二零二五年度供水、供电设施改造升级合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度供水、供电设施改造升级合同范本本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的目的2.合同双方当事人信息2.1供水方信息2.2供电方信息3.供水设施改造升级内容3.1改造范围3.2改造项目3.3改造标准4.供电设施改造升级内容4.1改造范围4.2改造项目4.3改造标准5.改造工程进度安排5.1工程总体进度5.2各阶段进度5.3验收标准6.改造工程费用6.1工程预算6.2费用支付方式6.3费用结算7.改造工程质量保证7.1质量标准7.2质量检测7.3质量责任8.改造工程安全管理8.1安全责任8.2安全措施8.3安全事故处理9.合同履行与变更9.1合同履行9.2合同变更10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国供水条例》、《中华人民共和国电力法》等相关法律法规订立。1.2合同订立的目的本合同旨在明确供水方与供电方在二零二四年度供水、供电设施改造升级项目中的权利、义务，确保改造升级项目的顺利进行，提高供水、供电质量。2.合同双方当事人信息2.1供水方信息供水方名称：供水公司法定代表人：住所地：市区路号联系电话：X2.2供电方信息供电方名称：供电公司法定代表人：住所地：市区路号联系电话：X3.供水设施改造升级内容3.1改造范围本合同涉及的供水设施改造升级范围为市区范围内的供水管网、泵站、计量设施等。3.2改造项目包括但不限于：管网改造、泵站设备更新、计量设施升级等。3.3改造标准改造后的供水设施应符合国家现行相关标准，确保供水安全、可靠、高效。4.供电设施改造升级内容4.1改造范围本合同涉及的供电设施改造升级范围为市区范围内的输电线路、变电站、配电设施等。4.2改造项目包括但不限于：线路改造、变电站设备更新、配电设施升级等。4.3改造标准改造后的供电设施应符合国家现行相关标准，确保供电安全、可靠、高效。5.改造工程进度安排5.1工程总体进度本工程计划于2024年1月1日开始，2024年12月31日结束。5.2各阶段进度具体进度安排如下：2024年1月1日至2024年3月31日：完成设计、招投标等工作。2024年4月1日至2024年6月30日：完成施工准备，开始主体工程施工。2024年7月1日至2024年9月30日：完成主体工程施工，进行设备调试。2024年10月1日至2024年12月31日：完成验收、试运行及售后服务。5.3验收标准验收标准应符合国家现行相关标准，经双方共同验收合格。6.改造工程费用6.1工程预算本工程预算总额为人民币万元。6.2费用支付方式预付款：合同签订后5个工作日内，供水方支付工程总预算的20%作为预付款。进度款：按工程进度分阶段支付，每次支付进度款的20%。验收款：工程验收合格后5个工作日内，供水方支付剩余工程总预算的60%。结算款：售后服务期满后5个工作日内，供水方支付剩余工程总预算的20%。6.3费用结算双方应按约定的支付方式及时进行费用结算，如有争议，应友好协商解决。8.改造工程质量保证8.1质量标准供水、供电设施改造升级工程必须符合国家及行业相关质量标准，确保工程质量达到设计要求。8.2质量检测工程过程中，供水方和供电方应各自负责对相关设施进行质量检测，确保工程质量符合要求。8.3质量责任若因施工质量问题导致设施损坏或故障，责任方应负责修复，并承担由此产生的费用。9.改造工程安全管理9.1安全责任供水方和供电方应各自负责工程安全管理，确保施工过程中的人员和设备安全。9.2安全措施双方应制定详细的安全措施，包括但不限于现场安全管理、安全培训、安全防护设施等。9.3安全事故处理发生安全事故时，双方应立即启动应急预案，采取措施减少损失，并及时报告相关部门。10.合同履行与变更10.1合同履行双方应严格按照合同约定履行各自义务，确保工程按期完成。10.2合同变更任何合同变更需经双方书面同意，并签订补充协议。11.违约责任11.1违约情形包括但不限于：未按期完成工程、工程质量不符合标准、未按时支付工程款项等。11.2违约责任违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿违约赔偿金额应根据实际情况和双方协商确定。12.争议解决12.1争议解决方式双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序仲裁程序应按照《中华人民共和国仲裁法》及相关规定执行。13.合同解除13.1合同解除条件包括但不限于：一方违约导致合同无法履行、不可抗力等。13.2合同解除程序合同解除需双方书面同意，并按照法定程序办理。14.合同生效与终止14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止条件包括但不限于：工程完成并验收合格、合同约定的解除条件成就等。