2025年度施工合同尾款预付担保格式及流程详解3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度施工合同尾款预付担保格式及流程详解本合同目录一览1.定义与解释1.1担保的定义1.2尾款预付的定义1.3格式与流程的定义2.合同双方2.1担保人2.2施工单位3.担保范围3.1施工合同的尾款3.2尾款支付条件4.担保金额4.1担保金额的计算方法4.2担保金额的调整5.担保期限5.1担保期限的计算5.2担保期限的延长6.担保方式6.1押金担保6.2信用担保6.3其他担保方式7.担保费用的承担7.1担保费用的计算7.2担保费用的支付8.尾款支付条件与流程8.1尾款支付条件8.2尾款支付流程9.担保解除条件9.1担保解除的条件9.2担保解除的程序10.违约责任10.1担保人违约责任10.2施工单位违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定13.1通知与送达13.2合同的修改与补充13.3合同的附件14.合同签署与生效日期第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1担保的定义本合同项下的担保，是指担保人为施工单位在履行施工合同过程中，为保证施工单位按照合同约定支付尾款，向建设单位提供的担保。1.2尾款预付的定义本合同项下的尾款预付，是指建设单位在施工合同履行过程中，按照合同约定预先支付给施工单位的款项。1.3格式与流程的定义本合同项下的格式，是指担保合同的书面形式和内容要求。流程，是指担保合同签订、履行、解除等环节的顺序和步骤。第二条合同双方2.1担保人2.2施工单位第三条担保范围3.1施工合同的尾款担保范围包括施工合同约定的全部尾款，具体金额为人民币__________元。3.2尾款支付条件（1）施工方完成施工合同约定的全部工程内容；（2）施工方按照施工合同约定的时间节点提交工程验收报告；（3）建设单位对工程验收合格，并签署验收合格证明。第四条担保金额4.1担保金额的计算方法担保金额根据施工合同约定的尾款金额计算，具体计算方法为：担保金额=尾款金额×担保比例4.2担保金额的调整在施工合同履行过程中，如因工程变更、设计调整等原因导致尾款金额发生变化，担保金额应相应调整。第五条担保期限5.1担保期限的计算担保期限自施工合同签订之日起计算，至施工合同约定的尾款支付条件满足之日起止。5.2担保期限的延长如因施工合同履行过程中出现特殊情况，导致担保期限无法按期结束，经双方协商一致，可延长担保期限。第六条担保方式6.1押金担保担保方可以选择以押金形式提供担保，押金金额为担保金额的百分之__________。6.2信用担保担保方可以选择以信用担保形式提供担保，信用担保的具体内容和要求由双方另行协商确定。6.3其他担保方式除上述两种担保方式外，担保方还可以选择其他担保方式，具体内容和要求由双方另行协商确定。第七条担保费用的承担7.1担保费用的计算担保费用包括但不限于担保合同的签订费、担保手续费等，具体费用计算方法由双方协商确定。7.2担保费用的支付担保费用应在合同签订之日起__________个工作日内支付，逾期未支付，担保方有权解除担保合同。第八条尾款支付条件与流程8.1尾款支付条件尾款支付条件如下：（1）施工方完成施工合同约定的全部工程内容，并经建设单位验收合格；（2）施工方提交了完整的工程验收报告，并得到了建设单位的认可；（3）施工方无任何违约行为，且已按照施工合同约定完成了所有相关工作。8.2尾款支付流程（1）施工方在满足尾款支付条件后，向建设单位提交尾款支付申请；（2）建设单位在收到施工方的支付申请后，对工程进行复核，确认无误；（3）建设单位在确认无误后，向担保方发出支付通知；（4）担保方在收到支付通知后，按照合同约定将尾款支付给施工方。第九条担保解除条件9.1担保解除的条件（1）施工合同履行完毕，尾款已支付；（2）因施工方违约，经建设单位确认，担保方有权解除担保；（3）因不可抗力等原因，导致担保合同无法履行，经双方协商一致解除。9.2担保解除的程序（1）一方提出解除担保合同，应提前__________个工作日书面通知对方；（2）对方收到通知后，应在__________个工作日内予以回复；（3）双方协商一致后，签订担保合同解除协议。第十条违约责任10.1担保人违约责任（1）担保方未按合同约定提供担保的，应承担相应的违约责任；（2）担保方未按合同约定履行担保义务的，应赔偿因违约行为给对方造成的损失。