版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度大型商业综合体木工班组分包管理协议本合同目录一览1.协议概述1.1协议名称1.2协议双方1.3协议签订日期1.4协议生效日期1.5协议期限2.定义与解释2.1相关术语定义2.2专用名词解释2.3术语解释优先级3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容3.5项目进度4.分包范围4.1分包内容4.2分包责任4.3分包范围变更4.4分包合同签订5.质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量保证5.4质量纠纷处理6.进度要求6.1进度计划6.2进度调整6.3进度控制6.4迟期责任7.工程费用7.1费用构成7.2费用支付方式7.3费用调整7.4费用结算8.材料设备8.1材料设备供应8.2材料设备验收8.3材料设备管理8.4材料设备责任9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3安全生产检查9.4安全生产事故处理10.环境保护10.1环境保护责任10.2环境保护措施10.3环境保护检查10.4环境污染事故处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决费用12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约责任解除13.协议终止13.1协议终止条件13.2协议终止程序13.3协议终止后的处理14.其他14.1合同附件14.2合同生效条件14.3合同解除条件14.4合同解释权14.5合同变更与补充14.6合同份数与生效14.7合同签署与见证第一部分:合同如下:1.协议概述1.1协议名称本协议名称为“二零二四年度大型商业综合体木工班组分包管理协议”。1.2协议双方甲方(分包方):[分包方名称]乙方(总包方):[总包方名称]1.3协议签订日期本协议签订日期为二零二四年[日期]。1.4协议生效日期本协议自双方签字盖章之日起生效。1.5协议期限本协议有效期为自生效之日起至二零二四年[具体日期]止。2.定义与解释2.1相关术语定义在本协议中,“分包方”指甲方,“总包方”指乙方,“项目”指本协议约定的木工班组分包项目。2.2专用名词解释(此处列出协议中使用的专用名词及其解释)2.3术语解释优先级本协议中对同一术语的不同解释,以出现为准。3.项目概述3.1项目名称项目名称:[具体项目名称]3.2项目地点项目地点:[具体地点]3.3项目规模项目规模:[具体规模]3.4项目内容项目内容:[具体项目内容,包括但不限于木工制作、安装、调试等]3.5项目进度项目进度:[具体进度安排,包括里程碑节点等]4.分包范围4.1分包内容分包内容:[具体分包内容,如木工制作、安装等]4.2分包责任分包方负责木工制作、安装等工作的全部实施,确保工程质量、进度和安全。4.3分包范围变更如因项目需要,经双方协商一致,可对分包范围进行变更。4.4分包合同签订分包方应在项目开工前与总包方签订分包合同,明确双方的权利和义务。5.质量要求5.1质量标准质量标准:[具体质量标准,如国家标准、行业标准等]5.2质量检验分包方应按照质量标准进行自检,并接受总包方的抽检。5.3质量保证分包方应保证所提供的产品和服务符合质量标准,如有质量问题,分包方应负责修复或更换。5.4质量纠纷处理如发生质量纠纷,双方应协商解决;协商不成的,可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。6.进度要求6.1进度计划进度计划:[具体进度计划,包括关键节点、工期等]6.2进度调整如因不可抗力等原因导致进度延误,双方应协商调整进度计划。6.3进度控制总包方应负责对分包方的进度进行监督和控制。6.4迟期责任如分包方未按约定完成工作,应承担相应的违约责任。8.工程费用8.1费用构成工程费用包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。8.2费用支付方式8.2.1分包方提交发票及支付申请后,总包方应在[具体时间]内支付工程费用的[具体比例]。8.2.2预付款:项目开工前,总包方支付工程总费用的[具体比例]作为预付款。8.2.3进度款:根据项目进度,总包方按月支付工程总费用的[具体比例]。8.2.4结算款:项目完工并通过验收后,总包方支付剩余工程费用。8.3费用调整因市场波动、政策调整等原因导致费用发生变化的,双方可协商调整费用。8.4费用结算8.4.1分包方应在项目完工后[具体时间]内提交费用结算报告。8.4.2总包方应在收到结算报告后[具体时间]内完成费用结算。9.