二零二五年度创城墙面粉刷项目经费-施工企业委托合同2篇_第1页
二零二五年度创城墙面粉刷项目经费-施工企业委托合同2篇_第2页
二零二五年度创城墙面粉刷项目经费-施工企业委托合同2篇_第3页
二零二五年度创城墙面粉刷项目经费-施工企业委托合同2篇_第4页
二零二五年度创城墙面粉刷项目经费-施工企业委托合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩27页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度创城墙面粉刷项目经费—施工企业委托合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.项目费用3.1工程量清单3.2费用构成3.3费用支付方式4.施工要求4.1施工材料4.2施工工艺4.3质量要求4.4安全生产要求5.施工进度5.1施工计划5.2进度控制5.3工期延误责任6.质量管理6.1质量检验标准6.2质量验收程序6.3质量保证期7.交付与验收7.1交付标准7.2验收程序7.3验收责任8.竣工结算与支付8.1结算方式8.2支付条件8.3支付期限9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除程序13.其他约定13.1保密条款13.2通知方式13.3合同附件14.合同签署与生效第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:创城墙面粉刷项目业主单位乙方:施工企业名称1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:姓名乙方法定代表人:姓名1.3合同双方联系方式甲方联系方式:电话号码、电子邮箱、通讯地址乙方联系方式:电话号码、电子邮箱、通讯地址2.项目概况2.1项目名称二零二四年度创城墙面粉刷项目2.2项目地点市区创城墙2.3项目规模总面积平方米,涉及面墙体2.4项目工期合同签订之日起个月内完成施工并验收合格3.项目费用3.1工程量清单详细列出墙面面积、所需材料、人工费用等,详见附件一3.2费用构成包括材料费、人工费、设备租赁费、管理费等,具体见附件一3.3费用支付方式甲方分阶段支付,详见附件二4.施工要求4.1施工材料乙方需使用符合国家标准的优质材料,具体材料清单及要求详见附件一4.2施工工艺严格按照甲方提供的施工图纸和工艺要求进行施工,详见附件一4.3质量要求墙面粉刷均匀、无裂缝、无明显色差,符合国家相关质量标准4.4安全生产要求施工过程中确保安全生产,遵守国家安全生产法律法规,详见附件一5.施工进度5.1施工计划乙方需在合同签订后日内提交详细的施工进度计划,经甲方审核批准后执行5.2进度控制双方共同监控施工进度,确保按计划完成施工任务5.3工期延误责任因乙方原因导致工期延误,每延误一日,乙方应向甲方支付元违约金6.质量管理6.1质量检验标准按照国家相关质量标准进行检验,详见附件一6.2质量验收程序施工完成后,由甲方组织验收,验收合格后方可进行下一阶段的施工6.3质量保证期自验收合格之日起,乙方提供个月的质量保证期,保证工程质量无问题8.竣工结算与支付8.1结算方式根据工程量清单、合同约定的费用构成及实际完成工程量进行结算8.2支付条件乙方提交完工报告及验收合格证明后,甲方在个工作日内支付结算金额的%8.3支付期限剩余结算金额在甲方验收合格后个工作日内支付完毕9.违约责任9.1违约情形包括但不限于工期延误、质量不符合要求、未按时完成结算等9.2违约责任承担甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成时,提交合同约定的争议解决机构仲裁或诉讼10.2争议解决机构仲裁委员会或人民法院11.合同解除与终止11.1合同解除条件包括但不限于合同一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等情况11.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同12.合同生效与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同解除程序任何一方解除合同,应提前天书面通知对方,并说明解除原因13.其他约定13.1保密条款双方对本合同内容及项目信息负有保密义务,未经对方同意不得向任何第三方泄露13.2通知方式除非另有约定,所有通知应以书面形式发送至对方提供的联系方式13.3合同附件本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、进度计划、费用支付计划等14.