污水处理简易施工合同

污水处理简易施工合同合同编号：__________鉴于甲方需要进行污水处理工程，乙方具备污水处理工程施工能力，经双方友好协商，就甲方污水处理工程达成如下协议：一、工程内容1.1本工程为污水处理简易施工工程，主要包括污水处理设施的安装、调试及培训等内容。1.2乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，完成污水处理设施的安装、调试工作，并确保污水处理设施的正常运行。二、工程期限2.1本工程合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。2.2乙方应按照约定的工期完成本工程的施工及调试工作。三、工程质量3.1乙方应保证污水处理设施的安装、调试质量，确保污水处理设施达到约定的处理效果。3.2乙方应按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保工程质量。四、工程费用4.1本工程的施工费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。4.2乙方应按照约定的时间和方式向甲方支付工程费用。五、支付方式5.1甲方分期向乙方支付工程费用，具体支付方式如下：（1）合同签订后____天内，甲方支付乙方工程费用的____%；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方工程费用的____%；（3）剩余工程费用，在工程保修期满后一次性支付给乙方。5.2乙方应按照约定的时间和方式向甲方开具正规发票。六、工程验收6.1本工程验收标准按照国家相关法律法规和行业标准执行。6.2工程验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内进行整改，直至达到验收标准。6.3工程验收合格的，甲方应按照约定支付工程尾款。七、保修期限7.1本工程的保修期限为____年，自工程验收合格之日起计算。7.2保修期内，乙方应对污水处理设施进行维护和保养，确保其正常运行。7.3保修期内，如污水处理设施出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担修复费用。八、违约责任8.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。8.2甲方未按照约定时间支付工程费用，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。8.3双方违反合同其他条款的，应承担相应的违约责任。九、争议解决9.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.污水处理简易施工合同2.甲方营业执照副本复印件3.乙方营业执照副本复印件4.乙方资质证书复印件5.工程设计方案6.施工图纸7.设备清单8.材料清单9.工程进度计划表10.工程质量保证书11.工程验收报告12.付款凭证13.保修证书14.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付工程费用，视为违约。3.乙方未按照约定标准和要求进行施工，导致工程质量不合格，视为违约。4.乙方在保修期内未履行维护和保养义务，导致设备故障或损坏，视为违约。5.甲方未按照约定提供施工场地、设备、材料等，导致工程延期或停工，视为违约。6.双方未按照约定解决争议，诉诸法律途径，按照法院判决认定违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的污水处理工程的所有者或使用者。2.乙方：指合同中约定的承担污水处理工程施工的单位。3.工程验收：指按照约定标准对完成的污水处理工程进行检验、测试和评估，以确认工程是否符合合同要求。4.保修期限：指合同中约定的污水处理设施保修的有效期限。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整施工计划，必要时签订补充协议。2.工程质量问题：立即整改，重新验收，直至达到约定标准。3.支付纠纷：查看合同条款，催收欠款，必要时通过法律途径解决。4.设备损坏或故障：及时维修，必要时更换，乙方承担相应责任。5.合同争议：优先协商解决，协商不成时可提交仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类污水处理工程，尤其是简易施工工程。2.适用于规模较小、施工周期较短、工程难度较低的污水处理