2024年高铁站房施工合同履约担保服务内容3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年高铁站房施工合同履约担保服务内容本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式第二条合同标的与范围2.1合同标的2.2合同范围2.3施工地点2.4施工工期第三条履约担保服务内容3.1履约保证金缴纳3.2履约保证金比例3.3履约保证金退还条件3.4履约保证金退还流程3.5履约保证金的利息计算第四条工程进度款支付4.1支付方式4.2支付比例4.3支付时间4.4支付条件第五条施工质量保证5.1质量标准5.2质量检测5.3质量保证期5.4质量违约责任第六条工程变更与签证6.1变更程序6.2签证流程6.3变更费用6.4变更工期第七条安全生产与环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护措施7.3安全生产事故处理7.4环境污染事故处理第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限8.4争议解决费用第九条合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除或终止的程序9.4合同解除或终止后的处理第十条合同生效与履行10.1合同生效条件10.2合同履行期限10.3合同履行方式10.4合同履行地点第十一条违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担方式11.3违约责任计算11.4违约金支付第十二条合同解除与终止后的处理12.1合同解除或终止后的财产清算12.2合同解除或终止后的债务承担12.3合同解除或终止后的纠纷处理12.4合同解除或终止后的资料移交第十三条合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容13.3合同附件效力第十四条其他约定14.1法律适用14.2合同修改14.3合同解释14.4合同生效日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：高铁站房建设有限公司（2）乙方：履约担保公司1.2合同双方地址（1）甲方地址：省市区街道号（2）乙方地址：省市区街道号1.3合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式第二条合同标的与范围2.1合同标的本合同标的为甲方在市区新建的高铁站房项目的履约担保服务。2.2合同范围（1）乙方为甲方提供履约保证金担保，担保金额为合同总价的%。（2）乙方在合同履行期间，对甲方履行合同情况进行监督，确保甲方按照合同约定完成工程建设任务。2.3施工地点市区新建高铁站房项目现场。2.4施工工期自合同签订之日起至年月日止，共计个月。第三条履约担保服务内容3.1履约保证金缴纳（1）乙方在合同签订后个工作日内，向甲方缴纳履约保证金，金额为合同总价的%。（2）履约保证金采用银行保函形式，由乙方指定的银行出具。3.2履约保证金比例履约保证金比例为合同总价的%。3.3履约保证金退还条件（1）合同按期履行完毕，且工程质量合格，无重大安全事故。（2）甲方按照合同约定支付完毕所有款项。3.4履约保证金退还流程（1）合同履行完毕后，甲方在接到乙方退还通知后个工作日内，退还履约保证金。（2）乙方在收到履约保证金后，出具退还凭证。3.5履约保证金的利息计算（1）履约保证金自缴纳之日起，按银行同期贷款利率计息。（2）履约保证金退还时，利息一并退还。第四条工程进度款支付4.1支付方式工程进度款采用银行转账方式支付。4.2支付比例（1）工程进度款分为期支付，每期支付比例为合同总价的%。（2）具体支付比例根据工程进度情况，由双方协商确定。4.3支付时间（1）每期工程进度款支付时间为工程进度达到合同约定比例后个工作日内。（2）具体支付时间由双方在合同中约定。4.4支付条件（1）工程进度达到合同约定比例。（2）甲方确认工程进度款支付条件已满足。第五条施工质量保证5.1质量标准本工程质量标准应符合国家有关工程建设强制性标准及甲方要求。5.2质量检测（1）乙方应按合同约定，对工程质量进行定期检测。（2）甲方有权对工程质量进行抽查。5.3质量保证期本工程质量保证期为自工程竣工验收合格之日起年。5.4质量违约责任（1）若因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。（2）甲方有权要求乙方进行返工、加固或修复，直至达到合同约定的质量标准。第六条工程变更与签证6.1变更程序（1）工程变更应经双方协商一致，签订书面变更协议。（2）变更协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。