二零二五年度建筑劳务分包合同计价与工程验收标准协议3篇_第1页
二零二五年度建筑劳务分包合同计价与工程验收标准协议3篇_第2页
二零二五年度建筑劳务分包合同计价与工程验收标准协议3篇_第3页
二零二五年度建筑劳务分包合同计价与工程验收标准协议3篇_第4页
二零二五年度建筑劳务分包合同计价与工程验收标准协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度建筑劳务分包合同计价与工程验收标准协议本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期与生效日期1.3合同工期及进度安排2.1工程概况2.2工程量清单2.3工程质量要求3.1劳务分包范围3.2劳务分包方式3.3劳务分包人员及设备要求4.1计价方式4.2工程计量方法4.3付款方式及时间节点5.1工程进度款支付条件5.2质量保证金5.3预付款6.1工程验收标准6.2工程验收程序6.3工程验收报告7.1工程延期处理7.2工程变更及增减7.3工程索赔8.1工程质量保证期8.2工程保修8.3工程缺陷处理9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理10.1违约责任10.2违约赔偿10.3违约责任承担11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.1合同附件13.2合同生效13.3合同份数14.1合同签署14.2合同备案第一部分:合同如下:1.1合同双方基本信息1.1.1分包方名称:________1.1.2分包方法定代表人:________1.1.3分包方注册地址:________1.1.4分包方联系电话:________1.1.5总包方名称:________1.1.6总包方法定代表人:________1.1.7总包方注册地址:________1.1.8总包方联系电话:________1.2合同签订日期与生效日期1.2.1合同签订日期:____年____月____日1.2.2合同生效日期:自合同签订之日起生效1.3合同工期及进度安排1.3.1工期:____个月1.3.2进度安排:详见附件一《工程进度计划表》2.1工程概况2.1.1工程名称:________2.1.2工程地点:________2.1.3工程规模:________2.1.4工程类别:________2.2工程量清单2.2.1工程量清单详见附件二《工程量清单》2.3工程质量要求2.3.1工程质量标准:符合国家及行业现行施工质量验收规范的要求2.3.2质量验收标准:详见附件三《工程质量验收标准》3.1劳务分包范围3.1.1分包方负责的劳务工作内容:详见附件四《劳务分包工作内容明细》3.2劳务分包方式3.2.1劳务分包方式:按工程量清单进行分包3.3劳务分包人员及设备要求3.3.1劳务分包人员要求:具备相关资质,身体健康,能胜任工作3.3.2设备要求:详见附件五《劳务分包设备清单》4.1计价方式4.1.1计价依据:按照国家及行业现行计价规范执行4.2工程计量方法4.2.1工程计量方法:按工程量清单计量4.3付款方式及时间节点4.3.1付款方式:按工程进度分期支付4.3.2付款时间节点:详见附件六《工程进度款支付时间节点表》5.1工程进度款支付条件5.1.1工程进度达到合同约定节点5.1.2工程质量符合要求5.1.3相关手续齐全5.2质量保证金5.2.1质量保证金比例:合同总价款的5%5.2.2退还条件:工程验收合格后,无质量缺陷5.3预付款5.3.1预付款比例:合同总价款的10%5.3.2退还条件:工程竣工结算后,无质量缺陷6.1工程验收标准6.1.1工程验收标准:符合国家及行业现行施工质量验收规范的要求6.2工程验收程序6.2.1工程验收程序:详见附件七《工程验收程序》6.3工程验收报告6.3.1工程验收报告:由总包方组织,分包方参与,共同完成7.1工程延期处理7.1.1因不可抗力原因导致工程延期,双方应协商确定延期时间和补偿方案。7.1.2因分包方原因导致工程延期,分包方应承担相应的责任,并赔偿总包方因此遭受的损失。7.1.3因总包方原因导致工程延期,总包方应承担相应的责任,并赔偿分包方因此遭受的损失。7.2工程变更及增减7.2.1工程变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。7.2.2工程增减部分按实际发生量计算,并按照合同约定的计价方式调整价格。7.3工程索赔7.3.1分包方在工程实施过程中,如因不可抗力或其他非自身原因导致工程成本增加或工期延误,可向总包方提出索赔。7.3.2总包方应在收到索赔报告后15日内予以答复,如不予答复,视为同意索赔。8.1工程质量保证期8.1.1工程质量保证期自工程竣工验收合格之日起计算,一般为1年。8.1.2在质量保证期内,如因分包方施工原因导致工程出现质量问题,分包方应负责修复,并承担由此产生的费用。8.2工程保修8.2.1工程保修期为自工程竣工验收合格之日起计算,一般为5年。8.2.2在保修期内,如因分包方施工原因导致工程出现质量问题,分包方应负责修复,并承担由此产生的费用。8.3工程缺陷处理8.3.1工程缺陷处理应按照国家及行业现行施工质量验收规范的要求进行。8.3.2分包方应在接到缺陷通知后7日内进行修复,如逾期未修复,总包方有权自行修复,费用由分包方承担。9.1合同解除条件9.1.1如一方违反合同约定,另一方有权解除合同。9.1.2如发生不可抗力,导致合同无法履行,双方可协商解除合同。9.2合同解除程序9.2.1解除合同应提前30日通知对方,并书面确认。9.3合同解除后的处理9.3.1解除合同后,双方应按照合同约定处理剩余工程。9.3.2分包方应按照合同约定撤离现场,并清理现场。10.1违约责任10.1.