10.2施工单位违约责任（1）施工方未按合同约定履行工程义务的，应承担相应的违约责任；（2）施工方未按合同约定支付尾款的，应承担相应的违约责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交__________仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁机构为__________仲裁委员会，仲裁地为__________。第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件（1）施工合同履行完毕；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力等原因导致合同无法履行。第十三条其他约定13.1通知与送达（1）双方之间的通知应以书面形式进行；（2）通知送达地址为合同中约定的地址；（3）通知自送达之日起生效。13.2合同的修改与补充本合同的修改与补充，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。13.3合同的附件（1）施工合同；（2）工程验收报告；（3）其他与本合同履行相关的文件。14.合同签署与生效日期本合同一式__________份，双方各执__________份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念与介入目的1.1第三方的概念在本合同中，第三方是指除甲乙方以外的，因合同履行需要介入合同关系的第三方主体，包括但不限于中介机构、监理单位、检测机构、评估机构、律师事务所等。1.2介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的履行，提高合同履行的效率，确保工程质量，维护甲乙双方的合法权益。2.第三方的责任与义务2.1责任限额第三方的责任限额应根据其提供服务的性质、范围和难度等因素，由甲乙方在合同中约定。具体责任限额如下：（1）中介机构：责任限额为中介服务费总额的__________倍；（2）监理单位：责任限额为监理服务费总额的__________倍；（3）检测机构：责任限额为检测服务费总额的__________倍；（4）评估机构：责任限额为评估服务费总额的__________倍；（5）律师事务所：责任限额为法律服务费总额的__________倍。2.2第三方的义务（1）第三方应按照合同约定提供专业、高效的服务；（2）第三方应保守甲乙双方的商业秘密；（3）第三方应配合甲乙双方的工作，及时解决合同履行过程中出现的问题。3.第三方与其他各方的划分说明3.1职责划分（1）甲乙方负责合同的签订、履行和终止；（2）第三方根据合同约定，提供专业服务，协助甲乙双方完成合同履行。3.2责任划分（1）甲乙方对合同履行的结果负责；（2）第三方对提供的服务质量负责，但不超过合同约定的责任限额。4.第三方介入的流程与条件4.1流程（1）甲乙方在合同履行过程中，如需第三方介入，应提前__________个工作日书面通知对方；（2）对方确认需第三方介入后，甲乙方与第三方签订服务协议；（3）第三方根据服务协议，提供相关服务。4.2条件（1）合同履行过程中，甲乙方认为有必要引入第三方介入；（2）第三方具备提供相关服务的资质和能力；（3）甲乙方与第三方就服务内容、费用等达成一致意见。5.第三方的退出与替代5.1退出（1）第三方在合同履行期间，如因自身原因无法继续履行服务，应提前__________个工作日书面通知甲乙方；（2）甲乙方在收到通知后，有权选择是否继续与第三方合作。5.2替代（1）如第三方退出，甲乙方有权选择其他第三方替代；（2）替代方需满足原第三方相同的服务要求。6.第三方的费用与支付6.1费用第三方提供服务的费用，由甲乙方根据服务协议约定支付。6.2支付（1）甲乙方在合同履行过程中，按照服务协议约定的时间节点支付第三方费用；（2）第三方在提供服务后，向甲乙方开具发票，甲乙方在收到发票后支付相应费用。7.第三方的保密与知识产权7.1保密第三方在合同履行过程中，应保守甲乙双方的商业秘密。7.2知识产权第三方在提供服务的范围内，不得侵犯甲乙双方的知识产权。8.合同的修改与补充如需修改或补充本合同中关于第三方介入的条款，甲乙方应协商一致，并以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工合同详细要求：施工合同应包含工程名称、工程地点、工程内容、工程量、工程进度、质量标准、工程造价、付款方式、合同期限、违约责任等内容。