6.2签证流程（1）乙方应在工程变更发生后个工作日内，向甲方提出签证申请。（2）甲方应在收到签证申请后个工作日内，予以审核并回复。6.3变更费用工程变更费用由双方协商确定，并按合同约定支付。6.4变更工期工程变更导致工期延误，双方应根据实际情况协商确定新的工期。第八条争议解决8.1争议解决方式（1）本合同的争议应通过友好协商解决。（2）协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构（1）争议解决机构为合同签订地的人民法院。（2）具体管辖法院由争议双方协商确定。8.3争议解决期限（1）自争议发生之日起，双方应在个工作日内开始协商解决。（2）若协商不成，任何一方均有权在协商期限届满后个工作日内向争议解决机构提起诉讼。8.4争议解决费用（1）争议解决过程中产生的费用，包括但不限于律师费、诉讼费等，由败诉方承担。（2）若双方协商解决争议，相关费用由双方共同承担。第九条合同解除与终止9.1合同解除条件（1）一方违约，经另一方书面通知后个工作日内未采取补救措施或未履行合同义务。（2）不可抗力导致合同无法履行。（3）一方违反法律法规，导致合同无效。9.2合同终止条件（1）合同约定的工期届满，且工程已按合同约定完成。（2）合同约定的服务期限届满，且服务已按合同约定完成。（3）双方协商一致解除合同。9.3合同解除或终止的程序（1）一方提出合同解除或终止的书面申请。（2）另一方在收到申请后个工作日内予以回复。（3）双方签订合同解除或终止协议。9.4合同解除或终止后的处理（1）合同解除或终止后，双方应立即停止合同约定的权利和义务。（2）合同解除或终止后，双方应进行财产清算，处理剩余工程款项。（3）合同解除或终止后，双方应妥善处理合同涉及的债权债务关系。第十条合同生效与履行10.1合同生效条件（1）本合同经双方签字盖章后生效。（2）合同约定的各项条款履行完毕。10.2合同履行期限本合同自生效之日起至合同约定的工程完工之日止。10.3合同履行方式（1）甲方按照合同约定支付工程款。（2）乙方按照合同约定提供履约担保服务。10.4合同履行地点合同履行地点为市区新建高铁站房项目现场。第十一条违约责任11.1违约情形（1）甲方未按合同约定支付工程款。（2）乙方未按合同约定提供履约担保服务。（3）任何一方违反合同约定的其他义务。11.2违约责任承担方式（1）违约方应向守约方支付违约金。（2）违约方应赔偿守约方因违约所造成的损失。11.3违约责任计算违约金按合同约定比例计算，损失赔偿按实际损失计算。11.4违约金支付违约金应在违约行为发生后个工作日内支付。第十二条合同解除与终止后的处理12.1合同解除或终止后的财产清算（1）双方应共同对合同解除或终止后的财产进行清算。（2）清算过程中产生的费用由双方共同承担。12.2合同解除或终止后的债务承担（1）合同解除或终止后，双方应承担各自剩余的债务。（2）双方应确保合同解除或终止后，债权债务关系得到妥善处理。12.3合同解除或终止后的纠纷处理（1）合同解除或终止后，若出现新的纠纷，应按照本合同约定的争议解决方式解决。（2）双方应尽力通过友好协商解决纠纷，避免诉讼。12.4合同解除或终止后的资料移交（1）合同解除或终止后，双方应相互移交合同履行过程中产生的相关资料。（2）资料移交应完整、准确，双方应在个工作日内完成。第十三条合同附件13.1合同附件清单（1）工程图纸（2）工程量清单（3）施工组织设计（4）合同专用条款（5）其他相关文件13.2合同附件内容合同附件应与本合同具有同等法律效力。13.3合同附件效力合同附件与本合同不一致的，以合同附件为准。第十四条其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。14.2合同修改本合同经双方协商一致，可以修改。修改后的合同与本合同具有同等法律效力。14.3合同解释本合同条款的解释权归甲乙双方共同享有。14.4合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，因合同需要，经甲乙双方同意，介入合同履行的任何单位或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构、保险机构等。第二条第三方介入的条件（1）甲乙双方书面同意；（2）第三方具备相应的资质和条件；（3）第三方介入不违反法律法规及本合同约定。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额：（1）第三方介入合同履行过程中，若因第三方自身原因导致合同履行出现违约，其责任限额为合同总价的%。（2）第三方责任限额不包括因不可抗力导致合同违约的情况。第四条第三方责权利4.1第三方权利：（1）第三方有权根据合同约定，对合同履行情况进行监督、检查、评估；（2）第三方有权根据合同约定，提出合理化建议和改进措施。