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.1.2违约金比例:按合同总价款的____%计算。10.2违约赔偿10.2.1违约赔偿金额:按实际损失计算,最高不超过合同总价款的____%。10.3违约责任承担10.3.1违约责任由违约方承担,如双方均有违约行为,应根据各自违约程度承担相应的责任。11.1争议解决方式11.1.1双方发生争议,应通过协商解决。11.1.2如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。11.3争议解决期限11.3.1争议解决期限为自争议发生之日起____个月内。12.1合同终止条件12.1.1合同履行完毕12.1.2双方协商一致解除合同12.1.3法律法规规定的其他合同终止条件12.2合同终止程序12.2.1合同终止应提前30日通知对方,并书面确认。12.3合同终止后的处理12.3.1合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程。12.3.2分包方应按照合同约定撤离现场,并清理现场。13.1合同附件附件一:《工程进度计划表》附件二:《工程量清单》附件三:《工程质量验收标准》附件四:《劳务分包工作内容明细》附件五:《劳务分包设备清单》附件六:《工程进度款支付时间节点表》附件七:《工程验收程序》13.2合同生效13.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同份数13.3.1本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。14.1合同签署14.1.1本合同经双方代表签字盖章后生效。14.2合同备案14.2.1本合同签订后,双方应及时向相关主管部门备案。第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方介入概述15.1.1本合同项下,第三方介入是指除甲乙双方之外的第三方机构或个人,为履行本合同提供中介服务、监理服务、咨询服务等。15.2第三方类型及职责15.2.1中介方:负责协调甲乙双方关系,提供信息交流平台,促成合同履行。15.2.2监理方:负责监督工程质量、进度和安全生产,确保工程符合合同约定和国家标准。15.2.3咨询方:提供专业意见、技术指导和服务,协助甲乙双方解决合同执行中的问题。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。15.3.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利和义务。15.4第三方责任限额15.4.1第三方责任限额是指第三方因自身原因导致合同履行出现问题时,应承担的最高赔偿责任。15.4.2第三方责任限额应根据第三方介入类型和合同约定进行确定。15.5甲乙双方责任划分15.5.1在第三方介入的情况下,甲乙双方仍承担本合同约定的责任。15.5.2第三方介入不改变甲乙双方在合同中的权利和义务。15.6第三方介入时的额外条款15.6.1甲乙双方应向第三方提供必要的资料和信息,以保障第三方履行职责。15.6.2第三方应按照合同约定和职责要求,独立、公正地履行职责。15.6.3第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密和合同内容。15.7第三方责任界定15.7.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的责任。15.7.2第三方在履行职责过程中,如因不可抗力导致合同履行出现问题的,免责。15.8第三方权利15.8.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。15.8.2第三方有权对甲乙双方的工作进行监督和检查。15.9第三方义务15.9.1第三方应按照合同约定和职责要求,独立、公正地履行职责。15.9.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和合同内容。15.10第三方介入后的合同修改15.10.1第三方介入后,甲乙双方可根据实际情况对合同进行修改,但需书面确认。15.11第三方介入后的争议解决15.11.1第三方介入后,甲乙双方发生争议,应通过协商解决。15.11.2如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。15.12第三方介入后的合同终止15.12.1第三方介入后,如发生合同终止情形,甲乙双方应按照合同约定处理。15.13第三方介入后的合同履行15.13.1第三方介入后,甲乙双方应继续履行合同,第三方不得干预。15.14第三方介入后的合同履行监督15.14.1第三方有权对甲乙双方的合同履行情况进行监督,确保合同顺利履行。15.15第三方介入后的合同解除15.15.1第三方介入后,如发生合同解除情形,甲乙双方应按照合同约定处理。15.16第三方介入后的合同修改及补充15.16.1第三方介入后,甲乙双方可根据实际情况对合同进行修改及补充,但需书面确认。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《工程进度计划表》详细要求:包括工程各阶段的起止时间、主要工作内容、关键节点等。说明:本附件用于甲乙双方共同监督工程进度,确保工程按计划进行。2.附件二:《工程量清单》详细要求:详细列出工程各分部分项工程量,包括工程量、单位、单价等。说明:本附件用于甲乙双方计算工程款,作为工程结算的依据。3.附件三:《工程质量验收标准》详细要求:明确工程质量标准,包括材料、施工工艺、检验方法等。说明:本附件用于甲乙双方共同验收工程质量,确保工程质量符合要求。4.