2024水电站大坝安全监测与维护承包合同3篇_第1页
2024水电站大坝安全监测与维护承包合同3篇_第2页
2024水电站大坝安全监测与维护承包合同3篇_第3页
2024水电站大坝安全监测与维护承包合同3篇_第4页
2024水电站大坝安全监测与维护承包合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩65页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024水电站大坝安全监测与维护承包合同本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2行业术语1.3本合同专用术语2.双方基本信息2.1承包方2.2监理方2.3甲方2.4乙方3.合同范围与工作内容3.1工程概况3.2监测与维护工作内容3.3工作地点与时间4.合同期限4.1合同生效日期4.2合同终止条件4.3合同延期5.质量标准与要求5.1监测设备与技术要求5.2维护作业标准5.3质量保证6.技术文件与资料6.1技术文件要求6.2技术资料提供6.3技术文件保管7.人员安排与职责7.1承包方人员安排7.2监理方人员安排7.3甲方人员安排7.4乙方人员安排7.5职责与权限8.工程进度与计划8.1工程进度计划8.2进度调整8.3进度延误责任9.工程款支付9.1支付方式9.2付款进度9.3付款条件9.4付款违约责任10.知识产权与保密10.1知识产权归属10.2保密条款11.违约责任与争议解决11.1违约责任11.2争议解决方式12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除程序13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:合同技术规范13.3附件三:合同人员配置表14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同修改与补充14.3合同生效与通知第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“大坝”指本合同约定的水电站大坝结构。1.1.2“监测”指对大坝的变形、应力、裂缝、渗流等参数进行实时监测。1.1.3“维护”指对大坝进行日常维护保养、故障排除和修复工作。1.2行业术语1.2.1按照国家标准《水工建筑物安全监测规范》及相关行业标准进行定义。1.3本合同专用术语1.3.1“安全监测系统”指用于监测大坝安全状况的设备、设施和软件系统。1.3.2“维护周期”指进行大坝维护保养的周期性时间间隔。2.双方基本信息2.1承包方2.1.1全称:X监测与维护有限公司2.1.2简称:X公司2.1.3注册地址:X省X市X区X路X号2.2监理方2.2.1全称:X工程监理有限公司2.2.2简称:X监理2.2.3注册地址:X省X市X区X路X号2.3甲方2.3.1全称:X水电开发有限公司2.3.2简称:X水电2.3.3注册地址:X省X市X区X路X号2.4乙方2.4.1全称:X水电维护工程队2.4.2简称:X工程队2.4.3注册地址:X省X市X区X路X号3.合同范围与工作内容3.1工程概况3.1.1大坝名称:X水电站大坝3.1.2大坝类型:混凝土重力坝3.1.3大坝规模:X立方米3.2监测与维护工作内容3.2.1按照国家标准和行业标准,对大坝进行安全监测。3.2.2定期对大坝进行维护保养,包括但不限于清淤、除锈、防水等。3.2.3对监测数据和维修记录进行整理和分析,及时向甲方报告。3.3工作地点与时间3.3.1工作地点:X水电站大坝现场3.3.2工作时间:自合同生效之日起至大坝安全监测与维护工作完成之日止。4.合同期限4.1合同生效日期:2024年1月1日4.2合同终止条件4.2.1合同到期;4.2.2双方协商一致解除合同;4.2.3因不可抗力导致合同无法履行。4.3合同延期4.3.1任何一方需延长合同期限,应提前一个月书面通知对方,经双方协商一致后,签订补充协议。5.质量标准与要求5.1监测设备与技术要求5.1.1监测设备应符合国家标准和行业规定。5.1.2监测数据应准确可靠,满足工程安全监测要求。5.2维护作业标准5.2.1维护作业应按照国家标准和行业标准执行。5.2.2维护质量应符合工程安全运行要求。5.3质量保证5.3.1承包方应保证所提供设备、技术和服务的质量。5.3.2甲方对质量有异议,承包方应无条件进行整改,直至满足要求。6.技术文件与资料6.1技术文件要求6.1.1承包方应提供大坝安全监测与维护的相关技术文件,包括但不限于设计文件、施工图纸、监测报告等。6.2技术资料提供6.2.1承包方应在合同执行过程中,及时向甲方提供大坝安全监测与维护的技术资料。6.3技术文件保管6.3.1甲方应妥善保管承包方提供的技术文件,并保证其完整性。8.人员安排与职责8.1承包方人员安排8.1.1承包方应指派一名项目负责人,负责整个项目的管理工作。8.1.2项目负责人应具备相关专业知识,具有至少5年的大坝安全监测与维护经验。8.1.3承包方应配备足够数量的技术人员和施工人员,确保项目顺利进行。