14.3合同终止后事宜合同终止后，双方应按照约定处理剩余款项、设施移交、售后服务等事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概述15.1第三方概念在本合同中，第三方指非合同双方当事人，但因其专业能力、技术支持或其他原因，被合同双方授权参与合同履行过程中的中介方、顾问方、监理方、检测方等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保证工程质量和安全，以及提供专业意见和建议。16.第三方介入的授权与责任16.1授权合同双方可共同决定是否引入第三方，并明确第三方的职责和权限。第三方介入需经双方书面同意。16.2责任第三方在合同履行过程中，应遵守国家相关法律法规和合同约定，对其提供的服务或产品承担相应的责任。17.第三方的责权利划分17.1责任第三方应对其提供的服务或产品负责，包括但不限于：保证服务质量符合合同要求；对其提供的专业意见负责；对因第三方原因造成的损失承担赔偿责任。17.2权利收取合同约定的服务费用；在合同范围内享有知情权和参与权；对合同履行提出合理意见和建议。17.3利益第三方的利益包括但不限于：通过提供优质服务获得合同双方的认可；提高自身专业能力和市场竞争力。18.第三方介入的流程18.1选择合同双方共同选择合适的第三方，并签订合作协议。18.2协同第三方与合同双方保持密切沟通，确保合同履行的顺利进行。18.3协调合同双方应协调第三方的工作，确保其服务或产品与合同要求相符。19.第三方责任限额19.1限额设定合同双方应在合作协议中明确第三方的责任限额，包括但不限于：间接损失；潜在损失；道义赔偿。19.2限额执行第三方在履行合同过程中，如因自身原因造成合同双方的损失，应按照协议约定的责任限额进行赔偿。20.第三方介入的变更与解除20.1变更合同双方可根据实际情况，对第三方的职责和权限进行适当变更。20.2解除如第三方违反合同约定或合作协议，合同双方有权解除第三方介入，并要求其承担相应责任。21.第三方介入的争议解决21.1解决方式第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。21.2解决程序仲裁程序应按照《中华人民共和国仲裁法》及相关规定执行。22.第三方介入的合同终止22.1终止条件合同履行完毕；第三方因故退出；合同双方协商一致解除第三方介入。22.2终止后的处理合同终止后，合同双方应按照约定处理剩余款项、设施移交、售后服务等事宜，并确保第三方责任的履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同书详细要求：合同书应包含合同双方的基本信息、合同标的、合同条款、合同签订日期等。说明：合同书是合同的核心文件，具有法律效力。2.双方营业执照复印件详细要求：提供双方营业执照的复印件，以证明双方具备合法经营资格。说明：营业执照复印件是合同双方合法身份的证明。3.第三方合作协议详细要求：如涉及第三方介入，需提供第三方与合同双方签订的合作协议。说明：第三方合作协议明确了第三方的职责、权利和义务。4.工程设计文件详细要求：提供工程的设计文件，包括但不限于施工图纸、设备清单等。说明：设计文件是工程实施的重要依据。5.施工组织设计详细要求：提供施工组织设计，包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施等。说明：施工组织设计是指导工程实施的重要文件。6.质量检测报告详细要求：提供工程实施过程中的质量检测报告，证明工程质量符合标准。说明：质量检测报告是确保工程质量的重要依据。7.安全生产措施及应急预案详细要求：提供安全生产措施和应急预案，确保施工安全。说明：安全生产措施和应急预案是保障施工安全的重要手段。8.费用支付凭证详细要求：提供工程款项支付的相关凭证，证明双方履行了合同约定的支付义务。说明：费用支付凭证是合同履行的重要证明。9.工程验收报告详细要求：提供工程验收报告，证明工程符合合同要求。说明：工程验收报告是工程完成的重要标志。10.服务质量评价报告详细要求：提供服务质量评价报告，对第三方提供的服务进行评价。说明：服务质量评价报告是评估第三方服务的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）未按期完成工程；（2）工程质量不符合标准；（3）未按时支付工程款项；（4）违反安全生产规定；（5）泄露合同双方商业秘密。2.责任认定标准（1）未按期完成工程：按照合同约定的工期延误天数，每延误一天，违约方应支付相当于合同总金额1%的违约金。（2）工程质量不符合标准：由第三方质量检测机构出具检测报告，证明工程质量不合格的，违约方应承担修复费用，并支付相当于修复费用10%的违约金。（3）未按时支付工程款项：违约方应支付自应付之日起至实际支付之日止，按每日万分之五计算的滞纳金。（4）违反安全生产规定：由相关部门依法进行处罚，违约方应承担相应的法律责任。（5）泄露合同双方商业秘密：违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明：甲乙双方签订了一份工程合同，约定工期为6个月。乙方未按期完成工程，实际工期延误了2个月。根据合同约定，乙方应支付相当于合同总金额1%的违约金，即2万元。同时，甲方有权要求乙方承担因工期延误造成的其他损失。