附件四:《劳务分包工作内容明细》详细要求:详细列出分包方负责的劳务工作内容,包括工作内容、工作要求等。说明:本附件用于明确分包方的工作范围和责任。5.附件五:《劳务分包设备清单》详细要求:列出分包方需提供的设备名称、型号、数量等。说明:本附件用于明确分包方需提供的设备,确保工程顺利进行。6.附件六:《工程进度款支付时间节点表》详细要求:明确工程进度款支付的时间节点和金额。说明:本附件用于规范工程进度款支付,保障甲乙双方的权益。7.附件七:《工程验收程序》详细要求:明确工程验收的组织、程序、标准等。说明:本附件用于规范工程验收流程,确保工程验收的公正性和有效性。8.附件八:《第三方介入协议》详细要求:明确第三方介入的类型、职责、权利和义务等。说明:本附件用于规范第三方介入行为,保障合同履行。9.附件九:《违约责任认定标准》详细要求:明确各种违约行为的认定标准和相应的责任。说明:本附件用于规范违约行为的处理,保障合同履行。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲乙双方未按合同约定的时间节点完成工程进度。甲乙双方未按合同约定的质量标准完成工程。甲乙双方未按合同约定的付款方式支付工程款。第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金比例:按合同总价款的____%计算。违约赔偿金额:按实际损失计算,最高不超过合同总价款的____%。3.示例说明:示例一:若分包方未按合同约定的时间节点完成工程进度,应向总包方支付违约金,违约金比例为合同总价款的____%。示例二:若总包方未按合同约定的质量标准完成工程,应承担修复费用,并赔偿分包方因此遭受的损失。示例三:若第三方未按合同约定履行职责,应承担相应的责任,包括但不限于赔偿甲乙双方因此遭受的损失。全文完。二零二五年度建筑劳务分包合同计价与工程验收标准协议1合同编号_________一、合同主体1.甲方(分包方):名称:________________________地址:________________________联系人:______________________联系电话:____________________2.乙方(总包方):名称:________________________地址:________________________联系人:______________________联系电话:____________________3.其他相关方(如有):名称:________________________地址:________________________联系人:______________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景2.2目的本合同旨在规范建筑劳务分包过程中的计价与工程验收标准,确保工程质量,提高施工效率,降低成本,实现合作共赢。三、定义与解释3.1专业术语1.建筑劳务分包:指乙方将工程中的部分或全部劳务工作委托甲方完成的行为。2.计价:指对建筑劳务分包工程进行价格计算的行为。3.工程验收:指对已完成的建设工程进行质量、安全、环保等方面的检验和评估的行为。3.2关键词解释1.计价标准:指本合同中约定的计价方法和计价依据。2.工程验收标准:指本合同中约定的工程质量、安全、环保等方面的验收标准。3.履约保证金:指甲方为履行本合同所缴纳的保证金。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.按照本合同约定的计价标准,对分包工程进行计价。2.按照工程验收标准,对分包工程进行自检和报验。3.按照本合同约定,向乙方提供合格的劳务人员。4.按照合同约定,承担相应的责任和义务。4.2乙方的权利和义务1.按照本合同约定的计价标准,对分包工程进行审核和支付。2.按照工程验收标准,对分包工程进行验收。3.按照合同约定,向甲方支付劳务费用。4.按照合同约定,承担相应的责任和义务。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至二零二五年度建筑劳务分包工程全部完成之日止。5.2合同履行地点本合同约定的履行地点为:________________________5.3合同履行方式1.甲方按照本合同约定的计价标准,向乙方提供劳务人员。2.乙方按照本合同约定的计价标准,向甲方支付劳务费用。3.双方按照本合同约定的工程验收标准,对分包工程进行验收。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.双方协商一致,终止本合同。2.任何一方违反本合同约定,导致合同无法履行,另一方有权终止本合同。6.3终止程序1.双方协商一致终止本合同时,应书面通知对方。2.一方终止本合同时,应向对方支付相应的违约金。6.4终止后果2.双方应按照约定处理合同终止后的债权债务。七、费用与支付7.1费用构成1.人工费:包括劳务人员的工资、加班费、津贴等。2.材料费:包括施工过程中所需的各种材料费用。3.机械费:包括租赁或购买施工机械的费用。4.管理费:包括施工现场管理、协调、监督等费用。5.风险费用:包括不可预见的风险和意外事件的处理费用。7.2支付方式1.乙方应按照本合同约定的计价标准,在工程进度达到约定节点后,向甲方支付相应的劳务费用。2.支付方式为银行转账,具体账户信息由双方另行约定。7.3支付时间1.人工费:每月末前支付当月人工费总额的80%。2.材料费:在材料进场后5个工作日内支付材料费总额的50%。3.机械费:在机械进场后5个工作日内支付机械费总额的50%。4.管理费:在工程进度达到约定节点后,支付管理费总额的50%。5.风险费用:在工程验收合格后,支付风险费用总额的50%。7.4支付条款1.乙方应在收到甲方提交的支付申请和相关证明文件后,及时办理支付手续。2.