材料设备9.1材料设备供应9.1.1分包方负责提供项目所需的全部材料设备。9.1.2分包方应确保材料设备的质量符合约定标准。9.2材料设备验收9.2.1总包方负责对分包方提供的材料设备进行验收。9.2.2验收合格的材料设备方可使用。9.3材料设备管理9.3.1分包方应妥善保管材料设备,防止损坏和丢失。9.3.2总包方有权对材料设备的使用进行监督。9.4材料设备责任因分包方原因导致的材料设备损坏或丢失,分包方应负责赔偿。10.安全生产10.1安全生产责任10.1.1分包方负责分包范围内的安全生产,确保人员安全。10.1.2总包方负责对分包方的安全生产进行监督。10.2安全生产措施10.2.1分包方应制定安全生产措施,并严格执行。10.2.2总包方有权要求分包方改进安全生产措施。10.3安全生产检查10.3.1分包方应定期进行安全生产检查。10.3.2总包方有权随时对分包方的安全生产进行检查。10.4安全生产事故处理10.4.1发生安全生产事故,分包方应立即上报总包方。10.4.2分包方应配合总包方进行调查和处理。11.环境保护11.1环境保护责任11.1.1分包方负责遵守国家和地方的环境保护法规。11.1.2分包方应采取措施减少施工过程中的环境污染。11.2环境保护措施11.2.1分包方应采取有效措施防止废水、废气、固体废弃物的排放。11.2.2分包方应妥善处理施工垃圾。11.3环境保护检查11.3.1分包方应定期进行环境保护检查。11.3.2总包方有权随时对分包方的环境保护措施进行检查。11.4环境污染事故处理11.4.1发生环境污染事故,分包方应立即上报总包方。11.4.2分包方应配合总包方进行调查和处理。12.争议解决12.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决。12.2争议解决程序协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决费用争议解决过程中产生的费用,由败诉方承担。13.违约责任13.1违约情形包括但不限于:未按时完成工作、质量不符合要求、安全生产事故等。13.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.3违约责任解除违约方在违约后,如能及时纠正违约行为并采取补救措施,经对方同意,可以免除部分或全部违约责任。14.其他14.1合同附件本协议附件包括但不限于:分包合同、进度计划、质量标准等。14.2合同生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效,且双方均应遵守本协议的约定。14.3合同解除条件包括但不限于:协议期限届满、双方协商一致解除、一方违约等。14.4合同解释权本协议的解释权归签订本协议的双方所有。14.5合同变更与补充本协议的任何变更或补充,均应以书面形式进行,并由双方签字盖章。14.6合同份数与生效本协议一式[具体份数]份,双方各执[具体份数]份,自双方签字盖章之日起生效。14.7合同签署与见证本协议由双方法定代表人或授权代表签字盖章,并经[具体见证机构]见证。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本协议中,“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、金融机构等。15.2第三方介入范围15.2.1监理单位:负责对项目实施过程中的质量、进度、安全、环境保护等方面进行监督和管理。15.2.2检测机构:负责对材料、设备、工程实体等进行检测,确保其符合质量标准。15.2.3咨询公司:提供专业咨询服务,协助甲乙双方解决项目实施过程中的问题。15.2.4金融机构:提供资金支持或担保服务。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。15.3.2第三方介入后,甲乙双方应向第三方提供必要的资料和配合。15.4第三方责任15.4.1第三方在履行其职责过程中,应遵守国家法律法规和本协议的约定。15.4.2第三方对其提供的服务质量承担责任,如因第三方原因导致项目出现质量问题,第三方应承担相应的责任。15.5第三方责任限额15.5.1第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,最高不超过[具体金额]。15.5.2第三方责任限额包括但不限于:直接经济损失、违约金、赔偿金等。16.甲乙双方额外条款16.1第三方介入时,甲乙双方应确保第三方的资质和信誉,并对其服务进行监督。16.2第三方介入过程中,甲乙双方应保持沟通,及时解决第三方介入过程中出现的问题。16.3第三方介入的费用由甲乙双方按照合作协议的约定承担。