全文完。二零二四年度供水、供电设施改造升级合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1供水方基本信息1.2供电方基本信息1.3用户基本信息2.供水设施改造升级内容2.1改造范围2.2改造内容2.3改造期限3.供电设施改造升级内容3.1改造范围3.2改造内容3.3改造期限4.施工方案4.1施工组织4.2施工工艺4.3施工安全措施5.工程进度及验收5.1工程进度安排5.2工程验收标准5.3工程验收程序6.质量保证6.1质量要求6.2质量保证措施6.3质量责任7.价格及支付方式7.1改造升级费用7.2付款方式7.3付款时间8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效时间11.3合同终止条件11.4合同终止时间12.合同附件12.1供水设施改造升级方案12.2供电设施改造升级方案12.3其他相关文件13.合同签订及生效13.1合同签订程序13.2合同生效条件13.3合同生效时间14.其他约定事项14.1合同变更14.2合同解除14.3合同终止14.4合同解除后的处理第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1供水方基本信息1.1.1供水方名称：___________1.1.2供水方地址：___________1.1.3供水方法定代表人：___________1.1.4供水方联系方式：电话___________，邮箱___________1.2供电方基本信息1.2.1供电方名称：___________1.2.2供电方地址：___________1.2.3供电方法定代表人：___________1.2.4供电方联系方式：电话___________，邮箱___________1.3用户基本信息1.3.1用户名称：___________1.3.2用户地址：___________1.3.3用户法定代表人：___________1.3.4用户联系方式：电话___________，邮箱___________2.供水设施改造升级内容2.1改造范围2.1.1供水管网改造2.1.2供水设备更新2.1.3供水设施维护2.2改造内容2.2.1更换老旧供水管道2.2.2更新供水阀门2.2.3更换供水泵房设备2.3改造期限2.3.1改造开始时间：____年____月____日2.3.2改造结束时间：____年____月____日3.供电设施改造升级内容3.1改造范围3.1.1供电线路改造3.1.2供电设备更新3.1.3供电设施维护3.2改造内容3.2.1更换老旧供电线路3.2.2更新供电变压器3.2.3更换供电设备3.3改造期限3.3.1改造开始时间：____年____月____日3.3.2改造结束时间：____年____月____日4.施工方案4.1施工组织4.1.1施工单位名称：___________4.1.2施工单位资质等级：___________4.1.3施工单位联系方式：电话___________，邮箱___________4.2施工工艺4.2.1供水管道更换采用热熔连接工艺4.2.2供电线路更换采用电缆敷设工艺4.2.3供电设备更换采用模块化设计4.3施工安全措施4.3.1施工现场设置安全警示标志4.3.2施工人员佩戴安全帽、手套等防护用品4.3.3施工现场配备消防设施5.工程进度及验收5.1工程进度安排5.1.1施工前期准备：____天5.1.2施工阶段：____天5.1.3验收阶段：____天5.2工程验收标准5.2.1符合国家相关标准和规范5.2.2工程质量合格5.2.3工程安全可靠5.3工程验收程序5.3.1施工单位提交验收申请5.3.2用户方组织验收5.3.3验收合格后，双方签字确认6.质量保证6.1质量要求6.1.1供水设施改造升级后，供水质量达到国家标准6.1.2供电设施改造升级后，供电质量达到国家标准6.2质量保证措施6.2.1施工单位采用优质材料和设备6.2.2施工过程严格按工艺标准执行6.2.3定期对施工质量进行检查和验收6.3质量责任6.3.1施工单位对工程质量承担全部责任6.3.2用户方对工程质量进行监督和验收8.违约责任8.1违约情形8.1.1供水方未按约定时间完成供水设施改造升级的8.1.2供电方未按约定时间完成供电设施改造升级的8.1.3施工单位未按约定质量完成施工任务的8.1.4用户方未按约定支付费用的8.2违约责任8.2.1供水方、供电方或施工单位应承担违约责任，支付违约金8.2.2违约金按合同总价款的____%计算8.2.3用户方未按时支付费用的，应支付____%的滞纳金8.3违约赔偿8.3.1因违约造成用户方损失的，违约方应赔偿损失8.3.2赔偿金额由双方协商确定，协商不成可向法院提起诉讼9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议9.1.2协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决9.2争议解决程序9.2.1双方应在争议发生后____日内协商解决9.2.2协商不成的，任何一方可向法院提起诉讼9.3争议解决