合同签署与生效14.1合同签署本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效14.2合同备案本合同签订后,双方应按相关规定进行备案手续第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,为履行本合同目的而介入合同关系的个人或机构,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、供货商、咨询顾问等。15.2第三方介入方式第三方的介入应当经甲乙双方协商一致,并以书面形式明确第三方的介入内容、权限和责任。16.第三方责任限额16.1第三方责任范围第三方的责任仅限于其介入合同关系的范围内,对于超出其介入范围的合同责任,第三方不承担责任。16.2第三方责任限额甲乙双方应与第三方协商确定第三方责任限额,该限额应在合同中明确,并作为第三方责任的最高赔偿金额。17.第三方权利义务17.1第三方权利第三方有权根据本合同规定,获取与其职责相关的信息,参与项目的监督、检测、咨询等活动。17.2第三方义务第三方应按照合同约定,履行其职责,确保其工作符合国家相关标准和规范,并对自己的工作成果负责。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托代理或服务关系,甲方对第三方的行为承担连带责任。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为合作或服务关系,乙方对第三方的行为承担连带责任。18.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方的关系为独立第三方,甲乙双方对第三方的工作成果负责,但第三方不对甲乙双方之间的合同关系承担责任。19.第三方介入的具体条款19.1监理单位监理单位负责对施工过程进行监督检查,确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。19.2检测机构检测机构负责对施工材料、施工质量进行检测,出具检测报告,并对检测结果的准确性负责。19.3设计单位设计单位负责提供施工图纸和技术指导,确保设计方案的合理性和可行性。19.4供货商供货商负责提供合同约定的材料,确保材料的质量、规格、数量符合要求。19.5咨询顾问咨询顾问负责提供项目相关的咨询服务,如项目管理、技术支持等。20.第三方介入的变更程序20.1变更申请如需变更第三方介入的内容、权限或责任,任何一方均可向对方提出书面变更申请。20.2变更审批变更申请经甲乙双方协商一致后,以书面形式确认,并作为合同附件。20.3变更实施经审批的变更,第三方应在规定的时间内实施,甲乙双方应予以配合。21.第三方介入的终止21.1终止条件合同履行完毕或因不可抗力等原因,导致第三方介入的必要性消失时,可终止第三方介入。21.2终止程序终止第三方介入,甲乙双方应书面通知第三方,并协商确定后续事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细列出墙面面积、所需材料、人工费用等,需明确材料品牌、规格、型号及单价。2.附件二:费用支付计划列出各阶段费用支付的时间节点、支付比例及支付金额。3.附件三:施工图纸及技术要求提供项目施工所需的图纸及技术要求,包括但不限于墙体尺寸、粉刷材料、施工工艺等。4.附件四:施工进度计划详细列出各阶段的施工任务、时间节点及责任人。5.附件五:质量检验标准列出国家相关质量标准,以及项目特有的质量检验标准。6.附件六:安全生产措施提供施工过程中的安全生产措施,包括但不限于安全防护设施、安全培训等。7.附件七:第三方介入协议明确第三方介入的内容、权限、责任及与甲乙双方的关系。8.附件八:争议解决协议约定争议解决方式、机构及程序。9.附件九:合同变更协议记录合同变更的内容、时间、双方签字盖章等信息。10.附件十:验收报告项目完工后,由甲方组织验收,形成验收报告。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:工期延误:未在合同约定的工期内完成施工。质量不符合要求:施工质量不符合合同约定的标准。未按时完成结算:乙方未在约定的时间内提交完工报告及验收合格证明。违反安全生产规定:在施工过程中发生安全事故。2.责任认定标准:工期延误:每延误一日,乙方应向甲方支付元违约金。质量不符合要求:乙方应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。未按时完成结算:乙方应向甲方支付元违约金。违反安全生产规定:乙方应承担全部责任,包括但不限于赔偿损失、承担刑事责任等。3.违约责任示例:若乙方因材料采购问题导致工期延误,延误工期为5天,则乙方应支付甲方违约金250元(5天×50元/天)。若乙方施工过程中出现质量问题,经检测不合格,乙方需承担修复费用5000元,并赔偿甲方因此遭受的损失2000元。