8.2监理方人员安排8.2.1监理方应指派一名总监理工程师,负责监督项目的实施。8.2.2监理方应配备专业监理人员,对承包方的工作进行日常监督和检查。8.3甲方人员安排8.3.1甲方应指派一名现场代表,负责协调和监督项目实施。8.3.2甲方现场代表应具备大坝安全运行的相关知识。8.4乙方人员安排8.4.1乙方应指派一名现场负责人,负责现场施工和管理。8.4.2乙方现场负责人应具备丰富的施工经验。8.5职责与权限8.5.1项目负责人负责项目的整体管理和协调工作。8.5.2监理方负责监督承包方的施工质量和进度。8.5.3甲方现场代表负责协调各方关系,确保项目顺利进行。8.5.4乙方现场负责人负责现场施工和管理工作。9.工程进度与计划9.1工程进度计划9.1.1承包方应编制详细的工程进度计划,包括各个阶段的时间节点和任务安排。9.1.2进度计划应经甲方和监理方审核批准。9.2进度调整9.2.1如因不可抗力或其他原因导致进度延误,承包方应立即通知甲方和监理方。9.2.2双方应协商确定新的进度计划。9.3进度延误责任9.3.1因承包方原因导致进度延误,承包方应承担相应的责任。9.3.2甲方有权要求承包方采取措施加快进度,并承担由此产生的额外费用。10.工程款支付10.1支付方式10.1.1工程款支付采用分期支付的方式。10.1.2首付款在合同签订后5个工作日内支付。10.2付款进度10.2.1每完成工程进度计划的20%,支付相应的工程款。10.3付款条件10.3.1甲方收到承包方提交的合格工程验收报告后,支付相应的工程款。10.4付款违约责任10.4.1甲方未按时支付工程款,应向承包方支付违约金。10.4.2承包方未按时完成工程,甲方有权扣除相应的工程款。11.知识产权与保密11.1知识产权归属11.1.1本合同项下产生的所有知识产权归甲方所有。11.2保密条款11.2.1双方对本合同内容以及在大坝安全监测与维护过程中知悉的保密信息负有保密义务。12.违约责任与争议解决12.1违约责任12.1.1违约方应根据合同约定承担相应的违约责任。12.2争议解决方式12.2.1双方应友好协商解决合同争议。12.2.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致解除合同;13.1.2因不可抗力导致合同无法履行;13.1.3一方严重违约,另一方有权解除合同。13.2合同终止条件13.2.1合同期限届满;13.2.2合同解除;13.2.3合同被依法宣告无效或被撤销。13.3合同解除程序13.3.1一方提出解除合同,应提前30日书面通知对方。13.3.2双方应就合同解除事宜进行协商,达成一致意见。14.其他约定事项14.1不可抗力14.1.1不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免且无法克服的事件。14.1.2发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。14.2合同修改与补充14.2.1合同的修改与补充应采取书面形式,经双方签字或盖章后生效。14.3合同生效与通知14.3.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。14.3.2双方应按照合同约定及时履行通知义务。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1“第三方”指除甲乙双方以外的其他法人、自然人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于技术顾问、监理单位、检验机构、评估机构等。15.2第三方介入的条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。15.2.2第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率和质量。15.3第三方介入的程序15.3.1双方应共同制定第三方介入的具体方案,包括第三方的角色、职责、权限和费用等。15.3.2双方应将第三方介入方案书面通知对方,并经对方确认。16.第三方的责任16.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,履行其职责。16.2第三方在履行职责过程中,应遵守相关法律法规和行业标准。17.第三方的权利17.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。17.2第三方有权根据合同约定和甲乙双方的要求,提出意见和建议。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方、乙方的关系是独立的,第三方不参与甲乙双方的权利和义务关系。18.2第三方在合同履行过程中,仅对甲乙双方负责,不对其他第三方负责。19.第三方责任限额19.