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分:17.1.1第三方应向甲方提供真实、准确的服务信息。17.1.2甲方有权对第三方的服务进行监督和评价。17.1.3第三方违反协议约定的,甲方有权要求乙方采取措施纠正。17.2第三方与乙方的划分:17.2.1第三方应向乙方提供真实、准确的服务信息。17.2.2乙方有权对第三方的服务进行监督和评价。17.2.3第三方违反协议约定的,乙方有权要求第三方采取措施纠正。17.3第三方与其他各方的划分:17.3.1第三方与其他各方之间的关系,由甲乙双方与第三方在合作协议中约定。17.3.2第三方与其他各方之间的争议,应通过协商或仲裁等方式解决。18.第三方介入后的协议变更18.1第三方介入后,如需对本协议进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订补充协议。18.2补充协议与本协议具有同等法律效力。19.第三方介入后的争议解决19.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。19.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.分包合同详细要求:明确分包方和总包方之间的权利义务,包括但不限于分包内容、费用、进度、质量要求等。附件说明:本附件为协议的核心附件,需双方签字盖章后生效。2.项目进度计划详细要求:详细列出项目各个阶段的开始和结束时间,以及关键节点。附件说明:本附件用于指导项目实施,确保项目按计划进行。3.质量标准及检验方法详细要求:明确项目所需材料、设备、施工质量的标准及检验方法。附件说明:本附件用于确保项目质量符合要求。4.安全生产措施及应急预案详细要求:列出项目实施过程中的安全生产措施和应急预案。附件说明:本附件用于保障项目实施过程中的安全生产。5.环境保护措施及污染处理方案详细要求:列出项目实施过程中的环境保护措施和污染处理方案。附件说明:本附件用于确保项目实施过程中的环境保护。6.费用结算清单详细要求:详细列出项目实施过程中的各项费用及结算方式。附件说明:本附件用于项目费用结算,确保双方权益。7.第三方合作协议详细要求:明确第三方介入的项目内容、责任、费用等。附件说明:本附件为第三方介入的依据,需双方及第三方签字盖章。8.争议解决协议详细要求:明确争议解决的方式、程序、费用等。附件说明:本附件用于解决项目实施过程中可能出现的争议。9.违约责任协议详细要求:明确各种违约行为的认定标准及责任承担方式。附件说明:本附件用于规范项目实施过程中的违约行为。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)未按时完成工作责任认定:根据项目进度计划,如分包方未按时完成工作,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明:如分包方未按约定时间完成木工制作,导致项目进度延误,应支付违约金。(2)质量不符合要求责任认定:如分包方提供的材料、设备或施工质量不符合约定标准,应承担相应的违约责任,包括但不限于修复、更换、赔偿损失等。示例说明:如分包方使用的木材质量不合格,导致项目质量受损,应进行修复或更换,并赔偿损失。(3)安全生产事故责任认定:如分包方在项目实施过程中发生安全生产事故,应承担相应的责任,包括但不限于赔偿损失、支付罚款等。示例说明:如分包方施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失,应承担相应的赔偿责任。(4)环境保护违规责任认定:如分包方违反环境保护规定,造成环境污染,应承担相应的责任,包括但不限于治理污染、支付罚款等。示例说明:如分包方在施工过程中排放废水超标,造成环境污染,应进行治理并支付罚款。(5)违反合同约定责任认定:如分包方违反合同约定的其他条款,应承担相应的违约责任。示例说明:如分包方未按约定支付第三方费用,应承担违约责任。全文完。二零二四年度大型商业综合体木工班组分包管理协议1合同目录一、协议概述1.1协议签订背景1.2协议目的和意义1.3协议范围和适用对象二、双方基本信息2.1分包方信息2.2总包方信息2.3第三方参与方信息三、项目基本情况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期四、分包内容与范围4.1木工班组分包范围4.2工程量及质量要求4.3分包项目划分五、工程进度安排5.1工程进度计划5.2工程节点时间表5.3工程进度调整机制六、工程款支付6.1工程款支付方式6.2工程款支付节点6.3工程款支付比例七、质量与安全管理7.1质量标准7.2质量检查与验收7.3安全生产管理八、知识产权与保密8.1知识产权归属8.