地点9.3.1争议解决地点为合同签订地10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1一方严重违约，另一方有权解除合同10.1.2因不可抗力导致合同无法履行的10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方10.2.2接到通知的一方应在____日内答复10.3合同解除后果10.3.1合同解除后，双方应立即停止履行合同义务10.3.2双方应按照合同约定处理剩余事宜11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2合同签订地法律有效11.2合同生效时间11.2.1合同自双方签字盖章之日起生效11.3合同终止条件11.3.1合同履行完毕11.3.2合同解除11.4合同终止时间11.4.1合同终止时间为合同履行完毕或合同解除之日12.合同附件12.1供水设施改造升级方案12.2供电设施改造升级方案12.3其他相关文件12.3.1用户方供水用电情况说明12.3.2施工单位资质证明文件12.3.3施工单位安全生产许可证13.合同签订及生效13.1合同签订程序13.1.1双方代表会面，确认合同内容13.1.2双方代表签字盖章13.2合同生效条件13.2.1合同双方签字盖章13.2.2合同签订地法律有效13.3合同生效时间13.3.1合同自双方签字盖章之日起生效14.其他约定事项14.1合同变更14.1.1合同变更需经双方协商一致14.1.2合同变更应以书面形式进行14.2合同解除14.2.1合同解除需符合合同约定14.2.2合同解除应以书面形式进行14.3合同终止14.3.1合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”指非合同双方的其他独立主体，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、仲裁机构等。15.1.2第三方应具备相应的资质和条件，能够独立承担法律责任。15.2第三方介入原因15.2.1为了确保合同履行质量，提高工作效率，保障双方合法权益。15.2.2针对合同履行过程中出现的争议，需要第三方进行调解或仲裁。16.第三方介入方式16.1第三方介入前，双方应就第三方介入的事宜进行协商，确定第三方介入的具体方式和职责。16.2.1独立性：第三方在介入过程中应保持独立性，不受任何一方的影响。16.2.2公正性：第三方在介入过程中应公正无私，维护双方的合法权益。16.2.3保密性：第三方在介入过程中应对所了解的信息保密。17.第三方责任限额17.1第三方在介入过程中因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应的责任。17.2第三方责任限额由双方在合同中约定，具体如下：17.2.1第三方因自身原因导致合同履行出现问题的，赔偿金额不超过合同总价款的____%。17.2.2第三方责任限额可根据实际情况进行调整，但需经双方协商一致。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与供水方、供电方、用户方、施工单位的责任划分如下：18.1.1第三方对供水方、供电方、用户方、施工单位的工作进行监督和指导。18.1.2供水方、供电方、用户方、施工单位对第三方的监督和指导予以配合。18.2第三方与合同双方的责任划分如下：18.2.1第三方对合同履行过程中的争议进行调解或仲裁。18.2.2合同双方应尊重第三方的调解或仲裁结果。19.第三方介入费用19.1第三方介入费用由合同双方承担，具体费用由双方在合同中约定。19.2第三方介入费用包括但不限于：19.2.1第三方的咨询费用19.2.2第三方的监理费用19.2.3第三方的检测费用19.2.4第三方的仲裁费用20.第三方介入期限20.1第三方介入期限由合同双方在合同中约定，具体期限如下：20.1.1第三方介入期限自合同签订之日起至合同终止之日止。20.1.2第三方介入期限可根据实际情况进行调整，但需经双方协商一致。21.第三方介入终止21.1第三方介入终止条件：21.1.1合同履行完毕21.1.2双方协商一致解除第三方介入21.1.3第三方因自身原因无法继续履行职责21.2第三方介入终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。22.第三方介入的保密条款22.1第三方在介入过程中了解的合同双方商业秘密和敏感信息，应予以保密。22.2第三方不得将所了解的商业秘密和敏感信息泄露给任何第三方。23.第三方介入的争议解决23.1.1友好协商23.1.2公正处理23.1.3法律依据23.2争议解决方式：23.2.1双方协商解决23.2.2提交仲裁机构仲裁23.2.3向人民法院提起诉讼第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.供水设施改造升级方案详细要求：方案应包括改造范围、内容、技术参数、施工工艺、进度安排、质量保证措施等。说明：此方案为供水方提供的改造升级指导文件，用于指导施工单位的施工工作。