全文完。二零二四年度创城墙面粉刷项目经费—施工企业委托合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方(委托方)名称、地址、联系方式1.2乙方(施工方)名称、地址、联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及内容2.4项目工期3.项目经费3.1经费总额3.2经费构成3.3支付方式及时间4.施工要求4.1施工质量标准4.2施工工艺及材料要求4.3施工安全要求5.施工进度5.1施工计划5.2进度控制5.3延期责任6.验收标准及程序6.1验收标准6.2验收程序6.3验收不合格的处理7.保修期及保修责任7.1保修期7.2保修范围7.3保修责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1附件一:施工图纸11.2附件二:施工合同专用条款12.合同签署12.1签署时间12.2签署地点12.3签署人员13.合同变更13.1变更条件13.2变更程序14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1甲方(委托方)名称:X有限责任公司1.2甲方(委托方)地址:省市区街道号1.4乙方(施工方)名称:YYY建筑有限公司1.5乙方(施工方)地址:省市区街道号2.项目概况2.1项目名称:二零二四年度创城墙面粉刷项目2.2项目地点:省市创城墙2.3项目规模及内容:对创城墙进行全面的粉刷,包括墙体清洗、修补、涂料涂刷等2.4项目工期:自合同签订之日起60日内完成3.项目经费3.1经费总额:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)3.2经费构成:包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、运输费等3.3支付方式及时间:3.3.1首付款:合同签订后5个工作日内支付总额的30%3.3.2进度款:按照施工进度支付,每完成工程量的20%支付一次3.3.3结算款:工程验收合格后5个工作日内支付剩余的40%3.3.4保修金:工程验收合格后,保留总额的10%作为保修金,保修期满后无质量问题无息退还4.施工要求4.1施工质量标准:按照国家相关标准及行业规范执行,确保工程质量达到优良等级4.2施工工艺及材料要求:4.2.1选用环保、耐候、耐水、耐污染的涂料4.2.2严格按照施工图纸及设计要求进行施工4.2.3施工过程中,对旧墙面进行必要的清洗、修补4.3施工安全要求:4.3.1严格遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准4.3.2施工现场设置必要的安全警示标志,确保施工人员安全4.3.3施工过程中,对高空作业、起重作业等危险作业,必须采取安全措施5.施工进度5.1施工计划:详见附件一《施工进度计划表》5.2进度控制:乙方应按施工计划完成各项工作,如因乙方原因造成工期延误,每延误一日,应向甲方支付合同总价的1%作为违约金5.3延期责任:如因不可抗力等原因导致工期延误,乙方应立即通知甲方,并采取有效措施尽快恢复施工,工期延误责任由双方协商解决6.验收标准及程序6.1验收标准:按照国家相关标准及行业规范执行,确保工程质量达到优良等级6.2验收程序:6.2.1乙方在工程完工后7日内向甲方提出验收申请6.2.2甲方应在接到验收申请后5个工作日内组织验收6.2.3验收合格后,双方签署验收报告,工程进入保修期6.2.4验收不合格,乙方应在接到通知后30日内整改,重新验收7.保修期及保修责任7.1保修期:自工程验收合格之日起两年7.2保修范围:在保修期内,因乙方施工原因造成的工程质量问题,乙方应无偿进行维修或更换7.3保修责任:乙方在接到甲方保修通知后,应在24小时内到达现场进行处理8.违约责任8.1违约情形:8.1.1乙方未按合同约定的时间完成工程进度,每延误一日,应向甲方支付合同总价的1%作为违约金;8.1.2乙方施工过程中,因施工质量问题造成安全事故,乙方应承担全部责任;8.1.3乙方在施工过程中,使用不符合合同约定的材料或工艺,造成工程质量不合格;8.1.4乙方未按合同约定的时间支付工程进度款;8.1.5甲方未按合同约定的时间支付工程款。8.2违约责任承担:8.2.1乙方违约,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;8.2.2甲方违约,乙方有权要求甲方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;8.2.3如因违约造成对方损失,违约方应全额赔偿,包括直接损失和间接损失。9.争议解决9.