责任6.1承包方未按约定完成工程，应承担违约责任。6.2发包方未按约定支付合同价款，应承担违约责任。第七条：争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条：合同的生效、变更和解除8.1合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同的变更和解除应经双方协商一致，并书面确认。第九条：保密条款9.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息，应予以保密。第十条：合同的转让10.1未经对方同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。第十一条：法律适用及争议解决11.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.3如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条：其他约定12.1双方应遵守国家相关法律法规，合法合规履行合同。12.2双方应共同维护合同的履行，促进工程的顺利进行。第十三条：附件13.1合同附件一：工程设计文件13.2合同附件二：施工方案和施工组织设计13.3合同附件三：工程量清单13.4合同附件四：质量验收标准第十四条：合同的签字盖章14.1本合同一式两份，双方各执一份。14.2本合同自双方签字盖章之日起生效。第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.3劳务分包：指承包商将其承担的给排水工程中的部分工作内容，分包给具有相应资质的第三方完成的行为。1.4工程：指数据中心给排水系统的设计、施工、验收等全部工作。第二条：合同范围及内容2.1承包商应按照数据中心的要求，完成给排水工程的设计、施工、验收等全部工作。2.2承包商应提供合格的施工人员，并保证施工过程中的安全和质量。2.3承包商应负责工程所需材料的采购、保管和施工设备的准备。2.4承包商应按照合同约定的工期完成工程。第三条：合同价格及支付3.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），详细金额见附件一。3.2支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付安排见附件二。3.3支付条件：完成相应工程量，并通过数据中心的验收。3.4支付程序：数据中心应在验收合格后七个工作日内，向承包商支付相应的工程款项。第四条：工程进度及质量4.1承包商应按照合同约定的工期完成工程，工程进度计划见附件三。4.2承包商应保证工程质量，符合国家相关标准和规范，包括但不限于《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB502422002）等。4.3承包商应接受数据中心对工程进度和质量的监督和检查。第五条：施工安全5.1承包商应严格按照国家安全生产法律法规和数据中心的安全生产要求，进行施工安全管理。5.2承包商应对施工过程中的安全事故负责，并承担相应的法律责任。5.3承包商应为其施工人员办理意外伤害保险，并提交保险单复印件给数据中心备案。第六条：违约责任6.1如承包商未按约定完成工程，应承担违约责任，具体违约金计算方式见附件四。6.2如数据中心未按约定支付合同价款，应承担违约责任，具体违约金计算方式见附件四。6.3如一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的赔偿责任。第七条：争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二条到第七条共计2000字。第八条：合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同的变更和解除应经双方协商一致，并书面确认。8.3合同的变更或解除不影响双方的权利和义务，除非法律另有规定。第九条：保密条款9.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息，应予以保密。9.2保密信息包括但不限于技术资料、客户信息、商业计划等。9.3保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第十条：合同的转让10.1未经对方同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。10.2任何转让均需对方书面同意，否则转让无效。第十一条：法律适用及争议解决11.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.3如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条：其他约定12.1双方应遵守国家相关法律法规，合法合规履行合同。12.2双方应共同维护合同的履行，促进工程的顺利进行。12.3双方应定期进行沟通，解决合同履行过程中的问题。第十三条：附件13.1合同附件一：工程设计文件13.2合同附件二：施工方案和施工组织设计13.3合同附件三：工程量清单13.4合同附件四：质量验收标准13.5合同附件五：安全生产措施13.6合同附件六：保险单复印件第十四条：合同的签字盖章14.1本合同一式两份，双方各执一份。