4.2第三方义务：（1）第三方应遵守法律法规和本合同约定，确保其行为合法合规；（2）第三方应按照合同约定，按时完成其职责范围内的各项工作；（3）第三方应保护甲乙双方的商业秘密和合法权益。第五条第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲方的划分：（1）第三方应向甲方提供相应的服务，甲方应按照合同约定支付服务费用；（2）第三方在履行职责过程中，若违反合同约定，甲方有权要求第三方承担相应的责任。5.2第三方与乙方的划分：（1）第三方应向乙方提供相应的服务，乙方应按照合同约定支付服务费用；（2）第三方在履行职责过程中，若违反合同约定，乙方有权要求第三方承担相应的责任。5.3第三方与甲乙双方的共同责任：（1）若第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同违约，甲乙双方均有权要求第三方承担相应的责任；（2）若第三方在履行职责过程中，因不可抗力导致合同违约，甲乙双方应协商解决。第六条第三方介入的流程6.1第三方介入流程：（1）甲乙双方协商确定第三方介入事宜；（2）甲乙双方签订第三方介入协议，明确第三方介入的具体内容和责任；（3）第三方按照合同约定和协议内容，履行其职责。第七条第三方介入协议的效力7.1第三方介入协议是本合同的补充协议，与本合同具有同等法律效力。第八条第三方介入的变更8.1第三方介入协议的变更：（1）甲乙双方协商一致，可对第三方介入协议进行变更；（2）变更后的协议与本合同具有同等法律效力。第九条第三方介入的终止9.1第三方介入终止条件：（1）合同履行完毕；（2）第三方介入协议约定的其他终止条件。9.2第三方介入终止流程：（1）甲乙双方书面通知第三方终止介入；（2）第三方在接到终止通知后个工作日内，完成其职责范围内的各项工作，并撤离现场。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入争议解决方式：（1）第三方介入争议通过友好协商解决；（2）协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。10.2第三方介入争议解决期限：（1）自争议发生之日起，双方应在个工作日内开始协商解决；（2）若协商不成，任何一方均有权在协商期限届满后个工作日内向争议解决机构提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸详细要求和说明：提供详细的工程图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，确保图纸准确无误，能够指导施工。2.工程量清单详细要求和说明：列出工程项目的具体内容，包括材料、人工、机械等，并标注相应的数量和单价。3.施工组织设计详细要求和说明：包括施工方案、施工工艺、施工进度计划、安全措施、环境保护措施等，确保施工有序进行。4.合同专用条款详细要求和说明：根据甲乙双方的实际情况，对通用条款进行补充和修改，确保合同内容的完整性和针对性。5.甲方支付进度款申请详细要求和说明：甲方在收到乙方提交的支付进度款申请后，应在个工作日内审核并支付。6.乙方施工进度报告详细要求和说明：乙方应定期向甲方提交施工进度报告，包括工程进度、质量情况、安全生产情况等。7.质量检测报告详细要求和说明：第三方检测机构对工程质量进行检测后，应出具质量检测报告。8.事故报告及处理方案详细要求和说明：发生安全事故后，乙方应立即向甲方报告，并提供事故处理方案。9.环境保护措施及监测报告详细要求和说明：乙方应采取相应的环境保护措施，并定期向甲方提供监测报告。10.第三方介入协议详细要求和说明：明确第三方介入的具体内容、责任、权利和义务。11.合同解除或终止协议详细要求和说明：明确合同解除或终止的原因、程序和双方的权利义务。12.其他相关文件详细要求和说明：包括但不限于政府批文、资质证书、验收报告等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。乙方未按合同约定完成工程或提供履约担保。第三方未按合同约定履行职责。双方未按合同约定履行争议解决程序。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。若违约行为导致合同无法履行，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的责任。3.违约责任示例说明：甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方继续完成工程，并赔偿由此造成的损失。第三方未按合同约定履行职责，甲乙双方有权要求第三方承担相应的责任。全文完。2024年高铁站房施工合同履约担保服务内容1本合同目录一览1.担保服务概述1.1担保范围1.2担保金额1.3担保期限1.4担保方式1.5担保责任2.