二零二五年度农村水电改造工程合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度农村水电改造工程合同1物业服务合同一、合同概述1.1合同编号1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同终止日期1.5合同双方名称及地址1.6合同签订地点二、合同标的2.1改造工程名称2.2改造工程地点2.3改造工程规模2.4改造工程内容2.5改造工程预算2.6改造工程工期三、工程投资及支付方式3.1工程投资总额3.2投资来源3.3工程款项支付方式3.4预付款比例3.5进度款支付比例3.6结算款支付比例3.7保修金支付比例四、工程进度及验收4.1工程进度安排4.2工程验收标准4.3工程验收程序4.4验收合格标准4.5验收不合格处理五、工程质量保证5.1施工单位质量保证措施5.2材料质量保证措施5.3工程质量保证期限5.4工程质量保修责任六、工程安全保证6.1施工单位安全保证措施6.2施工现场安全管理6.3安全事故处理程序6.4安全责任划分七、环境保护及文明施工7.1环境保护措施7.2文明施工措施7.3环境监测及达标要求7.4环境污染处理八、合同变更及解除8.1合同变更程序8.2合同解除条件8.3合同解除程序8.4合同解除后的处理九、违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任免除9.4违约金计算及支付十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构10.4争议解决费用十一、合同附件11.1合同附件清单11.2合同附件内容十二、合同签订及其他事项12.1合同签订日期12.2合同生效日期12.3合同终止日期12.4合同双方名称及地址12.5合同签订地点十三、其他约定事项13.1不可抗力条款13.2通知及送达13.3合同解释13.4合同附件十四、本合同目录一览第一部分：合同如下：一、合同概述1.1合同编号：二零二四年度农村水电改造工程合同编号为YD2024RD0011.2合同签订日期：2024年3月1日1.3合同生效日期：自合同双方签字盖章之日起生效1.4合同终止日期：合同约定的工程验收合格并交付使用后终止1.5合同双方名称及地址：1.5.1甲方（建设单位）：县人民政府1.5.2乙方（施工单位）：水电工程有限责任公司1.5.3甲方地址：省市县镇1.5.4乙方地址：省市县镇1.6合同签订地点：省市县镇人民政府会议室二、合同标的2.1改造工程名称：村农村水电改造工程2.2改造工程地点：省市县镇村2.3改造工程规模：装机容量100千瓦，灌溉面积2000亩2.4改造工程内容：2.4.1水轮发电机组更换2.4.2水工建筑物修复加固2.4.3输电线路改造2.4.4控制系统升级2.5改造工程预算：人民币500万元2.6改造工程工期：自合同生效之日起12个月内完成三、工程投资及支付方式3.1工程投资总额：人民币500万元3.2投资来源：甲方自筹资金3.3工程款项支付方式：3.3.1预付款：合同签订后5个工作日内支付工程总投资的20%3.3.2进度款：每月支付已完成工程量的10%，每月底前支付3.3.3结算款：工程验收合格后支付工程总投资的60%3.3.4保修金：工程验收合格后支付工程总投资的10%，保修期满无问题后无息退还3.4预付款比例：20%3.5进度款支付比例：10%3.6结算款支付比例：60%3.7保修金支付比例：10%四、工程进度及验收4.1工程进度安排：4.1.1施工准备阶段：1个月内完成4.1.2施工阶段：10个月内完成4.1.3验收阶段：1个月内完成4.2工程验收标准：4.2.1符合国家及行业相关标准和规范4.2.2工程质量合格，无安全隐患4.2.3工程数量符合合同约定4.3工程验收程序：4.3.1乙方提交验收申请4.3.2甲方组织验收4.3.3验收合格后，双方签字确认4.4验收合格标准：4.4.1工程质量符合合同约定的质量标准4.4.2工程数量符合合同约定的工程量4.4.3工程功能符合设计要求4.5验收不合格处理：4.5.1乙方负责整改，直至合格4.5.2由此产生的费用由乙方承担五、工程质量保证5.1施工单位质量保证措施：5.1.1严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工5.1.2加强施工人员培训，提高施工技能5.1.3加强材料质量检验，确保材料合格5.2材料质量保证措施：5.2.1选用优质材料，确保材料质量5.2.2材料采购前进行检验，合格后方可使用5.2.3施工过程中对材料进行定期检查