建筑工程晒场施工合同

建筑工程晒场施工合同合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、合同工期2.1工期自双方签订合同之日起计算，至工程竣工交付之日止。2.2施工方应按照双方约定的工期完成工程建设。2.3因不可抗力或其他特殊情况导致工期延误，双方应协商确定顺延工期。三、质量标准3.1工程质量应符合国家现行有关标准和规范的要求。3.2施工方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工。3.3工程竣工后，业主有权对工程质量进行检验，施工方应予以配合。3.4工程质量检验不合格的，施工方应按照业主的要求及时整改，直至达到约定标准。四、合同价格及支付4.1双方同意，本工程合同价格为：__________元（大写：__________元整）。4.2合同价款支付方式如下：（1）双方签订合同后3日内，业主向施工方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主向施工方支付合同总价款的30%；（3）工程竣工并经验收合格后，业主向施工方支付合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质量保证金，自工程交付之日起算，质保期满无质量问题后一次性支付。五、施工方的义务5.1施工方应按照合同约定，按时完成工程。5.2施工方应保证工程质量，确保工程安全。5.3施工方应遵守国家有关法律法规，严格执行施工现场的管理和环保要求。5.4施工方应负责工程资料的收集、整理和归档。六、业主的义务6.1业主应按照合同约定支付合同价款。6.2业主应协助施工方办理相关建设手续。6.3业主应提供施工场地，确保施工顺利进行。6.4业主应对施工过程中出现的设计变更或其他问题与施工方协商解决。七、违约责任7.1施工方未按照合同约定完成工程的，应承担违约责任。7.2施工方工程质量不合格的，应承担返工、整改等费用。7.3业主未按照合同约定支付价款的，应承担违约责任。7.4因不可抗力或其他特殊情况导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程预算明细表一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程预算明细表4.施工方案5.工程进度计划6.质量保证书7.安全施工措施8.施工现场管理制度9.环保要求相关文件10.工程验收报告二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定完成工程：未能按照约定的工期、质量、安全等标准完成工程。2.施工方工程质量不合格：工程质量不符合国家现行有关标准和规范的要求。3.业主未按照合同约定支付价款：未能按照约定的付款时间、付款比例支付合同价款。4.双方未履行合同约定的其他义务：未能履行合同中约定的其他责任和义务。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约行为：指合同当事人违反合同约定的行为。3.工期延误：因施工方原因导致工程进度迟延。4.工程质量：指工程满足使用目的的各种性能指标。5.质保期：工程竣工交付后，施工方对工程质量承担保证责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度缓慢：及时与施工方沟通，了解原因，采取措施加快进度。2.工程质量问题：要求施工方按照约定进行整改，直至达到标准。3.付款纠纷：查看合同约定，按照约定时间、比例支付价款。4.设计变更：双方协商确定变更内容，及时调整合同价款和工期。5.施工现场管理纠纷：严格按照施工现场管理制度进行管理，确保施工顺利进行。五、所有应用场景：1.建筑工程晒场施工合同适用于新建、改建、扩建的建筑工程晒场施工项目。2.适用于各类建筑物