高速公路养护室外施工合同

高速公路养护室外施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.业主为提高高速公路的路况质量，保障道路安全畅通，拟对高速公路进行养护施工；2.施工方具备相应的养护施工资质和经验，愿意承担上述养护施工任务；3.双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条养护工程内容及要求1.1施工方应按照业主提供的养护施工方案和技术要求，完成高速公路的养护施工。1.2施工方应确保养护工程施工质量符合国家及行业相关标准，包括但不限于道路工程、桥梁工程、隧道工程、交通安全设施等。1.3施工方应按照合同约定的工期完成养护工程施工，确保道路安全畅通。第二条合同价格及支付方式2.1本合同的价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2业主应按照双方约定的付款进度，向施工方支付合同价款。2.3施工方开具的发票类型为：____。第三条工期3.1施工期限自双方签订合同之日起至养护工程施工完毕之日止。3.2施工方应按照业主的要求，提前向业主提交施工进度计划，并按照计划完成施工。3.3施工方如因特殊情况需延长工期，应提前向业主申请，经业主批准后方可延长。第四条施工方的义务4.1施工方应按照养护施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量。4.2施工方应按照合同约定，完成与养护工程施工相关的所有工作。4.3施工方应确保施工现场的安全，遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定。4.4施工方应承担因施工原因造成的人身伤害、财产损失等一切法律责任。第五条业主的义务5.1业主应按照合同约定，向施工方支付合同价款。5.2业主应协助施工方完成施工现场的准备工作，提供施工所需的水、电、通信等基础设施。5.3业主应对施工方在施工过程中遇到的不明地下管线、文物等障碍物给予及时处理。5.4业主应按照合同约定，向施工方提供施工所需的有关资料和文件。第六条违约责任6.1施工方如未按照养护施工方案和技术要求进行施工，导致工程质量不符合约定，应承担相应的违约责任。6.2施工方如未按照合同约定的工期完成施工，应按照逾期付款金额的____%向业主支付违约金。6.3业主如未按照合同约定支付合同价款，应按照逾期付款金额的____%向施工方支付违约金。6.4双方因履行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条争议解决7.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2双方在争议解决过程中，应保证养护工程施工的顺利进行，避免给双方造成不必要的损失。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至养护工程施工完毕之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.养护施工方案2.养护工程施工图纸3.施工进度计划4.施工资质证明文件5.施工人员名单6.安全生产管理制度7.质量保证措施8.保险证明文件9.施工所需的其他相关资料和文件二、违约行为及认定：1.施工方未按照养护施工方案和技术要求进行施工，导致工程质量不符合约定的，构成违约。2.施工方未按照合同约定的工期完成施工的，构成违约。3.业主未按照合同约定支付合同价款的，构成违约。4.双方因履行合同发生争议，未能通过友好协商解决的，视为违约。三、法律名词及解释：1.养护施工方案：指为保证高速公路路况质量，对道路进行维修、加固、改善等方面的具体施工计划。2.工期：指合同约定的施工方完成养护工程施工的时间期限。3.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的赔偿金。4.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工现场遇到不明地下管线、文物等障碍物。解决办法：及时与业主沟通，由业主负责处理相关障碍物，确保施工顺利进行。2.问题：施工进度受到影响，可能导致工期延误。解决办法：施工方应提前向业主提交调整后的施工进度计划，经业主批准后执行。3.问题：业主未能按照约定支付合同价款。解决办法：施工方可与业主进行协商，要求业主支付合同价款；协商不成时，可依法向人民法院提起诉讼。4.问题：工程质量不符合约定。解决办法：施工方应按照业主要求，对不合格工程进行整改，直至达到合同约定的质量标准。五、所有应用场景：本合同适用于高速公路养护室外施工项目，包括但不限于道路工