担保人义务与责任2.1担保人资质要求2.2担保人信息提供2.3担保人变更通知2.4担保人违约责任3.担保服务费用3.1费用标准3.2费用支付方式3.3费用支付时间3.4费用调整4.担保金退还4.1退还条件4.2退还流程4.3退还时间4.4退还金额5.担保金监管5.1监管机构5.2监管方式5.3监管内容5.4监管期限6.担保合同变更6.1变更条件6.2变更程序6.3变更通知6.4变更生效7.担保合同解除7.1解除条件7.2解除程序7.3解除通知7.4解除生效8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序8.4争议解决期限9.合同生效与终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同终止程序9.4合同终止效力10.合同附件10.1附件一：履约担保书10.2附件二：担保人承诺函10.3附件三：担保金监管协议11.合同签订与生效11.1签订程序11.2签订时间11.3生效时间12.合同履行与监督12.1履行要求12.2履行监督12.3履行报告12.4履行评估13.合同解除与终止13.1解除条件13.2解除程序13.3解除通知13.4解除生效14.其他约定14.1法律适用14.2不可抗力14.3合同份数14.4通知送达第一部分：合同如下：1.担保服务概述1.1担保范围本合同项下的担保服务范围包括但不限于高铁站房施工项目的质量保证、安全保证、工期保证等方面。1.2担保金额担保金额为人民币万元整，具体金额根据项目实际情况由双方协商确定。1.3担保期限担保期限自合同生效之日起至高铁站房施工项目竣工验收合格并交付使用之日止。1.4担保方式担保方式为银行保函或担保公司出具的担保书。1.5担保责任担保人应对高铁站房施工项目的质量、安全、工期等方面承担连带担保责任。2.担保人义务与责任2.1担保人资质要求担保人应具备合法有效的担保资质，且无不良信用记录。2.2担保人信息提供担保人应向委托人提供真实、准确的担保信息，包括但不限于担保人名称、法定代表人、注册资本、经营范围等。2.3担保人变更通知如担保人发生变更，应在变更之日起3个工作日内通知委托人。2.4担保人违约责任如担保人违反本合同约定，委托人有权要求担保人承担相应的违约责任。3.担保服务费用3.1费用标准担保服务费用按年度计算，具体费用标准由双方协商确定。3.2费用支付方式担保服务费用采用银行转账方式支付。3.3费用支付时间担保服务费用应在每个年度结束后5个工作日内支付。3.4费用调整如因政策调整或其他原因导致担保服务费用发生变化，双方应协商一致后调整费用标准。4.担保金退还4.1退还条件担保期限届满且高铁站房施工项目竣工验收合格并交付使用后，委托人应退还担保金。4.2退还流程委托人应在退还条件满足后，向担保人发出退还担保金的通知。4.3退还时间担保人应在收到退还通知之日起5个工作日内退还担保金。4.4退还金额退还金额为实际收取的担保金减去已支付的担保服务费用。5.担保金监管5.1监管机构本合同项下的担保金由委托人指定的监管机构进行监管。5.2监管方式监管机构应采取定期检查、现场抽查等方式对担保金进行监管。5.3监管内容监管内容包括但不限于担保金的收取、保管、使用等方面。5.4监管期限监管期限自合同生效之日起至高铁站房施工项目竣工验收合格并交付使用之日止。6.担保合同变更6.1变更条件如因政策调整、项目变更等原因需要变更本合同，双方应协商一致。6.2变更程序变更本合同应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。6.3变更通知如发生变更，双方应在变更之日起3个工作日内通知对方。6.4变更生效变更后的合同条款自通知对方之日起生效。8.争议解决8.1争议解决方式本合同项下的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构除非双方另有约定，争议解决机构为合同签订地的人民法院。8.3争议解决程序争议提交人民法院后，应按照我国《民事诉讼法》及相关法律规定进行审理。8.4争议解决期限双方应在争议发生后30日内提交争议解决机构，逾期提交的，争议解决机构不予受理。9.合同生效与终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件（1）高铁站房施工项目竣工验收合格并交付使用；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）一方严重违约，另一方解除合同。9.3合同终止程序合同终止前，双方应就终止事宜进行协商；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.4合同终止效力合同终止后，双方应按照约定办理相关手续，包括但不限于退还担保金、解除合同关系等。10.合同附件10.1附件一：履约担保书附件一为本合同的组成部分，具体内容详见附件。