2024版建设工程专业施工合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程专业施工合同范本本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2工程变更价款3.3工程量清单3.4支付方式第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3提前竣工奖励第五条质量标准5.1工程质量要求5.2质量验收5.3质量保修第六条材料设备6.1材料设备供应6.2材料设备验收6.3材料设备质量第七条施工安全7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3安全生产费用第八条知识产权8.1知识产权保护8.2侵权责任第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3泄露责任第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2诉讼管辖11.3仲裁机构第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同解除第十三条其他条款13.1不可抗力13.2税金13.3合同的转让13.4附件第十四条合同的签订和备案14.1合同签订14.2合同备案14.3合同副本第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：×××1.1.2发包人地址：×××1.1.3发包人代表：×××1.2承包人1.2.1承包人名称：×××1.2.2承包人地址：×××1.2.3承包人代表：×××第二条工程概况2.1工程名称：×××建设工程2.2工程地点：×××2.3工程规模：×××2.4工程内容：×××第三条合同价格3.1合同总价：×××3.2工程变更价款：×××3.3工程量清单：×××3.4支付方式：×××第四条合同工期4.1工期要求：×××4.2工期延误：×××4.3提前竣工奖励：×××第五条质量标准5.1工程质量要求：×××5.2质量验收：×××5.3质量保修：×××第六条材料设备6.1材料设备供应：×××6.2材料设备验收：×××6.3材料设备质量：×××第七条施工安全7.1安全生产要求：×××7.2安全事故处理：×××7.3安全生产费用：×××第八条知识产权8.1知识产权保护：×××8.2侵权责任：×××第九条保密条款9.1保密内容：×××9.2保密期限：×××9.3泄露责任：×××第十条违约责任10.1发包人违约：×××10.2承包人违约：×××10.3违约赔偿：×××第十一条争议解决11.1争议解决方式：×××11.2诉讼管辖：×××11.3仲裁机构：×××第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件：×××12.2合同变更：×××12.3合同解除：×××第十三条其他条款13.1不可抗力：×××13.2税金：×××13.3合同的转让：×××13.4附件：×××第十四条合同的签订和备案14.1合同签订：×××14.2合同备案：×××14.3合同副本：×××第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单附件二：材料设备供应清单附件三：施工安全规范附件四：质量保修条款附件五：工期延误处理细则附件六：违约行为及责任认定附件七：争议解决方式选择附件八：税金计算方式附件九：合同转让规定附件十：不可抗力事件认定及处理附件一：工程量清单详细要求：清单应包括所有工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。清单中应详细描述每个项目的规格、型号、质量标准等。附件说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于明确工程项目的具体内容和数量，以及相关的费用。附件二：材料设备供应清单详细要求：清单应包括所有材料和设备的名称、型号、数量、质量标准、供应商信息等。附件说明：材料设备供应清单用于明确合同中涉及的材料和设备供应情况，确保施工过程中材料和设备的质量和供应。附件三：施工安全规范详细要求：规范应包括施工现场的安全管理制度、操作规程、安全防护措施等。附件说明：施工安全规范是保障施工现场安全的重要文件，用于指导承包人的施工行为，确保施工过程中的安全。附件四：质量保修条款详细要求：条款应包括质量保修的范围、期限、责任划分等。附件说明：质量保修条款用于明确工程质量的保修责任和期限，保障发包人的利益。附件五：工期延误处理细则详细要求：细则应包括工期延误的原因、处理流程、责任划分和赔偿标准等。附件说明：工期延误处理细则用于规范工期延误的处理流程，明确责任划分和赔偿标准。附件六：违约行为及责任认定详细要求：清单应包括所有可能的违约行为及其责任认定标准和处理方式。附件说明：违约行为及责任认定用于明确合同履行过程中可能出现的违约行为及其相应的责任认定和处理方式。附件七：争议解决方式选择详细要求：选择应包括争议解决的途径（如协商、调解、仲裁或诉讼）和相关的机构或人员。附件说明：争议解决方式选择用于在发生争议时明确双方选择的争议解决途径。附件八：税金计算方式详细要求：计算方式应包括税金的种类、计算公式、税率等。附件说明：税金计算方式用于明确合同履行过程中涉及到的税金计算方法。附件九：合同转让规定详细要求：规定应包括合同转让的条件、程序、通知义务等。附件说明：合同转让规定用于明确合同转让的相关要求和程序。附件十：不可抗力事件认定及处理详细要求：规定应包括不可抗力事件的定义、认定标准和处理方式。附件说明：不可抗力事件认定及处理用于明确不可抗力事件的发生时双方的权益保护。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包人未按约定时间支付工程进度款。2.发包人未提供施工所需的场地、资料、设备等。3.发包人未履行合同约定的其他义务。4.承包人未按约定时间完成工程。5.承包人工程质量不符合合同约定。6.承包人未按约定使用材料和设备。7.承包人未按约定履行安全防护措施。8.承包人未按约定提供工程进度报告和资料。违约责任认定：1.按合同约定承担违约责任。2.因违约导致工程进度延误，按约定支付违约金。3.因违约导致工程质量问题，按约定承担维修费用或重新施工费用。4.因违约导致安全事故，按约定承担安全事故处理费用和相关赔偿责任。5.因违约导致合同解除，按约定支付赔偿金。示例说明：如承包人未按约定时间完成工程，视为违约行为。根据合同约定，承包人应按日支付违约金，违约金计算方式为合同总价款的0.5%。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指合同履行过程中