生态农业示范园施工合同

生态农业示范园施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为生态农业示范园的业主，乙方为具备相关资质和经验的施工方，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就生态农业示范园施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：生态农业示范园施工工程1.2工程地点：__________1.3工程内容：包括但不限于土地整理、基础设施建设、温室建设、绿化工程、智能控制系统安装等。1.4工程规模：__________1.5工程总投资：__________二、合同价格2.1双方确认，本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括但不限于施工图纸、工程量清单、技术规范等所规定的一切费用。2.3合同价格采取固定价格方式，不再调整。三、合同工期3.1双方确认，本工程的合同工期为__________日。3.2乙方应按约定的工期完成工程，如有延误，应按约定承担违约责任。四、质量标准4.1乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应承担不少于__________年的质量保修责任。五、付款方式及进度5.1双方确认，本工程的付款方式为__________（银行转账、现金等）。5.2付款进度按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方另行约定。六、违约责任6.1乙方如未按约定工期完成工程，应按__________元/天的标准向甲方支付违约金。6.2甲方如未按约定时间支付合同款项，应按__________元/天的标准向乙方支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行本合同时发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方履行完合同约定的义务之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.工程量清单3.技术规范4.工程验收标准5.质量保修协议6.付款凭证7.进度报告8.变更订单9.验收证书10.履约证书二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成工程：认定标准为工程实际完成日期与合同约定完成日期不符。2.工程质量不符合约定：认定标准为工程验收不合格。3.未按约定时间支付合同款项：认定标准为付款期限超过合同约定的支付时间。4.未按合同约定提供施工条件：认定标准为乙方在施工过程中，因甲方原因导致停工或窝工。三、法律名词及解释：1.生态农业示范园：指以生态学原理和系统工程方法建立起来的，具有示范和推广意义的现代农业园区。2.施工方：指具备相应资质和经验，承担工程施工的法人或其他组织。3.工程验收：指工程完工后，由甲方、乙方及有关方面共同进行的质量、安全、进度等方面的检查、评定和认可。4.质量保修：指乙方对交付的工程在保修期内承担质量问题的修复、更换等责任。5.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，并向甲方支付违约金。2.工程质量问题：乙方应按照约定及时整改，直至满足验收标准。3.付款纠纷：甲方应按照约定时间支付款项，如有疑问，应及时沟通解决。4.施工条件不足：甲方应按照合同约定提供施工条件，如有变更，应及时通知乙方。5.合同变更：双方可协商签订变更订单，明确变更内容、工期、费用等。五、所有应用场景：1.甲方为生态农业示范园的业主，需要乙方进行施工建设。2.乙方具备相关资质和经验，愿意承担生态农业示范园的