说明：施工合同是本合同的基础文件，详细规定了施工方与建设单位之间的权利义务。2.工程验收报告详细要求：工程验收报告应包含工程名称、工程地点、工程内容、验收时间、验收人员、验收结论、存在问题及整改措施等内容。说明：工程验收报告是确认工程是否达到合同约定质量标准的重要文件。3.担保合同详细要求：担保合同应包含担保人、被担保人、担保金额、担保期限、担保方式、违约责任等内容。说明：担保合同是担保方与施工单位之间的合同，确保施工单位按时支付尾款。4.第三方服务协议详细要求：第三方服务协议应包含服务内容、服务期限、服务费用、责任限额、保密条款等内容。说明：第三方服务协议是第三方与甲乙方之间的合同，明确第三方提供服务的具体内容和责任。5.付款凭证详细要求：付款凭证应包含付款时间、付款金额、付款对象、付款用途等内容。说明：付款凭证是证明付款事实的文件，用于财务核算和审计。6.发票详细要求：发票应包含发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、销售方名称、货物或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额等内容。说明：发票是购买方支付货款或服务费用的凭证，用于税务核算。7.争议解决文件详细要求：争议解决文件应包含争议双方、争议内容、争议解决方式、争议解决结果等内容。说明：争议解决文件是解决争议的重要文件，用于证明争议的解决过程和结果。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）施工方未按合同约定完成工程内容；（2）施工方未按合同约定的时间节点提交工程验收报告；（3）施工方未按合同约定支付尾款；（4）担保方未按合同约定提供担保；（5）第三方未按服务协议提供专业、高效的服务；（6）任何一方未按合同约定履行保密义务。2.责任认定标准（1）施工方未按合同约定完成工程内容的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；（2）施工方未按合同约定的时间节点提交工程验收报告的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；（3）施工方未按合同约定支付尾款的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；（4）担保方未按合同约定提供担保的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；（5）第三方未按服务协议提供专业、高效的服务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；（6）任何一方未按合同约定履行保密义务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.示例说明（1）施工方未按合同约定完成工程内容，导致建设单位遭受损失，施工方应赔偿建设单位损失金额的__________倍；（2）施工方未按合同约定的时间节点提交工程验收报告，导致建设单位遭受损失，施工方应赔偿建设单位损失金额的__________倍；（3）施工方未按合同约定支付尾款，导致建设单位遭受损失，施工方应赔偿建设单位损失金额的__________倍；（4）担保方未按合同约定提供担保，导致建设单位遭受损失，担保方应赔偿建设单位损失金额的__________倍；（5）第三方未按服务协议提供专业、高效的服务，导致建设单位遭受损失，第三方应赔偿建设单位损失金额的__________倍；（6）任何一方未按合同约定履行保密义务，导致对方遭受损失，违约方应赔偿对方损失金额的__________倍。全文完。2024年度施工合同尾款预付担保格式及流程详解1本合同目录一览1.预付担保概述1.1担保的定义1.2担保的目的1.3担保的范围2.预付担保格式2.1担保函格式要求2.2担保金额确定2.3担保期限规定2.4担保条件及条款3.预付担保流程3.1招标阶段3.1.1招标文件要求3.1.2招标答疑3.2签约阶段3.2.1合同签订3.2.2担保申请3.3审核阶段3.3.1审核程序3.3.2审核标准3.4担保出具3.4.1担保机构选择3.4.2担保函出具3.5担保监管3.5.1监管机构职责3.5.2监管措施4.尾款支付条件4.1尾款支付比例4.2尾款支付时间4.3尾款支付方式5.担保解除及退还5.1担保解除条件5.2担保解除程序5.3担保退还流程6.