2.供电设施改造升级方案详细要求：方案应包括改造范围、内容、技术参数、施工工艺、进度安排、质量保证措施等。说明：此方案为供电方提供的改造升级指导文件，用于指导施工单位的施工工作。3.施工单位资质证明文件详细要求：提供施工单位的企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证等。说明：证明施工单位具备承担本合同工程的能力。4.施工单位安全生产许可证详细要求：提供施工单位有效的安全生产许可证。说明：证明施工单位在安全生产方面符合国家规定。5.用户方供水用电情况说明详细要求：说明用户方的供水用电现状，包括用水量、用电量、用电负荷等。说明：为供水方和供电方提供用户方的用电用水需求，以便进行设施改造升级。6.第三方监理报告详细要求：监理报告应包括施工进度、质量、安全等方面的监督情况。说明：第三方监理机构对施工过程进行监督，确保施工质量符合合同要求。7.第三方检测报告详细要求：检测报告应包括材料、设备、施工质量等方面的检测数据。说明：第三方检测机构对施工材料、设备、施工质量进行检测，确保其符合国家标准。8.第三方仲裁或诉讼裁决书详细要求：提供第三方仲裁或诉讼机构作出的裁决书。说明：在合同履行过程中出现争议时，第三方仲裁或诉讼机构作出的裁决书。说明二：违约行为及责任认定：1.供水方违约行为及责任认定违约行为：未按约定时间完成供水设施改造升级责任认定：支付违约金，金额为合同总价款的____%示例：供水方未在合同约定的改造结束时间前完成改造，应支付违约金。2.供电方违约行为及责任认定违约行为：未按约定时间完成供电设施改造升级责任认定：支付违约金，金额为合同总价款的____%示例：供电方未在合同约定的改造结束时间前完成改造，应支付违约金。3.施工单位违约行为及责任认定违约行为：未按约定质量完成施工任务责任认定：承担修复费用，直至达到合同约定的质量标准示例：施工单位施工的供水管道出现漏水，应负责修复并承担修复费用。4.用户方违约行为及责任认定违约行为：未按约定支付费用责任认定：支付滞纳金，金额为____%示例：用户方未在合同约定的付款时间内支付费用，应支付滞纳金。5.第三方违约行为及责任认定违约行为：因自身原因导致合同履行出现问题责任认定：赔偿损失，金额不超过合同总价款的____%示例：第三方监理机构因工作失误导致施工质量不合格，应赔偿损失。全文完。二零二四年度供水、供电设施改造升级合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同签订依据及目的2.1合同签订依据2.2合同签订目的3.合同内容3.1供水设施改造升级3.1.1改造项目概述3.1.2改造内容3.1.3改造进度安排3.2供电设施改造升级3.2.1改造项目概述3.2.2改造内容3.2.3改造进度安排4.项目投资及资金来源4.1项目总投资4.2资金来源及使用5.施工单位及监理单位5.1施工单位5.2监理单位6.施工及监理期限6.1施工期限6.2监理期限7.施工及监理质量标准7.1施工质量标准7.2监理质量标准8.施工及监理费用8.1施工费用8.2监理费用9.付款方式及时间9.1付款方式9.2付款时间10.合同变更及解除10.1合同变更10.2合同解除11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效13.2合同终止14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：X供水公司乙方：X供电公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.合同签订依据及目的2.1合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及《城市供水条例》等相关法律法规制定。2.2合同签订目的为了提高供水、供电质量，保障城市居民生活用水、用电需求，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本合同。3.合同内容3.1供水设施改造升级3.1.1改造项目概述甲方对现有供水设施进行改造升级，提高供水能力和供水质量。3.1.2改造内容1）更换老旧管道，提高管道输水能力；2）增设供水设施，扩大供水范围；3）改造水表计量系统，提高计量精度。3.1.3改造进度安排1）2024年1月至3月：完成项目可行性研究报告；2）2024年4月至6月：完成工程设计及设备采购；3）2024年7月至9月：进行现场施工；4）2024年10月至12月：完成工程验收及投入使用。3.2供电设施改造升级3.2.1改造项目概述乙方对现有供电设施进行改造升级，提高供电能力和供电质量。3.2.2改造内容1）更换老旧电缆，提高输电能力；2）增设变电站，扩大供电范围；3）改造配电设备，提高配电效率。3.2.3改造进度安排1）2024年1月至3月：完成项目可行性研究报告；2）2024年4月至6月：完成工程设计及设备采购；3）2024年7月至9月：进行现场施工；4）2024年10月至12月：完成工程验收及投入使用。4.项目投资及资金来源4.1项目总投资供水设施改造升级总投资为人民币1000万元；供电设施改造升级总投资为人民币800万元。