2保密义务8.3违约责任九、违约责任与争议解决9.1违约情形及责任9.2争议解决方式9.3争议解决机构十、协议变更与解除10.1协议变更10.2协议解除10.3解除后的处理十一、其他约定事项11.1不可抗力11.2协议附件11.3协议生效十二、协议生效与终止12.1协议生效条件12.2协议终止条件12.3协议终止后的处理十三、协议附件13.1附件一:项目概况13.2附件二:分包合同13.3附件三:质量验收标准13.4附件四:安全生产管理措施十四、协议签署与生效日期14.1签署日期14.2生效日期合同编号_________一、协议概述1.1协议签订背景本协议签订背景为满足二零二四年度大型商业综合体项目建设需求,确保工程质量和进度,经双方友好协商,达成一致意见。1.2协议目的和意义本协议旨在明确分包方与总包方在木工班组分包管理中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现互利共赢。1.3协议范围和适用对象本协议适用于二零二四年度大型商业综合体项目中木工班组的分包管理,包括但不限于木工制作、安装、调试等工作。二、双方基本信息2.1分包方信息分包方名称:[分包方名称]法定代表人:[法定代表人姓名]注册地址:[注册地址]2.2总包方信息总包方名称:[总包方名称]法定代表人:[法定代表人姓名]注册地址:[注册地址]2.3第三方参与方信息[如有第三方参与方,此处填写相关信息]三、项目基本情况3.1项目名称二零二四年度大型商业综合体项目3.2项目地点[项目地点]3.3项目规模[项目规模]3.4项目工期[项目工期]四、分包内容与范围4.1木工班组分包范围[详细列出分包内容,如:木工制作、安装、调试等]4.2工程量及质量要求[详细列出工程量及质量要求]4.3分包项目划分[详细列出分包项目划分]五、工程进度安排5.1工程进度计划[详细列出工程进度计划]5.2工程节点时间表[详细列出工程节点时间表]5.3工程进度调整机制[详细列出工程进度调整机制]六、工程款支付6.1工程款支付方式[详细列出工程款支付方式]6.2工程款支付节点[详细列出工程款支付节点]6.3工程款支付比例[详细列出工程款支付比例]七、质量与安全管理7.1质量标准[详细列出质量标准]7.2质量检查与验收[详细列出质量检查与验收流程]7.3安全生产管理[详细列出安全生产管理措施]八、知识产权与保密8.1知识产权归属本协议项下,所有与项目相关的知识产权归总包方所有,分包方在使用过程中不得侵犯总包方的知识产权。8.2保密义务双方对本协议内容以及项目相关信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。8.3违约责任如一方违反保密义务,造成对方损失的,应承担相应的法律责任。九、违约责任与争议解决9.1违约情形及责任[详细列出违约情形及责任]9.2争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交[争议解决机构名称]仲裁。9.3争议解决机构[指定仲裁机构名称]十、协议变更与解除10.1协议变更本协议的任何变更,必须经双方书面同意,并签订补充协议。10.2协议解除[详细列出协议解除的情形]10.3解除后的处理协议解除后,双方应按照协议约定妥善处理剩余工作,并结算相关款项。十一、其他约定事项11.1不可抗力[详细列出不可抗力的定义及处理方式]11.2协议附件[列出所有协议附件]11.3协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效。十二、协议生效与终止12.1协议生效条件本协议经双方签字盖章后生效。12.2协议终止条件[详细列出协议终止的条件]12.3协议终止后的处理协议终止后,双方应按照协议约定妥善处理剩余工作,并结算相关款项。十三、协议附件[此处列出所有附件的具体内容]十四、协议签署与生效日期14.1签署日期本协议自[签署日期]起生效。14.2生效日期本协议自[生效日期]起生效。_________________________[分包方代表签字][分包方代表姓名][分包方代表职务][分包方公章或合同专用章]_________________________[总包方代表签字][总包方代表姓名][总包方代表职务][总包方公章或合同专用章]多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导权本协议中,甲方拥有项目主导权,包括但不限于工程进度、质量标准和分包方的选择等。1.2甲方决策权甲方有权根据项目实际情况,对分包方的施工方案、进度计划等进行调整和决策。1.3甲方监督权甲方有权对分包方的施工过程进行监督,确保工程质量和进度符合要求。1.4甲方验收权甲方有权对分包方完成的工程进行验收,验收合格后方可进行下一阶段的施工。