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致甲方或乙方遭受损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。19.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,如未约定,则以第三方实际收取的费用的一定比例(例如10%)为责任限额。20.第三方介入时的额外条款20.1第三方介入后,甲乙双方应确保合同的履行不受影响,并共同维护合同的完整性。20.2第三方介入期间,甲乙双方应继续履行合同约定的权利和义务。21.第三方介入的费用21.1第三方介入的费用由甲乙双方共同承担,具体分担比例由双方在合同中约定。21.2第三方介入的费用应包含在合同总价中,并在支付进度计划中明确。22.第三方介入的合同变更22.1第三方介入可能需要对合同内容进行变更,甲乙双方应就变更内容达成一致,并签订补充协议。23.第三方介入的合同解除23.1如第三方介入不符合合同约定或造成合同履行障碍,甲乙双方有权解除与第三方的协议,并追究其责任。24.第三方介入的争议解决24.1第三方介入过程中产生的争议,甲乙双方应通过协商解决。24.2如协商不成,任何一方均可将争议提交至合同签订地人民法院解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同技术规范要求:详细列出大坝安全监测与维护的技术规范、标准和方法。说明:本附件为合同执行的技术依据,应包括监测设备的技术参数、维护作业的具体步骤等。2.附件二:工程量清单要求:详细列出合同范围内的工程量,包括监测设备安装、维护作业等。说明:本附件为工程款支付的依据,应与实际完成的工程量相匹配。3.附件三:合同人员配置表要求:列出甲乙双方及第三方参与人员的姓名、职务、职责等信息。4.附件四:监测数据记录表要求:记录大坝安全监测的实时数据,包括变形、应力、裂缝、渗流等参数。说明:本附件为监测工作的记录,用于分析和评估大坝安全状况。5.附件五:维护作业记录表要求:记录大坝维护保养、故障排除和修复工作的具体内容。说明:本附件为维护工作的记录,用于跟踪和维护工作的完成情况。6.附件六:验收报告要求:记录工程验收的过程和结果,包括甲方、监理方和承包方的签字确认。说明:本附件为工程验收的依据,确保工程质量满足要求。7.附件七:合同变更协议要求:记录合同变更的内容、原因和双方签字确认。说明:本附件为合同变更的记录,确保变更的合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程款责任认定:甲方应向承包方支付违约金,违约金按每日万分之五计算。示例:若甲方未在规定时间内支付工程款,承包方有权要求甲方支付违约金。2.违约行为:承包方未按时完成工程责任认定:承包方应承担工期延误的责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:若承包方未按合同约定完成工程,甲方有权要求承包方支付违约金,并赔偿由此造成的损失。3.违约行为:第三方提供的技术或服务不符合合同约定责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例:若第三方提供的技术或服务不符合合同约定,甲乙双方有权要求第三方赔偿损失。4.违约行为:监理方未履行监督职责责任认定:监理方应承担相应的违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例:若监理方未履行监督职责,导致工程质量出现问题,监理方应承担赔偿责任。5.违约行为:不可抗力导致合同无法履行责任认定:不可抗力事件发生时,甲乙双方均不承担违约责任。示例:若发生自然灾害等不可抗力事件,导致合同无法履行,甲乙双方均不承担违约责任。全文完。2024水电站大坝安全监测与维护承包合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期2.合同双方信息2.1承包方信息2.1.1名称2.1.2地址2.1.3联系方式2.2业主方信息2.2.1名称2.2.2地址2.2.3联系方式3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.合同范围4.1安全监测内容4.1.1监测项目4.1.2监测方法4.1.3监测频率4.2维护内容4.2.1维护项目4.2.2维护方法4.2.3维护周期5.合同价格5.1合同总价5.2付款方式5.3付款进度5.4付款时间6.质量要求6.1安全监测质量要求6.2维护质量要求6.3质量验收标准7.工期要求7.1总工期7.2各阶段工期7.3工期延误处理8.权利与义务8.1承包方权利与义务8.2业主方权利与义务9.违约责任9.1承包方违约责任9.2业主方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.合同附件13.1安全监测方案13.2维护方案13.3人员配备13.4设备清单14.