违约责任6.1担保人违约责任6.2承包人违约责任6.3第三方违约责任7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同生效及终止8.1合同生效条件8.2合同终止条件8.3合同解除程序9.合同附件9.1担保函样本9.2相关法律法规9.3其他附件10.合同解释10.1合同解释原则10.2合同解释优先级11.合同变更11.1变更条件11.2变更程序11.3变更通知12.合同保密12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除通知14.其他约定14.1通知方式14.2合同份数14.3法律适用第一部分：合同如下：第一条预付担保概述1.1担保的定义本合同项下的担保，是指担保人为承包人向发包人提供的一种保证，确保承包人按照合同约定履行施工义务，并在合同履行过程中，按照约定的比例和条件支付工程款。1.2担保的目的担保的目的是保障发包人的合法权益，确保工程质量和进度，降低工程风险，促进工程建设的顺利进行。1.3担保的范围担保范围包括但不限于工程款支付、工程变更、工程验收、保修金支付等。第二条预付担保格式2.1担保函格式要求担保函应当采用标准格式，包括但不限于担保人名称、担保金额、担保期限、担保条件、担保责任等。2.2担保金额确定担保金额应按照合同约定的工程总价的一定比例确定，具体比例由双方协商确定。2.3担保期限规定担保期限自合同签订之日起计算，至工程验收合格之日止。2.4担保条件及条款担保条件及条款包括但不限于：（1）承包人必须按照合同约定的时间节点完成工程；（2）承包人必须按照合同约定的质量标准完成工程；（3）承包人必须按照合同约定的工程款支付进度支付工程款；（4）承包人必须按照合同约定的保修责任进行保修。第三条预付担保流程3.1招标阶段3.1.1招标文件要求招标文件应明确要求投标人在投标文件中提供担保函。3.1.2招标答疑对于招标文件中的担保要求，如有疑问，投标人在投标前应向招标人进行答疑。3.2签约阶段3.2.1合同签订双方在合同中明确担保事宜，包括担保金额、期限、条件等。3.2.2担保申请承包人应在合同签订后，向担保人申请出具担保函。3.3审核阶段3.3.1审核程序担保人应按照规定的程序对承包人的担保申请进行审核。3.3.2审核标准审核标准包括但不限于承包人的信誉、工程经验、财务状况等。3.4担保出具3.4.1担保机构选择3.4.2担保函出具担保机构在审核通过后，出具担保函。3.5担保监管3.5.1监管机构职责监管机构负责对担保函的出具和执行进行监督。3.5.2监管措施监管机构可采取定期检查、现场核实等方式进行监管。第四条尾款支付条件4.1尾款支付比例尾款支付比例应按照合同约定的比例执行，一般为工程总价的5%10%。4.2尾款支付时间尾款支付时间应在工程验收合格并满足合同约定的其他条件后的一定期限内支付。4.3尾款支付方式尾款支付方式应采用银行转账或其他双方约定的支付方式。第五条担保解除及退还5.1担保解除条件（1）工程验收合格；（2）承包人已按照合同约定支付全部工程款；（3）双方协商一致。5.2担保解除程序担保解除程序应按照合同约定或双方协商一致的方式进行。5.3担保退还流程担保解除后，担保人应按照合同约定或双方协商一致的方式退还担保。第六条违约责任6.1担保人违约责任若担保人未按照合同约定履行担保责任，应承担相应的违约责任。6.2承包人违约责任若承包人未按照合同约定履行工程义务，应承担相应的违约责任。6.3第三方违约责任若第三方未按照合同约定履行相关义务，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1争议解决方式本合同的争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。7.2争议解决机构协商和调解由双方自行决定，仲裁和诉讼由双方协商确定的仲裁机构或人民法院进行。7.3争议解决程序争议解决程序应按照相关法律法规和双方协商确定的程序进行。第八条合同生效及终止8.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于：（1）合同约定的工程全部完成并验收合格；（2）合同约定的尾款支付完毕；（3）合同约定的其他终止条件成就。8.3合同解除程序第九条合同附件9.1担保函样本合同附件应包括担保函的正式样本。9.2相关法律法规合同附件应包括与本合同相关的所有法律法规文件。9.3其他附件合同附件还应包括双方认为必要的其他文件和资料。