4.2资金来源及使用1）甲方负责供水设施改造升级投资；2）乙方负责供电设施改造升级投资；3）资金使用严格按照国家相关法律法规及合同约定执行。5.施工单位及监理单位5.1施工单位供水设施改造升级施工单位：X水电安装工程公司供电设施改造升级施工单位：X电力安装工程公司5.2监理单位供水设施改造升级监理单位：X工程监理公司供电设施改造升级监理单位：X电力监理公司6.施工及监理期限6.1施工期限供水设施改造升级施工期限为12个月；供电设施改造升级施工期限为10个月。6.2监理期限供水设施改造升级监理期限为12个月；供电设施改造升级监理期限为10个月。7.施工及监理质量标准7.1施工质量标准1）严格按照国家相关标准及设计要求施工；2）确保工程质量符合国家标准及合同约定；3）施工过程中发现问题及时整改，确保工程顺利进行。7.2监理质量标准1）严格按照国家相关标准及设计要求进行监理；2）对施工过程中的质量问题进行监督检查，确保工程质量符合国家标准及合同约定；3）发现问题及时通知施工单位整改，确保工程顺利进行。8.施工及监理费用8.1施工费用甲方承担供水设施改造升级的施工费用，乙方承担供电设施改造升级的施工费用。施工费用包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费、运输费等。8.2监理费用甲方承担供水设施改造升级的监理费用，乙方承担供电设施改造升级的监理费用。监理费用包括但不限于监理人员费用、检测费用、通信费用等。9.付款方式及时间9.1付款方式1）工程进度款：按工程进度分期支付，每完成一定比例的工程量后支付相应款项。2）结算款：工程验收合格后，支付剩余工程款项。3）保修金：工程完工后，乙方保留一定比例的保修金，保修期满无质量问题后退还。9.2付款时间1）工程进度款：每月末前支付上一个月完成的工程量款项。2）结算款：工程验收合格后30日内支付。3）保修金：工程完工后30日内支付，保修期满无质量问题后退还。10.合同变更及解除10.1合同变更任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订补充协议，作为本合同的一部分。10.2合同解除1）如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。2）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致后可以解除合同。11.违约责任11.1违约情形1）未按时支付款项；2）未按时完成工程；3）工程质量不符合约定；4）其他违反合同约定的行为。11.2违约责任1）违约方应承担违约责任，支付违约金；2）因违约造成对方损失的，应赔偿损失；3）严重违约的，对方有权解除合同。12.争议解决12.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。12.2争议解决机构合同争议解决机构为合同签订地的人民法院。13.合同生效及终止13.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止1）合同履行完毕；2）合同解除；3）因不可抗力导致合同无法履行。14.其他约定事项14.1其他约定事项一本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.2其他约定事项二本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，第三方指非甲乙双方的第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询顾问、审计机构等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提供专业服务，确保合同执行过程中的技术、质量、进度等方面的合规性，提高合同履行的效率和效果。16.第三方介入方式16.1第三方选择1）甲乙双方共同选择第三方；2）甲乙双方各自选择第三方，经协商一致后确定。16.2第三方介入程序1）第三方应具备相应的资质和能力，并提供相关证明文件；2）甲乙双方与第三方签订服务协议，明确服务内容、期限、费用等；3）第三方按照服务协议提供相应服务。17.第三方职责与权利17.1第三方职责1）对合同执行过程中的技术、质量、进度等方面进行监督检查；2）提出合理化建议，协助甲乙双方解决合同执行中的问题；3）对发现的问题及时通知甲乙双方，并协助采取纠正措施。17.2第三方权利1）根据服务协议收取相应服务费用；2）要求甲乙双方提供必要的资料和配合；3）在合同执行过程中，对甲乙双方的行为进行监督和评价。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间为服务关系，甲方作为客户，有权要求第三方按照服务协议提供专业服务。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间为服务关系，乙方作为客户，有权要求第三方按照服务协议提供专业服务。18.3第三方与合同执行的关系