1.5甲方协调权甲方负责协调解决分包方与总包方、第三方中介及其他相关方之间的纠纷。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导权本协议中,乙方拥有项目主导权,包括但不限于工程进度、质量标准和分包方的选择等。2.2乙方决策权乙方有权根据项目实际情况,对分包方的施工方案、进度计划等进行调整和决策。2.3乙方监督权乙方有权对分包方的施工过程进行监督,确保工程质量和进度符合要求。2.4乙方验收权乙方有权对分包方完成的工程进行验收,验收合格后方可进行下一阶段的施工。2.5乙方协调权乙方负责协调解决分包方与总包方、甲方及其他相关方之间的纠纷。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介职责第三方中介负责对项目进行监督管理,确保工程质量和进度符合要求。3.2第三方中介权力第三方中介有权对分包方的施工过程进行监督,并提出整改意见。3.3第三方中介报告第三方中介应定期向甲方和乙方提交项目进展报告,包括工程进度、质量状况等。3.4第三方中介费用第三方中介服务费用由甲方和乙方共同承担,具体费用由双方协商确定。3.5第三方中介责任如第三方中介在履行职责过程中出现失误,导致工程质量和进度受到影响,应承担相应的责任。3.6第三方中介更换如第三方中介无法履行职责或出现重大失误,甲方和乙方有权更换第三方中介。3.7第三方中介保密第三方中介对本协议内容以及项目相关信息负有保密义务,未经甲方和乙方同意,不得向任何第三方泄露。附件及其他补充说明一、附件列表:1.项目概况2.分包合同3.质量验收标准4.安全生产管理措施5.工程进度计划6.工程节点时间表7.争议解决机构仲裁规则8.第三方中介服务协议9.不可抗力事件清单10.保密协议11.其他双方约定的文件或资料二、违约行为及认定:1.违约行为:分包方未按约定时间完成工程量或质量不符合要求。认定:经甲方或第三方中介验收,确认分包方未达到约定标准。2.违约行为:分包方未按工程进度计划进行施工。认定:经甲方或第三方中介核实,确认分包方未按计划执行。3.违约行为:分包方违反保密协议,泄露项目信息。认定:经甲方或第三方中介发现,确认分包方泄露了保密信息。4.违约行为:甲方或乙方未按时支付工程款。认定:经对账核实,确认甲方或乙方未按约定支付工程款。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.争议解决机构:指双方约定的具有仲裁职能的机构。3.仲裁规则:指争议解决机构制定的具体仲裁程序和规则。4.保密协议:指双方签订的关于保密义务的协议。5.仲裁裁决:指争议解决机构作出的具有法律效力的裁决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:分包方施工过程中出现质量问题。解决办法:及时通知分包方进行整改,必要时可暂停工程,直至问题解决。2.问题:工程进度滞后。解决办法:分析原因,与分包方协商,制定赶工措施,确保按期完成。3.问题:甲方或乙方未按时支付工程款。解决办法:及时沟通,了解原因,协商解决支付问题。4.问题:第三方中介服务质量问题。解决办法:与第三方中介沟通,要求其提高服务质量,必要时更换中介。五、所有应用场景:1.大型商业综合体项目建设中的木工班组分包管理。2.工程进度和质量控制。3.工程款支付和结算。4.争议解决和仲裁。5.知识产权保护和保密。全文完。二零二四年度大型商业综合体木工班组分包管理协议2合同编号_________一、合同主体3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方为二零二四年度大型商业综合体项目,需要乙方提供木工班组分包管理服务,为明确双方的权利和义务,确保项目顺利进行,经双方友好协商,特订立本协议。2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,结合双方实际情况,经双方协商一致,签订本协议。三、定义与解释3.1专业术语本协议中涉及的专业术语如下:(1)大型商业综合体:指集购物、餐饮、娱乐、休闲、商务等功能于一体的综合性商业设施。(2)木工班组:指从事木工施工的专业队伍。(3)分包管理:指甲方将部分工程或业务委托给乙方进行管理。3.2关键词解释(1)工期:指本协议约定的乙方完成木工班组分包管理服务的期限。(2)质量:指乙方提供的服务达到甲方要求的水平。(3)安全:指乙方在施工过程中确保施工安全,防止发生安全事故。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照本协议约定,提供合格的木工班组分包管理服务。(2)甲方有权对乙方提供的服务进行监督和检查。(3)甲方有权要求乙方在规定的时间内完成木工班组分包管理服务。