第十条合同解释10.1合同解释原则本合同的解释应遵循公平、诚实信用的原则。10.2合同解释优先级第十一条合同变更11.1变更条件合同变更的条件包括但不限于：（1）双方协商一致；（2）法律法规或政策调整；（3）合同履行过程中出现不可抗力因素。11.2变更程序合同变更应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。11.3变更通知任何一方提出合同变更，应在变更发生前通知对方。第十二条合同保密12.1保密内容本合同中的技术秘密、商业秘密和其他未公开的信息均为保密内容。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年止。12.3违约责任任何一方违反保密义务，应承担相应的违约责任。第十三条合同解除13.1解除条件合同解除的条件包括但不限于：（1）一方严重违约；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致。13.2解除程序合同解除应采取书面形式，并明确解除的原因和日期。13.3解除通知任何一方要求解除合同，应在解除前书面通知对方。第十四条其他约定14.1通知方式本合同项下的通知应以书面形式进行，可以通过邮寄、电子邮件或传真等方式送达。14.2合同份数本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方的定义本合同项下的第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供中介、咨询、监理、检测、评估、保险等服务的机构或个人。1.2第三方介入的目的第三方介入的目的是为了提高合同的履行效率，确保工程质量，降低合同风险，维护甲乙双方的合法权益。1.3第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、安全评估、进度监控、争议调解等。第二条第三方介入的引入2.1引入条件甲乙双方可根据合同履行需要，经协商一致，引入第三方提供服务。2.2引入程序引入第三方时，甲乙双方应签订书面协议，明确第三方的服务内容、权利义务、费用支付等。第三条第三方的责权利3.1责任第三方应按照合同约定，履行相应的服务职责，对提供的服务质量负责。3.2权利第三方有权根据合同约定，获取相应的服务费用，并有权获取甲乙双方提供的相关信息。3.3义务第三方应遵守合同约定，保守商业秘密，不得泄露甲乙双方的敏感信息。第四条第三方与其他各方的划分4.1甲乙双方与第三方的权利义务划分甲乙双方与第三方之间的权利义务应通过书面协议明确划分，避免责任不清。4.2第三方与承包人、发包人的权利义务划分第三方在提供监理、检测等技术服务时，应与承包人、发包人签订相应的服务协议，明确各自的权利义务。第五条第三方的责任限额5.1责任限额的确定第三方的责任限额应依据其提供服务的内容、合同约定的风险程度以及第三方自身的财务状况等因素确定。5.2责任限额的约定甲乙双方应在引入第三方时，在书面协议中明确第三方的责任限额。5.3超出责任限额的处理若第三方在履行服务过程中发生违约，造成甲乙双方或承包人、发包人损失，超出责任限额的部分，由第三方自行承担。第六条第三方介入的监管6.1监管机构引入第三方后，甲乙双方应指定专人负责监管第三方的服务。6.2监管内容监管内容包括但不限于第三方服务的质量、进度、费用等。6.3监管措施监管措施包括但不限于定期检查、现场核实、书面报告等。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式第三方介入引发的争议，应通过协商解决。7.2争议解决机构协商不成的，争议可提交合同约定的争议解决机构或人民法院解决。第八条第三方介入的终止8.1终止条件第三方介入的终止条件包括但不限于：（1）合同约定的服务期限届满；（2）合同约定的服务目的实现；（3）第三方服务能力不足或严重违约；（4）甲乙双方协商一致。8.2终止程序第三方介入终止时，甲乙双方应与第三方签订终止协议，明确双方的权利义务。第九条第三方介入的费用9.1费用承担第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定或协商一致的方式承担。9.2费用支付费用支付方式应按照合同约定或双方协商一致的方式进行。第十条第三方介入的记录10.1记录内容第三方介入的记录应包括服务内容、服务过程、服务结果等。10.2记录保存第三方介入的记录应妥善保存，以备后续查阅。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.