其他约定事项14.1合同生效条件14.2合同解除条件14.3合同解除程序第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称:本合同名称为“2024水电站大坝安全监测与维护承包合同”。1.2合同编号:合同编号为2024DMD001。1.3合同签订日期:本合同签订日期为2024年1月15日。1.4合同生效日期:本合同自双方签字盖章之日起生效。1.5合同终止日期:本合同工期为一年,自合同生效之日起计算,至2025年1月14日合同终止。2.合同双方信息2.1承包方信息2.1.1名称:安全监测有限公司。2.1.2地址:省市区路号。2.1.3联系方式:联系人:,联系电话:138xxxx5555。2.2业主方信息2.2.1名称:水电站有限公司。2.2.2地址:省市区路号。2.2.3联系方式:联系人:,联系电话:139xxxx6666。3.项目概述3.1项目名称:水电站大坝安全监测与维护项目。3.2项目地点:省市县水电站。3.3项目规模:本工程涉及大坝安全监测与维护,监测范围包括大坝、泄洪系统、溢洪道等。3.4项目内容:包括大坝安全监测系统建设、运行维护、数据采集与处理、异常情况处理等。4.合同范围4.1安全监测内容4.1.1监测项目:包括大坝变形、位移、渗流、应力、裂缝等监测项目。4.1.2监测方法:采用自动化监测系统和人工巡查相结合的方式。4.1.3监测频率:每日进行数据采集,每月进行一次全面巡查。4.2维护内容4.2.1维护项目:包括监测设备维护、数据传输系统维护、监测数据处理与分析等。4.2.2维护方法:定期对监测设备进行检查、清洁、校准和更换,确保设备正常运行。4.2.3维护周期:每月进行一次全面维护,每季度进行一次专项检查。5.合同价格5.1合同总价:本合同总价为人民币壹佰万元整(¥100,000.00)。5.2付款方式:合同签订后,业主方支付合同总价30%作为预付款;项目实施过程中,每月支付合同总价的30%作为进度款;项目验收合格后,支付合同总价的20%作为验收款;剩余10%作为质保金,质保期为一年。5.3付款进度:预付款在合同签订后5个工作日内支付;进度款在每月5日前支付;验收款在项目验收合格后10个工作日内支付。5.4付款时间:按上述付款进度表执行。6.质量要求6.1安全监测质量要求:监测数据准确、可靠,符合国家标准和行业规范。6.2维护质量要求:监测设备运行正常,维护工作及时、到位,确保监测系统稳定运行。6.3质量验收标准:以国家标准、行业规范和本合同约定为准。7.工期要求7.1总工期:本合同工期为一年,自合同生效之日起计算。7.2各阶段工期:安全监测系统建设期为3个月,运行维护期为9个月。7.3工期延误处理:因承包方原因造成工期延误,每延误一天,承包方应支付业主方合同总价的0.1%作为违约金;因业主方原因造成工期延误,承包方有权要求相应顺延工期。8.权利与义务8.1承包方权利与义务8.1.1承包方有权要求业主方提供必要的施工条件和支持。8.1.2承包方应按照合同约定的时间、质量和标准完成项目。8.1.3承包方有权获得合同约定的报酬。8.1.4承包方应遵守国家法律法规和相关行业标准。8.2业主方权利与义务8.2.1业主方有权要求承包方按合同约定履行义务。8.2.2业主方应按时支付合同约定的款项。8.2.3业主方有权对项目进度和质量进行监督。8.2.4业主方应提供必要的技术资料和施工条件。9.违约责任9.1承包方违约责任9.1.1若承包方未按合同约定完成项目,应承担相应的违约责任。9.1.2若承包方违反合同约定,导致业主方遭受损失,应赔偿损失。9.2业主方违约责任9.2.1若业主方未按合同约定支付款项,应承担相应的违约责任。9.2.2若业主方违反合同约定,导致承包方遭受损失,应赔偿损失。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1本合同争议解决机构为合同签订地的人民法院。11.合同变更与解除11.1合同变更11.1.1合同双方协商一致,可对合同内容进行变更。11.1.2变更内容应以书面形式明确约定,并经双方签字盖章。11.2合同解除11.2.1出现合同约定解除情形,任何一方可提出解除合同。11.2.2解除合同应以书面形式通知对方,并办理相关手续。12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同约定的工期届满,且项目验收合格。12.1.2合同双方协商一致解除合同。12.2合同终止程序12.2.1合同终止后,双方应进行项目验收。12.2.2验收合格后,办理合同终止手续。13.合同附件13.1安全监测方案13.2维护方案13.3人员配备13.4设备清单14.其他约定事项14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章。14.1.2业主方支付预付款。14.2合同解除条件14.2.1合同约定的解除条件成立。14.2.2双方协商一致解除合同。14.3合同解除程序14.3.1提出解除合同的一方应以书面形式通知对方。14.3.2双方应在接到解除通知后10日内办理合同解除手续。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方同意并邀请参与合同实施的其他独立法人或自然人。