2024版工程设计施工一体化合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版工程设计施工一体化合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程1.4设计1.5施工1.6一体化合同第二条合同标的2.1设计范围2.2施工范围2.3工程质量标准2.4工程进度要求第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4发票开具第四条合同履行4.1设计履行4.2施工履行4.3工程变更4.4工程验收4.5工程保修第五条合同期限5.1签约日期5.2设计周期5.3施工周期5.4保修期限第六条违约责任6.1发包人违约6.2承包人违约6.3违约赔偿第七条争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律途径第八条合同的生效、变更和终止8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同终止第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约保密第十条法律适用和争议解决10.1法律适用10.2争议解决第十一条其他条款11.1不可抗力11.2合同附件11.3合同修改11.4合同解除第十二条设计与施工协调12.1协调机制12.2协调内容12.3协调结果第十三条工程保险13.1保险种类13.2保险责任13.3保险费用第十四条合同附件14.1设计文件14.2施工图纸14.3工程量清单14.4其他技术文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程1.4设计设计是指承包人根据发包人的要求，进行工程项目的方案设计、施工图设计等相关工作。1.5施工施工是指承包人根据设计文件和施工图纸，进行工程项目的施工活动，包括土建、安装、装修等。1.6一体化合同本合同是指发包人与承包人签订的，约定承包人承担工程设计、施工任务，并按照合同约定的质量、进度完成工程的合同。第二条合同标的2.1设计范围承包人应根据发包人的要求，完成工程的设计工作，包括方案设计、施工图设计、施工组织设计等。2.2施工范围承包人应按照设计文件和施工图纸，完成工程项目的施工活动，包括土建、安装、装修等。2.3工程质量标准工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和发包人的要求。2.4工程进度要求承包人应按照合同约定的时间表完成设计、施工工作，并保证工程按期交付。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价是指承包人完成工程设计和施工任务，发包人支付给承包人的费用总额。合同总价在合同附件中详细列明。3.2价格调整合同总价在合同有效期内，如遇材料价格、人工费用等变动，经双方协商一致，可以进行调整。调整方式在合同附件中约定。3.3支付方式发包人应按照合同约定的时间和比例，向承包人支付合同价款。支付方式在合同附件中约定。3.4发票开具承包人应向发包人开具符合国家法律法规的发票。第四条合同履行4.1设计履行承包人应按照发包人的要求，完成设计工作，并提交设计文件。设计文件应满足施工要求，并符合相关法律法规和标准。4.2施工履行承包人应按照设计文件和施工图纸，进行施工活动，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。4.3工程变更如发包人要求对工程进行变更，承包人应根据变更要求进行设计、施工的调整。变更导致的费用增减，按照合同约定的价格调整方式进行计算。4.4工程验收工程完成后，发包人应组织验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付合同价款。验收不合格的，承包人应按照发包人的要求进行整改，并重新提交验收。4.5工程保修承包人应按照合同约定，对工程进行保修。保修期自工程验收合格之日起计算。第五条合同期限5.1签约日期本合同自双方签字盖章之日起生效。5.2设计周期承包人应按照合同约定的时间完成设计工作。设计周期在合同附件中约定。5.3施工周期承包人应按照合同约定的时间完成施工工作。施工周期在合同附件中约定。5.4保修期限保修期限在合同附件中约定。第六条违约责任6.1发包人违约发包人未按照合同约定支付价款、提供资料、验收等，导致承包人无法正常履行合同的，承包人有权要求发包人承担违约责任。6.2承包人违约承包人未按照合同约定完成设计、施工工作，或者工程质量、安全不符合要求的，发包人有权要求承包人承担违约责任。6.3违约赔偿违约方应承担因违约导致的损失赔偿责任。赔偿金额根据违约程度、损失程度等因素确定。第八条合同的生效、变更和终止8.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。8.2合同变更合同履行过程中，如双方协商一致，可以对合同进行变更。变更内容应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。8.3合同终止合同履行完毕，或者双方协商一致解除合同的，本合同终止。合同终止后，承包人应按照合同约定承担相应的保修责任。第九条保密条款9.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。9.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止之日起五年内有效。9.3违约保密违反保密义务的一方，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十条法律适用和争议解决10.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。10.2争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可以选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。第十一条其他条款11.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商，根据情况部分或全部免除责任。11.2合同附件本合同附件包括工程设计范围、施工范围、工程量清单、工程质量标准等，附件与合同具有同等法律效力。11.3合同修改本合同未尽事宜，双方可以通过补充协议进行修改。补充协议经双方签字盖章后，与本合同具有同等法律效力。11.4合同解除合同履行过程中，如一方严重违约，对方有权解除合同。解除合同后，违约方应承担相应的违约责任。