担保函样本要求：格式规范，内容完整，明确担保金额、期限、条件等。说明：担保函是担保人向发包人出具的，保证承包人履行合同义务的书面文件。2.招标文件要求：内容完整，条款明确，符合法律法规要求。说明：招标文件是招标人发布的，用于邀请潜在投标人参与投标的文件。3.合同文本要求：格式规范，条款完整，双方签字盖章。说明：合同文本是甲乙双方签订的，明确双方权利义务的书面文件。4.相关法律法规要求：列举与合同相关的法律法规，如建筑法、合同法等。说明：相关法律法规是合同履行过程中必须遵守的法律依据。5.工程图纸要求：图纸清晰，标注明确，符合工程要求。说明：工程图纸是工程建设的依据，用于指导施工。6.工程量清单要求：项目完整，数量准确，单价明确。说明：工程量清单是工程款结算的依据。7.工程进度计划要求：时间节点明确，任务分配合理。说明：工程进度计划是工程进度管理的依据。8.工程验收报告要求：内容完整，验收结果明确。说明：工程验收报告是工程验收的依据。9.保修金支付凭证要求：格式规范，金额明确，双方签字盖章。说明：保修金支付凭证是保修金支付的依据。10.第三方服务协议要求：内容完整，条款明确，双方签字盖章。说明：第三方服务协议是甲乙双方与第三方签订的，明确第三方服务内容、权利义务的书面文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包人未按合同约定时间节点完成工程；承包人未按合同约定质量标准完成工程；承包人未按合同约定支付工程款；第三方未按合同约定提供服务；甲乙双方未按合同约定履行义务。2.责任认定标准：违约行为发生时，违约方应承担相应的违约责任；违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、解除合同等；违约责任的认定应根据合同约定和法律法规进行。3.示例说明：若承包人未按合同约定时间节点完成工程，导致工程延期，承包人应承担相应的违约责任，如支付违约金；若第三方未按合同约定提供服务，导致工程进度延误，第三方应承担相应的违约责任，如赔偿损失；若甲乙双方未按合同约定履行义务，导致合同无法履行，双方应协商解决，协商不成的，可提交争议解决机构或人民法院解决。全文完。2024年度施工合同尾款预付担保格式及流程详解2本合同目录一览1.合同定义与解释1.1合同的定义1.2术语解释2.合同双方基本信息2.1施工方信息2.2业主方信息3.施工项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模4.尾款预付担保概述4.1担保的目的4.2担保的类型5.担保金金额及支付方式5.1担保金金额5.2担保金支付方式6.担保期限6.1担保期限的起止时间6.2担保期限的延长条件7.担保金退还条件及流程7.1退还条件7.2退还流程8.违约责任8.1施工方违约责任8.2业主方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同的生效、变更及终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件11.合同附件11.1附件一：担保合同11.2附件二：付款凭证12.合同签署12.1签署时间12.2签署地点12.3签署人员13.合同备案13.1备案机构13.2备案程序14.其他约定14.1通知方式14.2法律适用14.3合同份数第一部分：合同如下：1.合同定义与解释1.1合同的定义1.2术语解释a)尾款：指在工程竣工验收合格后，根据合同约定，业主应支付给承包方的剩余工程款。b)预付担保：指承包方为保证工程质量和进度，向业主提供的担保方式，包括但不限于银行保函、信用证、保证书等。c)担保期限：指从担保生效之日起至担保义务履行完毕之日止的期间。2.合同双方基本信息2.1施工方信息a)名称：[施工方名称]b)地址：[施工方地址]c)法定代表人：[施工方法定代表人姓名]d)联系电话：[施工方联系电话]2.2业主方信息a)名称：[业主方名称]b)地址：[业主方地址]c)法定代表人：[业主方法定代表人姓名]d)联系电话：[业主方联系电话]3.施工项目概述3.1项目名称：[项目名称]3.2项目地点：[项目地点]3.3项目规模：[项目规模描述]4.尾款预付担保概述4.1担保的目的为确保工程质量和进度，承包方同意向业主提供尾款预付担保，以保障业主的合法权益。4.2担保的类型本合同采用银行保函作为尾款预付担保，担保金额为合同尾款总额的[担保比例]%。5.