5.3工程质量保证期限：自工程验收合格之日起5年5.4工程质量保修责任：5.4.1乙方在工程质量保证期限内，负责解决因施工质量问题引起的故障5.4.2由此产生的维修费用由乙方承担六、工程安全保证6.1施工单位安全保证措施：6.1.1严格执行国家及行业相关安全法规6.1.2加强施工现场安全管理，预防安全事故6.1.3定期进行安全教育培训，提高安全意识6.2施工现场安全管理：6.2.1建立健全施工现场管理制度6.2.2定期检查施工现场，确保安全设施完善6.2.3及时整改安全隐患6.3安全事故处理程序：6.3.1发生安全事故后，立即停止施工6.3.2报告上级主管部门，进行调查处理6.3.3采取措施，防止事故扩大6.4安全责任划分：6.4.1乙方对施工现场安全负主要责任6.4.2甲方对施工现场安全负监督责任八、合同变更及解除8.1合同变更程序8.1.1合同任何一方提出变更要求时，应提前30日以书面形式通知对方。8.1.2双方协商一致后，应以书面形式签订变更协议，作为合同附件。8.1.3变更协议生效后，双方应按照变更后的内容执行。8.2合同解除条件8.2.1乙方严重违约，经甲方催告后仍不履行合同义务。8.2.2不可抗力事件导致合同无法履行。8.2.3合同约定的其他解除条件。8.3合同解除程序8.3.1提出解除的一方应以书面形式通知对方。8.3.2双方应协商解除事宜，达成一致后签订解除协议。8.3.3解除协议生效后，双方应按照协议处理合同终止后的相关事宜。8.4合同解除后的处理8.4.1乙方应按照合同约定完成已完成的工程，并承担相应的费用。8.4.2甲方应按照合同约定支付已支付的款项。8.4.3双方应处理合同解除后的债权债务关系。九、违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按时完成工程或工程质量不符合约定。9.1.2乙方擅自变更工程内容或设计。9.1.3乙方未按约定支付工程款项。9.1.4甲方未按时支付工程款项。9.1.5甲方擅自变更工程地点或规模。9.2违约责任承担9.2.1乙方违约，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。9.2.2甲方违约，应承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方损失、支付违约金等。9.3违约责任免除9.3.1因不可抗力事件导致违约，双方互不承担违约责任。9.3.2因政府行为或政策调整导致违约，双方互不承担违约责任。9.4违约金计算及支付9.4.1违约金的计算方式：按实际损失的一定比例计算。9.4.2违约金的支付方式：在违约行为发生后，由违约方在10日内支付。十、争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。10.1.3也可依法向人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1双方应书面提出争议事项。10.2.2争议解决机构应在收到争议事项后30日内作出裁决或判决。10.3争议解决机构10.3.1争议解决机构为省市仲裁委员会。10.4争议解决费用10.4.1争议解决费用由败诉方承担。十一、合同附件11.1合同附件清单11.1.1工程设计图纸11.1.2施工方案11.1.3工程量清单11.1.4材料设备清单11.1.5付款计划11.1.6其他相关文件11.2合同附件内容11.2.1合同附件一：工程设计图纸11.2.2合同附件二：施工方案11.2.3合同附件三：工程量清单11.2.4合同附件四：材料设备清单11.2.5合同附件五：付款计划11.2.6合同附件六：其他相关文件十二、合同签订及其他事项12.1合同签订日期：2024年3月1日12.2合同生效日期：自合同双方签字盖章之日起生效12.3合同终止日期：合同约定的工程验收合格并交付使用后终止12.4合同双方名称及地址：12.4.1甲方（建设单位）：县人民政府12.4.2乙方（施工单位）：水电工程有限责任公司12.4.3甲方地址：省市县镇12.4.4乙方地址：省市县镇12.5合同签订地点：省市县镇人民政府会议室十三、其他约定事项13.1不可抗力条款13.1.1不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。13.1.2发生不可抗力事件，双方应立即协商解决合同执行问题。13.2通知及送达13.2.1任何一方发出的通知应以书面形式，通过快递、传真或电子邮件等方式送达。13.3合同解释13.3.1合同的解释应以合同及附件为准。