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同执行过程中的争议;9.2争议解决程序:9.2.1如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼;9.2.2诉讼过程中,双方应继续履行合同,除非法院另有判决。10.合同生效及终止10.1合同生效条件:本合同自双方代表签字盖章之日起生效;10.2合同终止条件:10.2.1工程验收合格,合同目的实现;10.2.2双方协商一致解除合同;10.2.3因不可抗力导致合同无法履行。11.合同附件11.1附件一:施工图纸11.2附件二:施工合同专用条款12.合同签署12.1签署时间:二零二四年三月八日12.2签署地点:省市区街道号12.3签署人员:12.3.1甲方代表:12.3.2乙方代表:13.合同变更13.1变更条件:在合同履行过程中,如因客观原因需要变更合同内容,双方应协商一致;13.2变更程序:13.2.1变更内容应以书面形式提出;13.2.2双方应在收到变更请求后15日内签署变更协议;13.2.3变更协议经双方签字盖章后生效。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决;14.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;14.3本合同自双方签署之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:在本合同中,“第三方”指的是除甲乙双方之外的独立法人或其他组织,包括但不限于监理单位、审计机构、检测机构、保险公司、法律顾问等。15.2第三方介入目的:第三方介入的目的是为了保证合同的履行,提高工程质量,保障各方权益。15.3第三方介入方式:15.3.1监理单位:负责对施工过程进行监督,确保施工质量符合合同要求;15.3.2审计机构:对工程款项进行审计,确保资金使用的合法性和合理性;.15.3.3检测机构:对工程材料、施工工艺等进行检测,确保工程质量达标;15.3.4保险公司:为工程提供保险服务,降低风险;15.3.5法律顾问:提供法律咨询,解决合同执行中的法律问题。16.甲乙方责任16.1甲方的责任:16.1.1向第三方提供必要的资料和信息;16.1.2协助第三方完成其工作职责;16.1.3支付第三方提供服务的合理费用。16.2乙方的责任:16.2.1接受第三方的监督和检查;16.2.2配合第三方完成其工作职责;16.2.3遵守合同约定,确保工程质量。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额:第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不超过其接受服务费用的两倍。18.第三方与其他方的划分说明18.1第三方与甲方的划分:18.1.1第三方对甲方负责,甲方对第三方的工作成果进行验收;18.1.2第三方的工作成果需符合合同要求,否则甲方有权要求第三方进行整改或赔偿。18.2第三方与乙方的划分:18.2.1第三方对乙方的工作进行监督和检查,乙方应配合;18.2.2第三方的监督和检查不得影响乙方的正常施工。19.第三方介入的变更程序19.1变更条件:如需变更第三方介入的方式或内容,甲乙双方应协商一致;19.2变更程序:19.2.1双方应以书面形式提出变更请求;19.2.2双方应在收到变更请求后15日内签署变更协议;19.2.3变更协议经双方签字盖章后生效。20.第三方介入的保密条款20.1第三方在介入过程中获取的甲乙双方商业秘密,应予以保密,未经甲乙双方同意,不得泄露给任何第三方。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式:第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决;21.2争议解决程序:21.2.1如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼;21.2.2诉讼过程中,第三方应继续履行其工作职责。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸详细要求:包含项目整体布局、结构设计、粉刷材料规格、施工工艺流程等详细信息。附件说明:施工图纸是施工方进行施工的重要依据,需清晰、完整、准确。2.附件二:施工合同专用条款详细要求:包括合同的具体内容、双方的权利义务、违约责任、争议解决方式等。附件说明:专用条款是合同的补充,用于明确合同中的特定事项。3.附件三:施工进度计划表详细要求:列出施工项目的各个阶段、预计开始和结束时间、关键节点等。附件说明:施工进度计划表是施工进度控制

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论