15.1.2第三方不包括甲乙双方的员工、顾问或直接关联方。15.2第三方介入形式15.2.1第三方可以以顾问、监理、咨询、技术服务等形式介入合同履行。15.2.2第三方的介入应经甲乙双方书面同意,并在合同中明确其职责和权限。15.3第三方职责15.3.1第三方应根据合同约定,提供专业意见、监督、质量控制等服务。15.3.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准,确保其提供的服务符合合同要求。15.4第三方权利15.4.1第三方有权获得合同约定的报酬。15.4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以便其履行职责。15.5第三方与其他各方的划分15.5.1第三方与甲乙双方之间是独立的合同关系,第三方不对甲乙双方的内部争议承担责任。15.5.2第三方对甲乙双方的合同履行提供的服务,其责任仅限于其自身提供服务的行为和结果。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方因其违约或疏忽导致甲乙双方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方的赔偿责任不得超过其接受服务的报酬金额。16.1.3第三方的责任限额应在合同中明确约定。16.2第三方责任免除16.2.1若第三方因不可抗力导致其无法履行合同,甲乙双方应相互理解,并免除其责任。16.2.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。17.第三方变更17.1第三方变更程序17.1.1若需更换第三方,甲乙双方应书面同意,并通知对方。17.1.2更换第三方后,原第三方与甲乙双方之间的权利义务由新第三方继承。18.第三方介入合同附加条款18.1第三方介入合同附加条款应由甲乙双方与第三方共同签署,作为本合同的一部分。18.2.1第三方的具体职责和权限。18.2.2第三方的报酬和支付方式。18.2.3第三方的责任和赔偿条款。18.2.4第三方的退出和替代条款。18.2.5第三方与其他各方的责任划分。19.第三方介入合同生效19.1第三方介入合同附加条款自甲乙双方和第三方签字盖章之日起生效。19.2附加条款的生效不影响本合同其他条款的效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.安全监测方案详细要求和说明:本附件应详细描述大坝安全监测的具体方案,包括监测项目、监测方法、监测频率、数据采集和处理流程等。方案应符合国家相关标准和规范,并经甲乙双方确认。2.维护方案详细要求和说明:本附件应详细描述大坝维护的具体方案,包括维护项目、维护方法、维护周期、设备保养和更换标准等。方案应确保大坝安全稳定运行,并符合相关安全规范。3.人员配备详细要求和说明:本附件应列出参与项目的人员名单,包括姓名、职位、职责和资格。人员应具备相应的专业知识和技能,以确保项目顺利进行。4.设备清单详细要求和说明:本附件应列出所有用于安全监测和维护的设备清单,包括设备名称、型号、数量、性能参数等。设备应满足项目需求,并符合相关技术标准。5.第三方介入合同附加条款详细要求和说明:本附件应详细描述第三方介入的具体条款,包括第三方的职责、权限、报酬、责任和赔偿等。附件应经甲乙双方和第三方签字盖章。6.项目进度计划详细要求和说明:本附件应列出项目的总体进度计划,包括各阶段任务、时间节点和预期完成时间。计划应确保项目按期完成。7.风险评估报告详细要求和说明:本附件应评估项目实施过程中可能遇到的风险,包括自然风险、技术风险、市场风险等。报告应提出相应的风险应对措施。8.质量控制计划详细要求和说明:本附件应详细描述项目的质量控制措施,包括质量标准、检验方法、验收程序等。计划应确保项目质量符合合同要求。9.安全生产措施详细要求和说明:本附件应列出项目的安全生产措施,包括安全培训、安全检查、事故应急预案等。措施应确保项目安全顺利进行。10.项目验收报告详细要求和说明:本附件应在项目完成后,由甲乙双方共同编制的验收报告,包括项目完成情况、质量评定、结论和建议等。说明二:违约行为及责任认定:1.承包方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定的时间、质量和标准完成项目。责任认定:承包方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿业主方因此遭受的损失,并支付违约金。2.业主方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定支付款项。责任认定:业主方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金,并赔偿承包方因此遭受的损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:第三方未按合同约定履行职责或提供的服务不符合要求。