甲方应在收到乙方支付款项后,及时提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未能按照合同约定提供合格的劳务人员,导致工程进度延误,应向乙方支付违约金,违约金为每日延误工程款总额的1%。2.甲方未能按照合同约定完成工程,应赔偿乙方因此遭受的损失。8.2乙方违约1.乙方未能按照合同约定支付劳务费用,应向甲方支付违约金,违约金为每日未支付劳务费用总额的1%。2.乙方未能按照合同约定完成工程验收,应赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算方式:每日违约金=违约金额×违约天数。2.赔偿金额的支付方式:违约金和赔偿金均以银行转账方式支付。九、保密条款9.1保密内容1.双方的商业秘密,包括技术、工艺、配方、客户信息等。2.本合同的签订、履行和终止过程中的相关信息。9.2保密期限1.保密期限自本合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式1.双方应采取合理的保密措施,确保保密内容的保密性。2.双方不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.政府行为:政策调整、法律法规变化等。3.社会异常事件:罢工、暴乱、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。2.在不可抗力事件持续期间,双方应暂停履行本合同。3.不可抗力事件结束后,双方应尽快恢复履行本合同。10.4不可抗力实例1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.政府行为:政策调整、法律法规变化等。3.社会异常事件:罢工、暴乱、战争等。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解1.协商不成时,双方可申请第三方进行调解。11.3仲裁或诉讼1.调解不成时,双方可选择仲裁或诉讼解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形1.乙方不得将其在合同项下的权利和义务转让给第三方。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对分包工程的设计、施工、质量等方面的最终决定权。2.乙方保留对甲方提供劳务人员的资质、技能和表现进行监督的权利。13.2特殊权力保留1.甲方保留在紧急情况下,对分包工程进行临时调整和决策的权利。2.乙方保留在合同履行过程中,对甲方违反合同约定行为的制止和纠正权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.双方对本合同的修改和补充应书面提出,经双方协商一致后签订书面补充协议。2.修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改和补充协议自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充协议与本合同有冲突的,以修改和补充协议为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应按照本合同约定,相互提供必要的协助和配合。2.双方应共同解决施工过程中出现的问题,确保工程顺利进行。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议,讨论解决施工过程中的问题。2.双方应通过书面形式及时沟通,确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用1.本合同适用中华人民共和国法律。2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,均应提交中华人民共和国法院管辖。16.2合同的完整性和独立性1.本合同构成双方之间关于建筑劳务分包关系的完整协议。2.本合同各条款之间相互独立,任何一方不得以部分条款的存在或不存在来影响其他条款的效力。16.3增减条款1.本合同的任何增减条款,均应以书面形式作出,并经双方签字盖章。2.增减条款与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(分包方):________________________乙方(总包方):________________________签字:日期:________________________盖章:________________________甲方(分包方)代表:________________________乙方(总包方)代表:________________________签字:日期:________________________盖章:________________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲乙双方的身份证明文件。2.劳务人员的资质证明文件。3.施工图纸和技术规范。4.材料清单和价格表。5.施工进度计划。6.工程验收报告。7.支付凭证和发票。8.不可抗力事件的证明材料。9.争议解决的相关文件。10.合同修改和补充协议。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按合同约定提供合格的劳务人员,认定为违约行为。未按合同约定完成工程,认定为违约行为。未按时支付劳务费用,认定为违约行为。2.乙方违约:未按合同约定支付劳务费用,认定为违约行为。未按合同约定完成工程验收,认定为违约行为。未提供必要的协助和配合,认定为违约行为。