担保金金额及支付方式5.1担保金金额担保金金额为合同尾款总额的[担保比例]%，具体金额为人民币[担保金额]元。5.2担保金支付方式承包方应在签订本合同后[支付期限]日内，向业主指定的银行申请开具银行保函，并将保函正本提交给业主。6.担保期限6.1担保期限的起止时间担保期限自[担保生效日期]起至[担保终止日期]止。6.2担保期限的延长条件在合同约定的担保期限内，如因不可抗力或其他合理原因导致担保期限需要延长的，双方应协商一致并书面确认延长期限。8.违约责任8.1施工方违约责任a)如承包方未按合同约定提供有效的尾款预付担保，业主有权要求承包方在[期限内]内补正，逾期未补正的，业主有权解除合同并追究承包方的违约责任。b)如承包方在施工过程中出现质量问题或工期延误，业主有权要求承包方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。8.2业主方违约责任a)如业主未按合同约定支付担保金，承包方有权要求业主在[期限内]内支付，逾期未支付的，业主应承担相应的违约责任。b)如业主无正当理由解除合同，业主应赔偿承包方因此遭受的损失。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，提交[仲裁委员会]仲裁。9.2争议解决机构争议解决机构为[仲裁委员会名称]，仲裁地点为[仲裁地点]。10.合同的生效、变更及终止10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同变更程序合同的任何变更必须以书面形式由双方共同签署，并经双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）后方可生效。10.3合同终止条件a)合同约定的工程验收合格；b)双方协商一致解除合同；c)因不可抗力导致合同无法履行；d)一方违约导致合同无法履行。11.合同附件11.1附件一：担保合同附件一为本合同的担保合同，是本合同不可分割的一部分。11.2附件二：付款凭证附件二为承包方提交的付款凭证，作为合同履行情况的证明。12.合同签署12.1签署时间本合同于[签署日期]签署。12.2签署地点本合同于[签署地点]签署。12.3签署人员承包方代表：[承包方代表姓名]业主方代表：[业主方代表姓名]13.合同备案13.1备案机构本合同应向[备案机构名称]备案。13.2备案程序双方应在合同签署后[备案期限]内，将本合同报送备案机构备案。14.其他约定14.1通知方式a)邮寄：[收件人地址]，邮编[邮编]；b)传真：[传真号码]；c)电子邮件：[电子邮件地址]。14.2法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.3合同份数本合同一式[份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的，根据合同约定或法律规定介入合同关系中的独立主体，包括但不限于监理单位、咨询机构、评估机构、仲裁机构、调解机构等。15.2第三方的引入第三方的引入应当由甲乙双方协商一致，并在合同中明确第三方的职责、权限以及与甲乙双方的关系。16.第三方介入的职责和权限16.1第三方的职责a)监督合同的履行情况；b)提供专业意见或服务；c)协助解决合同履行中的争议；d)在必要时，代表甲乙双方进行谈判或仲裁。16.2第三方的权限a)要求甲乙双方提供必要的资料和信息；b)对甲乙双方的履约行为进行审查和评估；c)对合同履行中的问题提出建议或要求；d)在争议解决过程中，有权提出调解或仲裁建议。17.甲乙双方与第三方的关系17.1独立主体第三方作为独立主体，与甲乙双方均无直接合同关系，其介入合同关系是基于甲乙双方的共同邀请或法律规定。17.2职责划分第三方的职责和权限应在合同中明确划分，避免与甲乙双方的职责发生冲突。17.3责任划分第三方的责任应限于其职责范围内，甲乙双方的责任不应因第三方的介入而免除或减轻。18.第三方责任限额18.1责任限额的确定第三方的责任限额应根据其职责和可能承担的风险确定，并在合同中明确。18.2责任限额的调整在合同履行过程中，如第三方的职责或风险发生变化，甲乙双方可协商调整责任限额。18.3责任限额的执行如第三方在履行职责过程中造成甲乙双方的损失，应按照合同约定的责任限额承担相应的赔偿责任。19.第三方介入的具体条款19.1第三方介入的条件第三方介入的条件包括但不限于：a)合同履行过程中出现争议；b)需要第三方提供专业意见或服务；c)法律规定或合同约定需要第三方介入。19.2第