13.4合同附件13.4.1合同附件详见合同第十一条。十四、本合同目录一览第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的概念与范围1.1第三方的概念1.1.1本合同所指第三方，包括但不限于监理方、设计方、咨询方、评估机构、检测机构等。1.1.2第三方是指除合同双方之外的独立法人或其他组织，其参与本合同的目的是为了保证工程的质量、进度和安全。1.2第三方介入的范围1.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程的设计、监理、施工、验收等各个环节。1.2.2第三方应根据合同约定和其职责，对本合同项下的工程进行监督检查和评估。二、第三方介入的程序与要求2.1第三方介入程序2.1.1甲方应在合同签订前，根据工程需要确定第三方介入的具体范围和方式。2.1.2乙方应根据甲方的要求，配合第三方介入工作，确保第三方能够顺利开展其职责。2.2第三方介入要求2.2.1第三方应具备相应的资质和条件，能够独立承担其职责。2.2.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准，保证其工作的公正性和客观性。三、甲乙双方与第三方的责任划分3.1甲乙双方责任3.1.1甲方负责提供工程所需的相关资料，并配合第三方进行工作。3.1.2乙方负责按照合同约定和第三方的要求，完成工程施工任务。3.2第三方责任3.2.1第三方应对其工作结果承担相应责任，包括但不限于：3.2.1.1对工程设计、监理、施工等环节提出合理意见和建议；3.2.1.2对工程质量、进度和安全进行监督检查；3.2.1.3对工程验收提出验收意见。四、第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定4.1.1第三方责任限额应根据工程规模、复杂程度和第三方的工作范围等因素确定。4.1.2第三方责任限额应在合同中明确约定。4.2第三方责任限额的适用4.2.1第三方责任限额仅适用于第三方在其职责范围内的行为。4.2.2第三方责任限额不适用于因甲方或乙方违约行为导致的损失。五、第三方介入的费用承担5.1第三方介入费用的承担5.1.1第三方介入费用由甲方承担，并纳入工程总投资。5.1.2第三方介入费用应在合同中明确约定。5.2第三方介入费用的支付5.2.1第三方介入费用按月支付，由甲方在每月末前支付给第三方。六、第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更6.1.1甲方有权根据工程需要，对第三方介入的范围和方式进行调整。6.1.2任何变更均应以书面形式通知乙方和第三方，并经三方协商一致。6.2第三方介入的解除6.2.1.1第三方无法履行其职责；6.2.1.2第三方违反合同约定；6.2.1.3出现不可抗力事件。6.3第三方介入的解除程序6.3.1甲方应以书面形式通知第三方解除介入。七、第三方介入的争议解决7.1争议解决方式7.1.1双方应友好协商解决争议。7.1.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。7.2争议解决程序7.2.1争议双方应书面提出争议事项。7.2.2争议解决机构应在收到争议事项后30日内作出裁决或判决。七、附件7.1第三方介入协议7.2第三方资质证明文件7.3第三方工作范围及职责说明第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸及说明要求：包含详细的工程图纸、设计说明、材料清单、施工工艺等。说明：设计图纸是施工的重要依据，应确保其准确性和完整性。2.施工方案要求：包含施工进度计划、施工组织设计、安全措施、环境保护措施等。说明：施工方案是指导施工的重要文件，应确保其合理性和可行性。3.工程量清单要求：详细列出工程项目的数量、规格、单价、总价等。说明：工程量清单是工程结算的重要依据，应确保其准确无误。4.材料设备清单要求：列出所需材料的品牌、型号、规格、数量、单价、总价等。说明：材料设备清单是确保工程质量和进度的重要保障。5.付款计划要求：明确各阶段付款的时间、金额、支付方式等。说明：付款计划是确保工程资金流转的重要文件。6.施工合同要求：明确甲乙双方的权责、工程范围、工期、质量标准等。说明：施工合同是本合同的核心内容，应确保其完整性和合法性。7.监理合同要求：明确监理方的职责、权限、监理方式、监理费用等。说明：监理合同是确保工程质量的重要文件。8.验收报告要求：详细记录工程验收的时间、地点、验收人员、验收结果等。说明：验收