责任认定:第三方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲乙双方因此遭受的损失,并支付违约金。4.不可抗力导致违约行为及责任认定违约行为:因不可抗力导致合同无法履行。责任认定:甲乙双方均不承担违约责任,但应协商解决合同无法履行的后续事宜。示例说明:若承包方未在合同约定的时间内完成项目,业主方有权要求承包方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。若业主方未按合同约定支付款项,承包方有权要求支付违约金,并赔偿因此造成的损失。若第三方未按合同约定提供的服务不符合要求,甲乙双方均有权要求第三方承担违约责任。全文完。2024水电站大坝安全监测与维护承包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方2.合同标的与范围2.1水电站大坝安全监测与维护工程2.2工程范围及内容2.3工程地点及期限3.工程质量标准3.1质量要求3.2质量保证措施3.3质量验收标准4.工程进度与工期4.1工程进度安排4.2工期要求及调整4.3工期延误责任5.合同价格与支付5.1合同总价5.2支付方式5.3付款进度及条件5.4逾期付款责任6.材料供应与设备6.1材料供应责任6.2设备供应责任6.3材料及设备的质量要求7.人员配置与培训7.1人员配置要求7.2人员培训计划7.3人员资质要求8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护措施8.3应急预案与事故处理9.风险管理9.1风险识别与评估9.2风险应对措施9.3风险责任划分10.合同变更与解除10.1变更条件10.2解除条件10.3变更或解除的程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿标准13.合同终止与解除13.1合同终止条件13.2合同解除条件13.3合同终止或解除的程序14.合同生效、变更与解除14.1合同生效条件14.2合同变更条件14.3合同解除条件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.1.1甲方名称:_______1.1.2甲方地址:_______1.1.3甲方法定代表人:_______1.1.4甲方联系方式:电话:_______,传真:_______,电子邮箱:_______1.2合同乙方1.2.1乙方名称:_______1.2.2乙方地址:_______1.2.3乙方法定代表人:_______1.2.4乙方联系方式:电话:_______,传真:_______,电子邮箱:_______2.合同标的与范围2.1水电站大坝安全监测与维护工程2.1.1工程名称:_______水电站大坝安全监测与维护工程2.1.2工程规模:_______2.2工程范围及内容2.2.1安全监测系统建设2.2.2安全监测设备安装2.2.3大坝日常维护2.2.4大坝定期检查2.3工程地点及期限2.3.1工程地点:_______2.3.2工期:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日3.工程质量标准3.1质量要求3.1.1工程质量应符合国家标准、行业标准和甲方要求3.1.2工程质量评定采用国家现行标准3.2质量保证措施3.2.1乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量3.2.2乙方应定期对施工人员进行质量培训3.3质量验收标准3.3.1工程分部、分项工程验收标准应符合国家现行标准3.3.2工程竣工验收应按照国家有关规定执行4.工程进度与工期4.1工程进度安排4.1.1乙方应根据工程实际情况制定详细的施工进度计划4.1.2施工进度计划应包括主要工程内容和关键节点4.2工期要求及调整4.2.1工程总工期为_______天4.2.2乙方应确保按期完成工程进度计划4.2.3因不可抗力等原因导致工期延误,经双方协商一致,可适当调整工期4.3工期延误责任4.3.1乙方未按期完成工程进度计划,应承担相应的违约责任4.3.2甲方因自身原因导致工期延误,应承担相应的责任5.合同价格与支付5.1合同总价5.1.1合同总价为人民币_______元整(大写:_______元整)5.2支付方式5.2.1乙方提交工程进度款申请时,甲方应在_______日内支付5.3付款进度及条件5.3.1工程开工前支付_______%,即人民币_______元5.3.2工程中期支付_______%,即人民币_______元5.3.3工程竣工结算后支付_______%,即人民币_______元5.4逾期付款责任5.4.1甲方逾期付款,应向乙方支付_______%的违约金6.材料供应与设备6.1材料供应责任6.1.1乙方负责提供工程所需的全部材料6.1.2乙方提供的材料应符合国家现行标准和合同约定6.2设备供应责任6.2.1乙方负责提供工程所需的全部设备6.2.2乙方提供的设备应符合国家现行标准和合同约定6.3材料及设备的质量要求6.3.1材料及设备的质量应符合国家现行标准6.3.2乙方应提供材料及设备的合格证明文件8.