2024版建设工程施工合同的特点

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程施工合同的特点本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3施工场地1.4工程范围1.5工程质量1.6工程量第二条合同文件的组成2.1合同协议书2.2中标通知书2.3投标文件2.4合同专用条款2.5合同通用条款2.6工程技术规范2.7图纸2.8工程量清单2.9工程变更单2.10其他附件第三条合同价格3.1合同总价3.2工程预付款3.3工程进度款3.4工程结算款3.5工程质量保证金3.6价格调整3.7计价方式第四条合同履行4.1施工准备4.2工程开工4.3工程施工4.4工程质量控制4.5工程进度控制4.6安全生产4.7环境保护4.8工程验收4.9工程保修第五条合同变更与解除5.1合同变更5.2合同解除第六条违约责任6.1发包人的违约责任6.2承包人的违约责任第七条争议解决7.1争议解决方式7.2仲裁7.3诉讼第八条合同的生效、终止和解除8.1合同生效8.2合同终止8.3合同解除第九条其他条款9.1保密条款9.2广告与宣传9.3信息反馈9.4法律适用9.5合同的份数第十条合同的修订10.1修订方式10.2修订效力第十一条合同的附件11.1附件清单第十二条合同的签订日期第十三条合同的签订地点第十四条合同的签订人第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3施工场地1.4工程范围本合同项下的工程范围包括但不限于：____________。1.5工程质量本合同项下的工程质量应符合：____________标准。1.6工程量本合同项下的工程量按照：____________进行计算。第二条合同文件的组成2.1合同协议书本合同协议书一式两份，甲乙双方各执一份。2.2中标通知书本合同的中标通知书由甲方发出，乙方收到后予以确认。2.3投标文件乙方根据甲方发出的招标文件和要求，提交的投标文件。2.4合同专用条款本合同的专用条款包括但不限于：____________。2.5合同通用条款本合同的通用条款包括但不限于：____________。2.6工程技术规范本合同项下的工程技术规范包括但不限于：____________。2.7图纸本合同项下的图纸包括但不限于：____________。2.8工程量清单本合同项下的工程量清单包括但不限于：____________。2.9工程变更单本合同的工程变更单应由甲乙双方签署。2.10其他附件本合同的其他附件包括但不限于：____________。第三条合同价格3.1合同总价本合同的总价为：____________元（大写：____________元整）。3.2工程预付款本合同的工程预付款为：____________元（大写：____________元整）。3.3工程进度款本合同的工程进度款支付按照：____________进行。3.4工程结算款本合同的工程结算款支付按照：____________进行。3.5工程质量保证金本合同的工程质量保证金为：____________元（大写：____________元整）。3.6价格调整本合同的价格调整按照：____________进行。3.7计价方式本合同的计价方式为：____________。第四条合同履行4.1施工准备乙方应按照甲方要求进行施工准备，包括但不限于：____________。4.2工程开工乙方应按照合同约定时间开工，特殊情况需提前或延后开工的，应书面通知甲方。4.3工程施工乙方应按照合同约定、工程技术规范和图纸要求进行工程施工，保证工程质量。4.4工程质量控制乙方应建立健全工程质量控制体系，确保工程质量符合合同约定标准。4.5工程进度控制乙方应按照合同约定的工期完成工程，确保工程进度不受影响。4.6安全生产乙方应严格执行国家安全生产法规，确保施工现场的安全生产。4.7环境保护乙方应按照国家环保法规，做好施工现场的环境保护工作。4.8工程验收乙方应按照合同约定，配合甲方进行工程验收。4.9工程保修乙方应按照合同约定，对工程进行保修。第五条合同变更与解除5.1合同变更合同变更应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。5.2合同解除合同解除应由甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。第六条违约责任6.1发包人的违约责任甲方违反合同约定，应承担相应的违约责任，具体包括但不限于：____________。6.2承包人的违约责任乙方违反合同约定，应承担相应的违约责任，具体包括但不限于：____________。第七条争议解决7.1争议解决方式本合同的争议解决方式为：____________。7.2仲裁双方同意将争议提交____________仲裁委员会进行仲裁。