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约金:指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时,应向对方支付一定数额的金钱。3.争议解决:指合同当事人之间因合同履行发生的纠纷,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.法律适用:指合同当事人应遵守的法律和法规,以及合同纠纷解决时应适用的法律。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:劳务人员资质不符。解决办法:甲方应立即更换合格劳务人员,并向乙方提供相应的资质证明。2.问题:材料供应不及时。解决办法:乙方应及时向甲方提供材料清单,甲方应确保材料按时进场。3.问题:工程进度延误。解决办法:双方应共同分析延误原因,采取有效措施加快工程进度。4.问题:支付纠纷。解决办法:双方应按照合同约定支付劳务费用,如发生纠纷,可协商解决或申请仲裁。5.问题:不可抗力事件。解决办法:双方应按照合同约定处理不可抗力事件,确保工程顺利进行。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称及信息:第三方名称:________________________地址:________________________联系人:______________________联系电话:____________________2.第三方的责任:第三方应按照合同约定,对分包工程的质量、安全、环保等方面承担相应责任。第三方应配合甲方和乙方的工作,确保工程顺利进行。3.第三方的权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用。第三方有权对分包工程的质量、安全、环保等方面进行检查和监督。4.第三方的义务:第三方应确保分包工程的质量、安全、环保等符合相关法律法规和标准。第三方应按照合同约定,及时向甲方和乙方提供工程进展情况。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利:乙方有权要求甲方按照合同约定提供合格的劳务人员。乙方有权要求甲方按照合同约定的时间和质量完成工程。乙方有权对分包工程进行验收,并对不符合质量标准的部分要求返工。2.乙方的利益条款:乙方有权获得合同约定的劳务费用,并享受合理的利润。乙方有权在工程验收合格后,获得工程款尾款。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按合同约定提供合格的劳务人员,应承担违约责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。甲方未按合同约定的时间和质量完成工程,应承担违约责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。甲方不得擅自改变分包工程的规模、质量标准等,否则应承担违约责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:甲方可要求乙方按照合同约定提供劳务人员。甲方可要求乙方按照合同约定的时间和质量完成工程。甲方可对分包工程的质量、安全、环保等方面进行检查和监督。2.甲方的利益条款:甲方可获得合同约定的劳务费用,并享受合理的利润。甲方可获得工程款尾款,条件为工程验收合格。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按合同约定提供劳务人员,应承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。乙方未按合同约定的时间和质量完成工程,应承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。乙方不得擅自增加工程量或提高质量标准,否则应承担违约责任。全文完。二零二五年度建筑劳务分包合同计价与工程验收标准协议2合同目录一、合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同签订日期二、工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设工期三、劳务分包内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程进度3.4分包工程质量要求四、计价方式及标准4.1计价依据4.2计价方法4.3工程量计算规则4.4材料价格4.5人工费4.6施工机械使用费4.7其他费用五、工程款支付方式5.1预付款5.2进度款5.3结算款5.4保修金六、工程验收标准6.1验收依据6.2验收程序6.3验收标准6.4验收不合格的处理七、施工安全及环境保护7.1施工安全责任7.2安全生产措施7.3环境保护措施7.4事故处理八、违约责任8.1分包方违约责任8.2发包方违约责任8.3违约金计算方式九、争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序九、合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理十、合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止后的处理十一、其他约定事项11.1不可抗力11.2合同附件11.3合同附件内容十二、合同附件12.1工程量清单12.2材料价格表12.3人工费表12.4施工机械使用费表12.5其他费用表十三、合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同签署人十四、合同附件清单14.1工程量清单附件14.2材料价格表附件14.3人工费表附件14.4施工机械使用费表附件14.5其他费用表附件合同编号_________一、合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:建筑工程有限公司(2)乙方:建筑劳务有限公司1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式1.4合同签订日期2025年1月1日二、工程概况2.1工程名称住宅小区建设项目2.2工程地点市区路号2.3工程规模总建筑面积为100000平方米,包含住宅、商业、地下车库等。