(4)甲方应按照本协议约定,支付乙方相应的服务费用。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照本协议约定,支付乙方相应的服务费用。(2)乙方应按照甲方要求,提供合格的木工班组分包管理服务。(3)乙方应确保提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准。(4)乙方应按照甲方要求,在规定的时间内完成木工班组分包管理服务。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为一年。5.2合同履行地点乙方应在甲方指定的大型商业综合体项目现场履行本协议约定的义务。5.3合同履行方式乙方应按照甲方要求,组织木工班组进行施工,确保工程质量和安全。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)本协议约定的期限届满;(2)双方协商一致解除本协议;(3)因不可抗力导致本协议无法履行;(4)一方违约,另一方有权解除本协议。6.3终止程序(1)一方提出解除本协议,应提前三十日书面通知对方;(2)双方协商一致解除本协议的,应签订书面协议;(3)因不可抗力导致本协议无法履行的,双方应共同协商解决。6.4终止后果(1)本协议终止后,双方应按照约定办理相关事宜;(2)本协议终止后,乙方应按照甲方要求,完成木工班组分包管理服务的剩余工作;(3)本协议终止后,双方应按照约定,结算相关费用。七、费用与支付7.1费用构成(1)木工班组分包管理服务费:根据乙方提供的木工班组分包管理服务的数量和质量,按照双方协商确定的单价计算。(2)材料费:乙方在施工过程中所需材料的费用,包括但不限于木材、油漆、钉子等。(3)人工费:乙方派遣的木工班组人员的工资及福利费用。(4)其他费用:因施工需要产生的其他费用,如运输费、设备租赁费等。7.2支付方式(1)服务费:甲方应在乙方完成木工班组分包管理服务后,按照约定支付服务费。(2)材料费:甲方应在乙方提交材料发票后,按照约定支付材料费。(3)人工费:甲方应在乙方提交工资结算单后,按照约定支付人工费。(4)其他费用:甲方应在乙方提交相关费用凭证后,按照约定支付其他费用。7.3支付时间(1)服务费:甲方应在乙方完成木工班组分包管理服务后30日内支付。(2)材料费:甲方应在乙方提交材料发票后15日内支付。(3)人工费:甲方应在乙方提交工资结算单后15日内支付。(4)其他费用:甲方应在乙方提交相关费用凭证后15日内支付。7.4支付条款(1)甲方应按照约定的支付时间,及时足额支付乙方费用。(2)甲方在支付费用时,应按照乙方提供的收款账户信息进行支付。(3)甲方支付费用后,乙方应向甲方提供相应的支付凭证。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付费用的,应向乙方支付违约金,违约金为应付费用总额的1%。(2)甲方未能按时完成工程款的支付,导致乙方无法履行合同义务的,甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未按约定提供木工班组分包管理服务的,应向甲方支付违约金,违约金为合同约定服务费总额的1%。(2)乙方提供的木工班组分包管理服务不符合约定的,应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约金和赔偿金额应根据实际情况计算,并按约定的支付方式进行支付。(2)违约方应在收到对方书面通知后15日内支付违约金和赔偿金额。九、保密条款9.1保密内容本协议中涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等,均为保密内容。9.2保密期限本协议签订之日起,至合同终止后三年内,双方均应对保密内容予以保密。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要措施,防止保密内容泄露。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:地震、洪水、台风等。(2)战争:战争、军事冲突等。(3)政府行为:政府政策、法律、法规的变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)不可抗力发生时,双方应立即通知对方。(2)不可抗力发生导致本协议无法履行的,双方应根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例(1)地震:导致施工中断,乙方无法按期完成木工班组分包管理服务。(2)战争:导致材料供应中断,乙方无法按期完成木工班组分包管理服务。