7.3诉讼如双方无法通过协商、仲裁解决争议，任何一方均有权向____________人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、终止和解除8.1合同生效本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。8.2合同终止（1）工程竣工并验收合格；（2）甲乙双方协商一致解除合同；（3）合同约定的其他终止条件。8.3合同解除合同解除应由甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。第九条其他条款9.1保密条款甲乙双方应对合同内容、商业秘密等信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。9.2广告与宣传未经甲方同意，乙方不得以本合同项下的工程为题材进行广告宣传。9.3信息反馈乙方应定期向甲方反馈工程施工情况，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面。9.4法律适用本合同适用____________法律。9.5合同的份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十条合同的修订10.1修订方式合同的修订应由甲乙双方协商一致，并签订书面修订协议。10.2修订效力修订协议签订后，原合同相应条款即行失效，并以修订协议为准。第十一条合同的附件11.1附件清单本合同附件清单如下：（1）中标通知书；（2）投标文件；（3）工程技术规范；（4）图纸；（5）工程量清单；（6）其他附件。第十二条合同的签订日期本合同签订日期为：____________年____________月____________日。第十三条合同的签订地点本合同签订地点为：____________。第十四条合同的签订人本合同签订人为甲乙双方授权代表，具体名单如下：甲方代表：____________，职务：____________。乙方代表：____________，职务：____________。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：中标通知书附件二：投标文件附件三：工程技术规范附件四：图纸附件五：工程量清单附件六：其他附件（如施工方案、施工组织设计、材料供应合同等）附件的详细要求和附件的说明：1.中标通知书：由甲方发出，通知乙方中标的结果。乙方收到中标通知书后，应予以确认，并按照通知书的要求履行合同义务。2.投标文件：乙方根据甲方发出的招标文件和要求，提交的投标文件。投标文件应包括施工方案、施工组织设计、报价等，作为乙方对工程的报价和承诺的依据。3.工程技术规范：本合同项下的工程技术规范包括但不限于：设计文件、施工标准、施工工艺、质量验收标准等。乙方应严格按照工程技术规范进行工程施工，确保工程质量符合规范要求。4.图纸：本合同项下的图纸包括但不限于：建筑设计图纸、结构图纸、安装图纸等。乙方应按照图纸要求进行施工，确保工程符合设计要求。5.工程量清单：本合同项下的工程量清单包括但不限于：工程项目的名称、工程量、单位工程造价等。乙方应按照工程量清单进行施工，并按照清单约定的工程量和价格进行结算。6.其他附件：如施工方案、施工组织设计、材料供应合同等。其他附件应包括但不限于：乙方提交的施工方案、施工组织设计等相关文件；甲方提供的材料供应合同、设备供应合同等相关文件。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：（1）未按照合同约定支付预付款、进度款、结算款等，甲方应承担逾期支付的违约责任。示例说明：若甲方未按照合同约定的时间支付预付款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付预付款及逾期支付的违约金。（2）未按照合同约定提供施工场地、图纸、工程量清单等，甲方应承担因此给乙方造成的损失。示例说明：若甲方未按照合同约定的时间提供图纸，导致乙方无法按照图纸要求进行施工，乙方有权要求甲方承担因图纸迟延提供而导致的额外费用。2.乙方违约行为及责任认定：（1）未按照合同约定进行工程施工，乙方应承担工程质量不符合约定的违约责任。示例说明：若乙方未按照工程技术规范和图纸要求进行工程施工，导致工程质量不符合规范要求，乙方应承担返工、维修等费用。（2）未按照合同约定完成工程，乙方应承担工程进度延误的违约责任。示例说明：若乙方未按照合同约定的工期完成工程，导致工程进度延误，乙方应承担因工期延误而产生的违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙双方为完成特定工程，明确双方权利义务关系的协议。2.甲方：指合同中的发包人，具有委托施工的权利和义务。3.乙方：指合同中的承包人，