10.2附件二：担保人承诺函附件二为本合同的组成部分，具体内容详见附件。10.3附件三：担保金监管协议附件三为本合同的组成部分，具体内容详见附件。11.合同签订与生效11.1签订程序本合同由双方授权代表签字盖章后生效。11.2签订时间本合同签订时间为2024年X月X日。11.3生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。12.合同履行与监督12.1履行要求双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务。12.2履行监督委托人有权对担保人履行担保义务的情况进行监督。12.3履行报告担保人应定期向委托人提交履行担保义务的报告。12.4履行评估委托人有权对担保人履行担保义务的情况进行评估。13.合同解除与终止13.1解除条件（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方严重违约，另一方解除合同。13.2解除程序合同解除前，双方应就解除事宜进行协商；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.3解除通知解除合同的通知应在解除条件成就后立即发出。13.4解除生效解除合同的通知发出后，本合同自通知到达对方之日起解除。14.其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。14.3合同份数本合同一式两份，双方各执一份。14.4通知送达本合同项下的通知，应以书面形式送达对方，自送达之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同项下的第三方，是指除甲乙双方以外的，为协助合同履行或提供专业服务的个人或法人。15.2第三方类型第三方包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等。15.3第三方介入条件（1）经甲乙双方同意；（2）第三方具备相应的资质和能力；（3）第三方提供的服务符合合同要求。16.第三方责任限额16.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行合同过程中出现违约行为，应当承担的最高赔偿限额。16.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体金额根据第三方提供的服务内容和潜在风险进行评估。16.3责任限额调整如因政策调整或市场变化导致第三方责任限额不合理，双方可协商调整。17.第三方责权利17.1第三方权利（1）第三方有权根据合同约定，独立履行其职责；（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合；（3）第三方有权根据合同约定，获得相应的报酬。17.2第三方义务（1）第三方应按照合同约定，履行其职责，确保服务质量；（2）第三方应遵守国家法律法规和行业规范；（3）第三方应保守甲乙双方的商业秘密。17.3第三方违约责任如第三方违反合同约定，导致甲乙双方利益受损，第三方应承担相应的违约责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分第三方应向甲方提供的服务成果或履行义务，由甲方负责验收和支付报酬。18.2第三方与乙方的划分第三方应向乙方提供的服务成果或履行义务，由乙方负责验收和支付报酬。18.3第三方与甲乙双方的划分第三方应独立承担其提供的服务的风险和责任，甲乙双方不因第三方介入而免除其合同约定的责任。19.第三方介入合同条款19.1第三方介入合同（1）第三方名称、法定代表人、联系方式；（2）第三方资质和能力；（3）第三方提供的服务内容、标准、期限；（4）第三方报酬及支付方式；（5）第三方责任限额；（6）违约责任及争议解决方式。19.2第三方介入合同的生效第三方介入合同经甲乙双方签字盖章后生效。19.3第三方介入合同的变更第三方介入合同如有变更，需经甲乙双方及第三方协商一致，并签订书面变更协议。20.第三方介入的监管20.1监管机构第三方介入的监管机构为甲乙双方指定的机构。20.2监管方式监管机构应采取定期检查、现场抽查等方式对第三方介入进行监管。20.3监管内容监管内容包括但不限于第三方资质、服务质量、合同履行情况等。20.4监管期限监管期限自第三方介入合同生效之日起至合同终止之日止。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.履约担保书详细要求：担保书应明确担保金额、担保期限、担保范围、担保责任等内容，并由担保人签字盖章。附件说明：作为本合同附件，担保书是证明担保人承担担保责任的重要文件。2.担保人承诺函详细要求：承诺函应包含担保人同意履行担保义务的声明，以及对合同履行过程中可能出现的违约行为的承诺。