14.2本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3双方签字盖章后，合同立即具有法律约束力。第八条到第十四条共计1500字。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义及责任1.1第三方：指本合同履行过程中，除甲乙方之外，涉及到的其他参与方，包括但不限于中介方、设计方、施工设备供应商、材料供应商、监理方等。1.2第三方介入：指在合同履行过程中，第三方根据合同约定或甲乙方的委托，参与并承担部分合同义务的行为。1.3第三方责任：第三方应对其承担的工作内容负责，保证其工作质量、安全及进度符合合同要求。第二条：第三方选择及认可2.1甲乙双方应在合同中明确第三方的选择标准、条件及程序。2.2甲乙双方应共同对第三方进行评估、选择和认可。2.3甲乙双方应对第三方的资质、能力及信誉进行审查，确保其具备相应的业务许可和专业技术。第三条：第三方协调与管理3.1甲乙双方应负责对第三方的协调与管理，确保第三方按照合同要求履行义务。3.2甲乙双方应对第三方的工作进行监督和检查，确保其工作质量、安全及进度符合合同要求。3.3甲乙双方应定期与第三方进行沟通，解决合同履行过程中的问题。第四条：第三方支付及结算4.1甲乙双方应与第三方明确支付方式、支付时间及支付条件。4.2甲乙双方应按照合同约定，向第三方支付相应的费用。4.3甲乙双方应与第三方进行结算，确保合同价款的真实、准确和完整。第五条：第三方责任限额5.1甲乙双方应与第三方明确其责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。5.2第三方应书面同意其责任限额，并在合同中予以明确。5.3如第三方未同意责任限额，甲乙双方有权拒绝其参与合同履行。第六条：第三方违约处理6.1如第三方未按照合同要求履行义务，甲乙双方有权要求其承担违约责任。6.2甲乙双方应与第三方协商解决违约问题，必要时可寻求法律途径解决。第七条：第三方解除及替代7.1如第三方未按照合同要求履行义务，甲乙双方有权解除与第三方的合同。7.2甲乙双方应与第三方协商解决解除合同后的问题，包括但不限于赔偿、工程交接等。7.3如第三方解除后，甲乙双方应选择新的第三方替代，并重新签订合同。第八条：第三方保密及知识产权8.1第三方应对其在合同履行过程中获取的甲乙双方的保密信息予以保密。8.2第三方应尊重并保护甲乙双方的知识产权，不得侵犯甲乙双方的知识产权。第九条：第三方法律适用及争议解决9.1本合同及第三方合同适用中华人民共和国法律。9.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.3如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条：其他约定10.1甲乙双方与第三方应遵守国家相关法律法规，合法合规履行合同。10.2甲乙双方与第三方应共同维护合同的履行，促进工程的顺利进行。第十一条：附件11.1合同附件七：第三方评估报告11.2合同附件八：第三方资质审查材料11.3合同附件九：第三方责任限额协议11.4合同附件十：第三方支付及结算协议本部分共计1500字。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：施工方案和施工组织设计附件三：工程量清单附件四：质量验收标准附件五：安全生产措施附件六：保险单复印件附件七：第三方评估报告附件八：第三方资质审查材料附件九：第三方责任限额协议附件十：第三方支付及结算协议附件一包含给排水工程的设计图纸、技术说明书等，应符合国家相关标准和规范。附件二应详细说明施工过程、施工方法、人员组织等，确保施工顺利进行。附件三应详细列出给排水工程的工程量，包括材料、设备及人工等。附件四应明确质量验收的标准和流程，确保工程质量符合要求。附件五应包含安全生产的具体措施，包括安全防护、应急预案等。附件六应提供保险单复印件，以证明第三方已购买相应保险。附件七应包含第三方评估报告，评估内容包括第三方资质、能力、信誉等。附件八应包含第三方资质审查材料，包括第三方营业执照、资质证书等。附件九应明确第三方责任限额，包括赔偿限额、责任范围等。附件十应包含第三方支付及结算协议，明确支付方式、支付时间及支付条件。说明二：违约行为及责任认定：1.第三方未按照合同要求履行义务，导致工程进度延误或质量不符合要求。2.甲乙双方未按照合同约定支付价款或第三方费用。3.甲乙双方未按照合同约定提供施工条件或材料供应。4.第三方未按照合同约定购买保险或提供合格的施工人员。5.甲乙双方或第三方违反国家相关法律法规，导致合同无法履行。违约责任认定标准：1.根据合同约定，违约方应承担相应的违约金或赔偿责任。2.违约方应承担因违约导致的一切损失，包括甲乙双方的损失和第三方的损失。3.违约方应承担因违约产生的额外费用，如工期延长、材料损失等。示例说明：若第三方未按照合同要求完成工作，导致工程进度延误，视为违约。根据合同约定，第三方应承担违约金及因工期延误导致的额外费用。说明三：法律名词及解释：1.合同：指本合同及附件中双方的权利、义务和约定。2.甲乙双方：指2024数据中心