人员配置与培训8.1人员配置要求8.1.1乙方应按照合同要求配备相应数量和资质的施工人员8.1.2施工人员应具备相应的专业技能和经验8.2人员培训计划8.2.1乙方应制定详细的施工人员培训计划8.2.2培训内容应包括工程安全、质量、进度、技术规范等8.3人员资质要求8.3.1施工人员应持有相关岗位资格证书8.3.2乙方应负责施工人员的资质审核和考核9.安全生产与环境保护9.1安全生产责任9.1.1乙方应严格执行国家和地方安全生产法律法规9.1.2乙方应建立健全安全生产管理制度9.2环境保护措施9.2.1乙方应采取有效措施保护施工现场及周边环境9.2.2乙方应遵守环境保护法律法规,防止污染9.3应急预案与事故处理9.3.1乙方应制定应急预案,包括自然灾害、安全事故等9.3.2发生事故时,乙方应及时采取措施,并按规定报告10.风险管理10.1风险识别与评估10.1.1双方应共同识别可能影响工程的风险10.1.2双方应评估风险的可能性和影响程度10.2风险应对措施10.2.1双方应根据风险评估结果制定应对措施10.2.2应对措施应包括风险规避、减轻、转移等10.3风险责任划分10.3.1风险责任应根据合同约定和实际情况划分10.3.2双方应承担相应的风险责任11.合同变更与解除11.1变更条件11.1.1合同变更应经双方协商一致11.1.2合同变更不得违反法律法规和合同约定11.2解除条件11.2.1合同解除应符合法律法规和合同约定11.2.2合同解除应提前_______日书面通知对方11.3变更或解除的程序11.3.1合同变更或解除应签订书面协议11.3.2协议应明确变更或解除的内容、原因、责任等12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议12.1.2如协商不成,可提交仲裁或诉讼12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构应具有相关资质和权威性12.2.2争议解决机构应公正、公平地处理争议12.3争议解决程序12.3.1争议解决程序应符合相关法律法规和争议解决机构的规则13.违约责任13.1违约情形13.1.1乙方未按合同约定完成工程13.1.2乙方违反安全生产规定13.1.3乙方违反环境保护规定13.2违约责任承担13.2.1乙方应承担相应的违约责任13.2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等13.3违约赔偿标准13.3.1违约赔偿标准应参照国家相关法律法规和合同约定14.合同生效、变更与解除14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后合同生效14.1.2合同生效日期为_______年_______月_______日14.2合同变更条件14.2.1合同变更应符合法律法规和合同约定14.2.2合同变更应经双方协商一致14.3合同解除条件14.3.1合同解除应符合法律法规和合同约定14.3.2合同解除应提前_______日书面通知对方第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方外的其他自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、咨询方、检测机构、保险机构等。15.1.2第三方介入是指甲乙双方根据本合同约定,邀请第三方参与合同履行过程中的特定活动或服务。16.第三方介入的引入与选择16.1引入第三方16.1.1甲乙双方在合同履行过程中,如需第三方介入,应提前_______日书面通知对方,并说明介入原因、第三方职责及预期效果。16.1.2乙方负责联系并选择合适的第三方,甲方有权对第三方资质进行审核。16.2第三方选择标准16.2.2第三方应能够独立、公正地履行其职责。17.第三方介入的职责与权限17.1第三方职责17.1.1第三方应根据本合同约定和甲乙双方的要求,履行其职责。17.1.2第三方应遵守国家法律法规、行业标准和合同约定。17.2第三方权限17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合。17.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查。18.第三方介入的费用与支付18.1费用承担18.1.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定和第三方服务内容协商确定。18.1.2第三方介入的费用应在合同中明确约定支付方式、时间和条件。18.2费用支付18.2.1甲方或乙方应按照合同约定及时支付第三方介入费用。18.2.2逾期支付,应承担相应的违约责任。19.第三方责任限额19.1责

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论