附件说明：承诺函是担保人对合同履行的一种承诺，具有法律效力。3.担保金监管协议详细要求：协议应明确监管机构的职责、监管方式、监管内容、监管期限等。附件说明：监管协议是确保担保金安全、合规使用的重要文件。4.第三方介入合同详细要求：合同应包含第三方名称、资质、服务内容、报酬、责任限额、违约责任等内容。附件说明：第三方介入合同是明确第三方责任和义务的文件。5.争议解决协议详细要求：协议应包含争议解决方式、机构、程序、期限等内容。附件说明：争议解决协议是解决合同履行过程中出现的争议的重要文件。6.合同变更协议详细要求：协议应包含变更原因、变更内容、变更生效时间等内容。附件说明：合同变更协议是修改合同条款的重要文件。7.合同解除协议详细要求：协议应包含解除原因、解除时间、解除生效时间等内容。附件说明：合同解除协议是终止合同关系的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.担保人违约行为及责任认定违约行为：未按约定履行担保义务，或提供虚假担保信息。责任认定：担保人应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：如担保人未在规定期限内支付担保金，应向委托人支付违约金。2.第三方违约行为及责任认定违约行为：未按约定提供服务质量、违反行业规范、泄露商业秘密等。责任认定：第三方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：如第三方在提供服务过程中泄露甲乙双方的商业秘密，应向双方支付赔偿金。3.甲乙双方违约行为及责任认定违约行为：未按约定履行合同义务、违反合同约定、提供虚假信息等。责任认定：甲乙双方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：如甲方未按约定支付款项，应向乙方支付违约金。4.不可抗力违约行为及责任认定违约行为：因不可抗力导致合同无法履行。责任认定：不可抗力事件发生后，甲乙双方应根据实际情况协商解决，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。示例：如因自然灾害导致施工项目无法按期完成，双方可协商延期或解除合同。全文完。2024年高铁站房施工合同履约担保服务内容2本合同目录一览1.担保服务内容概述1.1担保服务范围1.2担保服务期限1.3担保金额2.担保方式及要求2.1担保方式选择2.2担保文件要求2.3担保费用及支付3.担保责任及义务3.1担保人责任3.2担保人义务3.3担保责任限制4.担保解除及终止4.1担保解除条件4.2担保终止条件4.3担保解除及终止程序5.担保变更及调整5.1担保内容变更5.2担保金额调整5.3担保期限变更6.担保合同争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.担保合同效力及法律适用7.1合同效力7.2法律适用7.3合同签订及生效8.担保合同附件8.1担保文件清单8.2担保合同相关法律法规8.3担保合同签订日期及地点9.担保合同履行及监督9.1履行程序9.2履行监督9.3履行报告及反馈10.担保合同解除及终止后的处理10.1担保解除后的处理10.2担保终止后的处理10.3担保合同解除及终止后的费用结算11.担保合同解除及终止后的责任承担11.1担保人责任11.2承包人责任11.3担保合同解除及终止后的责任承担12.担保合同其他条款12.1保密条款12.2通知条款12.3合同附件13.合同签署及生效13.1合同签署13.2合同生效13.3合同变更及补充14.合同解除及终止后的后续事宜14.1合同解除后的后续事宜14.2合同终止后的后续事宜14.3合同解除及终止后的后续责任承担第一部分：合同如下：1.担保服务内容概述1.1担保服务范围本合同项下的担保服务范围包括但不限于：高铁站房施工过程中的工程质量、安全、进度等方面的履约担保。1.2担保服务期限担保服务期限自合同签订之日起至高铁站房施工项目竣工验收合格之日止。1.3担保金额本合同担保金额为人民币X万元，具体金额根据项目实际情况确定。2.担保方式及要求2.1担保方式选择担保方式为银行保函，由担保银行出具。2.2担保文件要求担保文件应包括但不限于：银行保函、担保合同、项目概况、施工合同等。2.3担保费用及支付担保费用为担保金额的1%，由承包人支付给担保银行。3.担保责任及义务3.1担保人责任担保人在担保期限内，如因承包人违约导致高铁站房施工项目遭受损失，应在担保金额范围内承担赔偿责任。3.2担保人义务担保人应严格按照合同约定履行担保义务，确保担保资金及时到位。3.3担保责任限制担保人的担保责任限于合同约定的担保金额范围内，超出部分由承包人自行承担。4.担保解除及终止4.1担保解除条件（1）高铁站房施工项目竣工验收合格；（2）合同双方协商一致；（3）法律法规规定的其他情况。