2.4工程类型住宅及商业综合体2.5工程建设工期自2025年1月1日起至2027年12月31日止。三、劳务分包内容3.1分包工程范围(1)土建工程(2)安装工程(3)装饰装修工程3.2分包工程量详见附件:工程量清单3.3分包工程进度详见附件:工程进度计划3.4分包工程质量要求符合国家及地方相关质量标准,达到合格工程标准。四、计价方式及标准4.1计价依据(1)国家及地方相关法律法规(2)市建设工程计价依据(3)合同约定4.2计价方法采用综合单价法进行计价。4.3工程量计算规则按照国家及地方相关工程量计算规则执行。4.4材料价格(1)材料价格参照市场行情,以合同签订之日为准。(2)材料价格调整按合同约定执行。4.5人工费(1)人工费按合同约定执行。(2)人工费调整按合同约定执行。4.6施工机械使用费(1)施工机械使用费按合同约定执行。(2)施工机械使用费调整按合同约定执行。4.7其他费用(1)其他费用按合同约定执行。(2)其他费用调整按合同约定执行。五、工程款支付方式5.1预付款(1)合同签订后5个工作日内,乙方收到甲方支付的预付款,金额为合同总额的10%。(2)预付款不计息。5.2进度款(1)按工程进度支付进度款,每完成一定比例的工程量后,乙方提交进度款申请,甲方审核无误后支付。(2)进度款支付比例及时间按合同约定执行。5.3结算款(1)工程竣工后,乙方提交竣工结算报告,甲方审核无误后支付结算款。(2)结算款支付比例及时间按合同约定执行。5.4保修金(1)保修金为合同总额的5%,在工程竣工验收合格后支付。(2)保修金不计息。六、工程验收标准6.1验收依据(1)国家及地方相关法律法规(2)市建设工程质量验收标准(3)合同约定6.2验收程序(1)乙方在工程完成后,向甲方提交验收申请。(2)甲方组织验收,乙方配合。6.3验收标准(1)符合国家及地方相关质量标准。(2)达到合格工程标准。6.4验收不合格的处理(1)乙方在接到验收不合格通知后,应在规定时间内整改。(2)整改完成后,乙方再次向甲方提交验收申请。(3)如再次验收不合格,乙方应承担相应的责任。八、违约责任8.1分包方违约责任(1)如分包方未按合同约定完成工程,每延迟一天,应向甲方支付合同总额的0.5%作为违约金。(2)如分包方提供的材料或设备不符合质量要求,分包方应承担相应的赔偿责任。(3)如分包方未按合同约定进行施工,造成安全事故,分包方应承担全部责任。8.2发包方违约责任(1)如甲方未按合同约定支付工程款,每延迟一天,应向分包方支付合同总额的0.5%作为违约金。(2)如甲方未按合同约定提供施工条件,造成分包方损失,甲方应赔偿损失。8.3违约金计算方式违约金按实际损失计算,最高不超过合同总额的10%。九、争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议。协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构市仲裁委员会。9.3争议解决程序按照市仲裁委员会的仲裁规则进行。九、合同解除9.1合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行。(2)一方严重违约,经另一方书面通知后,违约方在合理期限内仍未纠正。(3)双方协商一致解除合同。9.2合同解除程序(1)提出解除合同的一方应书面通知另一方。9.3合同解除后的处理(1)已完成的工程,甲方应按合同约定支付工程款。十、合同生效及终止10.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件(1)合同约定的工程全部完成并验收合格。(2)合同约定的终止条件成就。10.3合同终止后的处理(2)合同终止后,双方应相互结算,无遗留债权债务。十一、其他约定事项11.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任。11.2合同附件合同附件包括但不限于工程量清单、材料价格表、人工费表、施工机械使用费表、其他费用表等。十二、合同附件清单(此处列出所有合同附件的名称)十三、合同签署13.1合同签署日期(此处填写合同签署日期)13.2合同签署地点(此处填写合同签署地点)13.3合同签署人甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________十四、合同附件(此处插入所有合同附件的内容)甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________日期:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1工程进度管理甲方应负责监督工程进度,确保按合同约定的工期完成工程。乙方应按照甲方的要求提供工程进度报告,包括但不限于施工进度、材料使用情况等。1.2设计变更管理如因设计变更导致工程量增加或减少,甲方应负责协调设计单位进行变更,并通知乙方。变更后的工程量、工期及费用调整应书面通知乙方,并由双方签字确认。1.3施工现场管理甲方应负责施工现场的管理,包括

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论