建设工程施工合同供气厂建设

建设工程施工合同供气厂建设合同编号：__________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________第一章定义与术语1.1本合同所述词语，除非上下文另有规定，否则其定义如下：（1）供气厂：指由承包商根据本合同的约定建设的，用于提供燃气设施的工厂。（2）施工场地：指供气厂建设所需的地点，包括地面和地下空间。（3）施工期：指自本合同签订之日起至承包商完成供气厂建设并经验收合格之日止的时间。（4）工程质量：指供气厂的建设质量应符合国家相关法律法规、行业标准和本合同的约定。（5）工程进度：指供气厂的建设应按照本合同约定的时间表顺利进行。1.2本合同中使用的术语，其含义与词义均应按照中华人民共和国法律法规、行业标准和本行业的通常理解予以解释。第二章工程范围与内容（1）供气厂土建工程；（2）供气厂设备安装工程；（3）供气厂管道铺设工程；（4）供气厂调试与验收工程；（5）供气厂的维护与保修工程。2.2承包商应按照业主提供的施工图纸、技术规范和其他相关文件进行施工，并确保工程质量、工程进度符合本合同的约定。第三章合同价格与支付3.1本合同的价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2业主应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向承包商支付合同价款。3.3承包商完成供气厂建设并经验收合格后，业主应向承包商支付剩余的合同价款。3.4本合同的支付方式为银行转账。第四章施工期限与进度4.1承包商应在本合同约定的施工期限内完成供气厂的建设。4.2承包商应按照业主提供的施工进度计划进行施工，确保工程进度符合本合同的约定。4.3如因承包商原因导致工程进度延误，承包商应按照业主的要求支付违约金。第五章工程质量与保修5.1承包商应对供气厂的建设质量负责，并确保供气厂的建设质量符合国家相关法律法规、行业标准和本合同的约定。5.2承包商应按照本合同的约定，对供气厂的建设工程进行保修，保修期自供气厂经验收合格之日起计算。5.3如供气厂在保修期内出现质量问题，承包商应负责修复，并承担修复过程中的全部费用。第六章违约责任6.1如承包商未按照本合同的约定完成供气厂的建设，或供气厂的建设质量不符合本合同的约定，业主有权解除本合同，并要求承包商支付违约金。6.2如业主未按照本合同的约定支付合同价款，承包商有权解除本合同，并要求业主支付违约金。第七章争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。7.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八章其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至供气厂建设完成并经验收合格之日终止。甲方（业主）：________________乙方（承包商）：________________法定代表人（或授权代表）：_________法定代表人（或授权代表）：_________签订日期：________________一、附件列表：1.供气厂建设施工图纸2.供气厂建设技术规范3.供气厂建设施工方案4.供气厂建设质量标准5.供气厂建设进度计划6.供气厂建设保修条款7.国家相关法律法规8.行业标准二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定完成供气厂建设：指承包商未能在合同约定的施工期限内完成供气厂的建设。2.供气厂建设质量不符合约定：指供气厂的建设质量不符合国家相关法律法规、行业标准和本合同的约定。3.业主未按照约定支付合同价款：指业主未能按照合同约定的付款节点和付款比例向承包商支付合同价款。三、法律名词及解释：1.供气厂：指由承包商根据本合同的约定建设的，用于提供燃气设施的工厂。2.施工场地：指供气厂建设所需的地点，包括地面和地下空间。3.施工期：指自本合同签订之日起至承包商完成供气厂建设并经验收合格之日止的时间。4.工程质量：指供气厂的建设质量应符合国家相关法律法规、行业标准和本合同的约定。5.工程进度：指供气厂的建设应按照本合同约定的时间表顺利进行。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：承包商应按照业主的要求支付违约金；业主可与承包商协商延长施工期。2.工程质量问题：承包商负责修复，并承担修复过程中的全部费用；如修复后仍不符合要求，业主可解除合同并要求赔偿。3.付款争议：双方可协商解决，如协商不成，可依法向法院提起诉讼。五、所有应用场