4.2担保终止条件（1）担保期限届满；（2）担保解除；（3）法律法规规定的其他情况。4.3担保解除及终止程序担保解除或终止时，承包人应向担保银行提交相关证明材料，担保银行在核实无误后予以解除或终止。5.担保变更及调整5.1担保内容变更如因项目变更导致担保内容发生变化，双方应协商一致，签订补充协议。5.2担保金额调整如因项目变更导致担保金额发生变化，双方应协商一致，签订补充协议。5.3担保期限变更如因项目变更导致担保期限发生变化，双方应协商一致，签订补充协议。6.担保合同争议解决6.1争议解决方式合同双方因本合同发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。6.2争议解决机构合同双方同意选择合同签订地的人民法院作为争议解决机构。6.3争议解决程序争议解决程序应遵循中华人民共和国法律和法院的相关规定。7.担保合同效力及法律适用7.1合同效力本合同自合同双方签字（或盖章）之日起生效，具有法律效力。7.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。7.3合同签订及生效本合同一式两份，合同双方各执一份，自合同双方签字（或盖章）之日起生效。8.担保合同附件8.1担保文件清单附件一：银行保函附件二：担保合同附件三：项目概况附件四：施工合同8.2担保合同相关法律法规附件五：《中华人民共和国担保法》附件六：《中华人民共和国合同法》附件七：《中华人民共和国民事诉讼法》8.3担保合同签订日期及地点本合同于年月日，在市区路号签订。9.担保合同履行及监督9.1履行程序担保人应按照合同约定，在规定的时间内完成担保文件的出具和提交。9.2履行监督承包人有权对担保人的履行情况进行监督，确保担保服务的质量和时效性。9.3履行报告及反馈担保人应在每个担保服务周期结束后，向承包人提交履行报告，报告内容包括但不限于担保金额、使用情况、履约情况等。10.担保合同解除及终止后的处理10.1担保解除后的处理担保解除后，承包人应将相关解除证明文件提交给担保银行，担保银行应解除担保。10.2担保终止后的处理担保终止后，承包人应将相关终止证明文件提交给担保银行，担保银行应终止担保。10.3担保合同解除及终止后的费用结算担保合同解除或终止后，双方应进行费用结算，包括担保费用、违约金等。11.担保合同解除及终止后的责任承担11.1担保人责任担保合同解除或终止后，如因承包人违约导致损失，担保人仍需承担相应责任。11.2承包人责任承包人应承担因自身违约导致的全部责任，包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。11.3担保合同解除及终止后的责任承担担保合同解除或终止后，双方应按照合同约定和法律规定，承担相应的责任。12.担保合同其他条款12.1保密条款合同双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.2通知条款任何通知或通告应通过书面形式，并以挂号信、特快专递或电子邮件等方式发送。12.3合同附件合同附件与本合同具有同等法律效力。13.合同签署及生效13.1合同签署本合同由合同双方授权代表签字（或盖章）。13.2合同生效本合同自合同双方签字（或盖章）之日起生效。13.3合同变更及补充合同任何变更或补充均应以书面形式进行，经合同双方签字（或盖章）后生效。14.合同解除及终止后的后续事宜14.1合同解除后的后续事宜合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定，处理后续事宜。14.2合同终止后的后续事宜合同终止后，双方应按照合同约定和法律规定，处理后续事宜。14.3合同解除及终止后的后续责任承担合同解除或终止后，双方应按照合同约定和法律规定，承担相应的后续责任。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，第三方指除合同双方以外的，为合同履行提供专业服务、监督、协调或其他相关协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入情形（1）合同履行过程中，需要第三方提供专业意见或技术支持；（2）合同履行过程中，需要第三方进行监督、协调或调解；（3）法律法规或合同约定需要第三方介入的情形。16.第三方责任限额16.1第三方责任范围第三方在本合同项下的责任限于其提供的服务范围，超出范围的责任由合同双方自行承担。16.2第三方责任限额第三方在本合同项下的责任限额为人民币X万元，具体金额根据第三方提供的服务内容确定。17.第三方介入程序17.1第三方选择合同双方应协商一致，选择合适的第三方，并签订相应的合作协议。17.2第三方介入协议（1）第三方介入的目的和范围；（2）第三方介入的期限和费用；（3）第三方与合同双方的权利义务；（4）第三方责任承担及赔偿；（5）协议的生效、变更