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼,或向合同履行地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本协议的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)本协议涉及的商业秘密、技术秘密等保密内容。(2)本协议涉及的甲方或乙方专有的权利和义务。(3)法律法规禁止转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对大型商业综合体项目的整体规划、设计、施工等管理权。(2)乙方在履行本协议过程中,不得将甲方赋予的权利转让或委托给第三方。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对乙方提供木工班组分包管理服务的监督权。(2)甲方保留对乙方施工过程中安全、质量、进度等方面的管理权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)对本协议的修改和补充,应由双方协商一致,并以书面形式进行。(2)修改和补充的内容作为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。14.2修改和补充效力本协议的修改和补充自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应相互提供必要的协助,确保本协议的顺利履行。(2)双方应就本协议履行过程中出现的问题及时沟通,共同解决。15.2协作与配合方式(1)双方应通过书面、电话、电子邮件等方式进行沟通。(2)双方应按照约定的方式和时间,完成相互协作事项。十六、其他条款16.1法律适用本协议的订立、效力、解释、履行、终止和争议解决,适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议构成双方之间关于大型商业综合体木工班组分包管理服务的完整协议,任何一方不得以任何形式修改或补充本协议的内容。16.3增减条款(1)本协议的增减条款,应由双方协商一致,并以书面形式进行。(2)增减条款作为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):代表人(签字):代表人(签字):日期:____年__月__日附件及其他说明解释一、附件列表:1.双方签署的《二零二四年度大型商业综合体木工班组分包管理协议》正本。2.双方签字盖章的合同修改和补充文件。3.乙方提交的木工班组分包管理服务相关资质证明。4.乙方提交的木工班组人员名单及资质证明。5.甲方提供的工程图纸、施工方案及安全措施。6.乙方提交的材料采购清单及发票。7.乙方提交的人工费用结算单。8.乙方提交的工程进度报告。9.乙方提交的工程质量验收报告。10.双方协商解决争议的书面文件。二、违约行为及认定:1.违约行为:(1)甲方未按约定支付费用的。(2)乙方未按约定提供木工班组分包管理服务的。(3)乙方提供的木工班组分包管理服务不符合约定的。2.违约行为的认定:(1)甲方未按约定支付费用的,以甲方未支付的费用金额为准。(2)乙方未按约定提供木工班组分包管理服务的,以乙方未提供的服务内容为准。(3)乙方提供的木工班组分包管理服务不符合约定的,以甲方要求的标准为准。三
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度餐饮业SaaS运营管理软件销售合同3篇
- 2024版物流仓储中心租赁及运营管理合同
- 2025年度销售合同违约责任补充协议
- 年度回转窑式垃圾焚烧炉市场分析及竞争策略分析报告
- 二零二五版城市更新项目借款合同规范2篇
- 2024-2025学年高中历史专题七近代以来科学技术的辉煌7.2追寻生命的起源同步课时作业含解析人民版必修3
- 二零二四年仓储物流园建设项目融资合同
- 二零二五年度酒店客房安全监控服务合同3篇
- 2025年度林业生态补偿项目评估合同4篇
- 2025版茅台酒经销商培训及销售技能提升合同3篇
- GB/T 7588.2-2020电梯制造与安装安全规范第2部分:电梯部件的设计原则、计算和检验
- GB/T 14600-2009电子工业用气体氧化亚氮
- 小学道德与法治学科高级(一级)教师职称考试试题(有答案)
- 申请使用物业专项维修资金征求业主意见表
- 河北省承德市各县区乡镇行政村村庄村名居民村民委员会明细
- 实用性阅读与交流任务群设计思路与教学建议
- 应急柜检查表
- 通风设施标准
- 酒店市场营销教案
- 房屋买卖合同简单范本 房屋买卖合同简易范本
- 环保有限公司营销策划方案
评论
0/150
提交评论