第十二条设计与施工协调12.1协调机制双方应建立定期协调会议，协调解决设计、施工过程中的问题。12.2协调内容协调内容包括设计进度、施工方案、工程变更等。12.3协调结果协调结果应及时记录，并由双方签字确认。第十三条工程保险13.1保险种类承包人应按照合同约定，为工程购买相应的保险，包括但不限于建筑工程一切险、安装工程一切险等。13.2保险责任保险责任应涵盖工程设计、施工过程中可能发生的损失。13.3保险费用保险费用由承包人承担。第十四条合同附件14.1设计文件设计文件应包括工程方案设计、施工图设计等，并符合国家相关法律法规和标准。14.2施工图纸施工图纸应包括施工细节、材料要求、施工工艺等。14.3工程量清单工程量清单应详细列明工程项目的各项工程量、材料、人工等费用。14.4其他技术文件其他技术文件包括但不限于工程说明书、施工组织设计、施工方案等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和界定1.1第三方介入本合同所称第三方介入，是指在合同履行过程中，除甲乙方之外，涉及到的其他法人、自然人或其他组织。第三方可以是中介方、监理方、政府监管机构等，其介入目的是为了保证合同的顺利履行和工程质量的符合要求。1.2第三方界定第三方介入仅限于协助甲乙方履行合同义务，提供专业意见或进行监督管理，并不改变甲乙方之间的合同关系。第三方不应直接参与甲乙方的商业决策和利益分配。第二条第三方介入的范围和方式2.1介入范围第三方介入的范围包括设计、施工、监理、质量检测、验收等环节。具体介入范围应在合同附件中详细列明。2.2介入方式第三方介入方式可以包括定期会议、现场检查、文件审查、意见反馈等。具体介入方式应在合同附件中约定。第三条第三方介入的责任和义务3.1第三方责任第三方应按照合同约定和国家相关法律法规，履行其职责，保证工程质量和进度。第三方应对其提供的专业意见和监督管理行为承担责任。3.2第三方义务第三方应遵守合同保密条款，不得泄露甲乙方商业秘密和技术秘密。第三方应独立行使职责，不受甲乙方不正当影响。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方的关系第三方介入合同履行，不代表甲方直接委托或代理甲方行事。甲方仍与乙方直接建立合同关系，第三方不应直接向甲方收取费用或接受甲方指令。4.2第三方与乙方的关系第三方介入合同履行，不代表乙方直接受托或代理乙方行事。乙方仍与甲方直接建立合同关系，第三方不应直接向乙方收取费用或接受乙方指令。第五条第三方责任限额5.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行合同义务过程中，因其过失或违法行为导致工程损失或延误，应承担的赔偿责任的上限。5.2责任限额的确定第三方责任限额应在合同附件中明确列出，并可根据工程规模、复杂程度、第三方资质等因素进行调整。5.3责任限额的赔偿范围第三方责任限额的赔偿范围包括但不限于工程损失、工期延误、甲方乙方因此而产生的额外费用等。第六条第三方介入的变更和终止6.1变更合同履行过程中，如第三方因故无法继续履行其职责，甲乙方可以协商一致，更换第三方或调整第三方介入范围。6.2终止第三方介入合同履行完毕，或者甲乙方协商一致解除第三方介入的，第三方介入终止。第三方介入终止后，第三方应按照合同约定承担相应的保修责任。第七条第三方介入的争议解决7.1协商解决甲乙方在第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决。7.2调解解决协商不成的，可以选择调解解决。调解结果应及时记录，并由甲乙方和第三方签字确认。7.3仲裁解决调解不成的，甲乙方可以协议选择仲裁解决。仲裁裁决是终局的，对甲乙方和第三方均有约束力。7.4法律途径如仲裁无法解决争议，甲乙方可以依法向人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的额外条款和说明8.1额外条款甲乙方根据本合同有第三方介入时，应在合同附件中增加额外条款，详细规定第三方的职责、权利、义务和责任限额等。8.2说明甲乙方应确保第三方介入不会影响合同的履行和甲乙方之间的合同关系。第三方介入的具体安排应在合同履行过程中予以明确。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计范围详细列明设计工作内容的范围，包括方案设计、施工图设计等，并明确设计应满足的要求和标准。附件二：施工范围详细列明施工工作内容的范围，包括土建、安装、装修等，并明确施工应满足的要求和标准。附件三：工程量清单详细列明工程项目的各项工程量、材料、人工等费用，并作为合同价款支付的依据。附件四：工程质量标准详细列明工程质量应符合的国家相关法律法规、行业标准和发包人的要求。附件五：设计周期明确设计工作的时间周期，包括开始时间、结束时间等，并作为设计违约的判断依据。附件六：施工周期明确施工工作的时间周期，包括开始时间、结束时间等，并作为施工违约的判断依据。附件七：保修期限明确工程保修的时间期限，自工程验收合格之日起计算。附件八：合同价款支付方式详细列明合同价款的支付方式，包括支付时间、支付比例等。附件九：发票开具明确承包人应向发包人开具的发票类型和要求。附件十：合同变更详细列明合同变更的条件、程序和变更后的处理方式。附件十一：合同终止详细列明合同终止的条件、程序和终止后的处理方式。附件十二：保密条款详细列明保密内容、保密期限和违约保密的后果。附件十三：争议解决详细列明协商、调解、仲裁和法律途径的适用条件和程序。附件十四：其他技术文件包括工程说明书、施工组织设计、施工方案等，详细列明文件内容和提交时间等要求。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人未按照合同约定支付价款、提供资料、验收等，导致承包人无法正常履行合同。2.承包人未按照合同约定完成设计、施工工作，或者工程质量、安全不符合要求。3.第三方未按照合同约定履行其职责，导致工程损失或延误。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约导致的损失赔偿责任，赔偿金额根据违约程度、损失程度等因素确定。2.违约方未按照约定履行合同义务的，应按照合同约定承担相应的违约责任。3.第三方未按照合同约定履行其职责的，应按照合同约定承担相应的违约责任。示例说明：如发包人未按照合同约定支付价款，导致承包人无法按时完成设计工作，承包人可以要求发包人承担违约责任，包括赔偿因延期完成设计工作而产生的额外费用。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指发包人与承包人签订的，约定承包人承担工程设计、施工任务，并按照合同约定的质量、进度完成工程的合同。2.发包人：指