二零二五年度光伏发电项目分包合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度光伏发电项目分包合同2本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式第二条项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目进度2.5项目投资第三条合同双方的权利与义务3.1发包方权利与义务3.2分包方权利与义务第四条项目技术要求4.1设计要求4.2施工要求4.3质量要求4.4安全要求第五条合同价款及支付方式5.1合同价款5.2支付方式5.3付款时间5.4付款条件第六条合同期限6.1合同开始时间6.2合同结束时间第七条项目的验收与交付7.1验收标准7.2验收程序7.3交付条件7.4交付时间第八条违约责任8.1发包方违约责任8.2分包方违约责任8.3违约金第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构第十条合同的解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序第十一条合同的变更与补充11.1合同变更程序11.2合同补充程序第十二条合同的生效与备案12.1合同生效条件12.2合同备案第十三条其他约定13.1法律适用13.2合同附件第十四条合同的附件清单14.1附件一：合同文本14.2附件二：项目设计图纸14.3附件三：施工组织设计14.4附件四：相关资格证书复印件第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：光伏发电有限公司（2）乙方：工程有限责任公司1.2合同双方地址（1）甲方地址：省市区路号（2）乙方地址：省市区路号1.3合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式第二条项目概况2.1项目名称光伏发电项目2.2项目地点省市县镇2.3项目规模装机容量为兆瓦2.4项目进度项目预计于2025年6月30日前完成建设并投入运营2.5项目投资总投资为亿元人民币第三条合同双方的权利与义务3.1发包方权利与义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成项目施工。（2）甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。（3）甲方有权对乙方违反合同约定的事项采取必要的措施。3.2分包方权利与义务（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成项目施工。（2）乙方应配合甲方进行项目施工过程中的监督检查。（3）乙方应承担因自身原因造成的项目施工延误、质量不合格等责任。第四条项目技术要求4.1设计要求（1）项目设计应符合国家相关标准和规范。（2）项目设计应充分考虑当地气候、地质等自然条件。4.2施工要求（1）施工过程中应严格按照设计图纸和施工规范进行。（2）施工材料应符合国家相关标准和质量要求。4.3质量要求（1）项目施工质量应符合国家相关标准和规范。（2）项目施工质量应达到甲方验收标准。4.4安全要求（1）施工过程中应严格执行安全生产规章制度。（2）施工过程中应确保施工人员的人身安全。第五条合同价款及支付方式5.1合同价款合同总价为亿元人民币。5.2支付方式（1）合同签订后，乙方提交履约保证金，金额为合同总价的5%。（2）项目施工过程中，甲方按月支付进度款，比例为合同总价的80%。（3）项目竣工验收合格后，甲方支付剩余合同总价10%的尾款。5.3付款时间（1）履约保证金支付时间为合同签订后5个工作日内。（2）进度款支付时间为每月25日前。5.4付款条件（1）乙方提交进度款申请，并提供相关证明材料。（2）甲方对乙方提交的申请进行审核，确认无误后支付进度款。第六条合同期限6.1合同开始时间合同签订之日起。6.2合同结束时间项目竣工验收合格并交付甲方使用之日起。第七条项目的验收与交付7.1验收标准（1）项目施工质量应符合国家相关标准和规范。（2）项目施工质量应达到甲方验收标准。7.2验收程序（1）项目施工完成后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。（2）甲方组织验收小组对项目进行验收。（3）验收合格后，甲方签署验收报告，项目正式交付使用。第八条违约责任8.1发包方违约责任（1）甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付合同总价0.5%的违约金。（2）甲方未按时提供施工所需的场地、材料或设备，每延误一日，应向乙方支付合同总价0.5%的违约金。（3）甲方违反合同约定解除合同，应赔偿乙方因此造成的直接经济损失。8.2分包方违约责任（1）乙方未按合同约定的时间完成施工，每延误一日，应向甲方支付合同总价0.5%的违约金。（2）乙方施工质量不符合合同约定，每发现一处质量问题，应向甲方支付合同总价0.1%的违约金。（3）乙方违反合同约定解除合同，应赔偿甲方因此造成的直接经济损失。第九条争议解决9.1争议解决方式合同双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构争议解决机构为省市仲裁委员会。第十条合同的解除与终止10.1合同解除条件（1）甲方严重违约，乙方有权解除合同。（2）乙方严重违约，甲方有权解除合同。（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。10.2合同终止条件（1）合同约定的期限届满，且项目已竣工验收合格。（2）合同双方协商一致解除合同。（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致终止合同。第十一条合同的变更与补充11.1合同变更程序合同任何一方提出变更要求，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。11.2合同补充程序合同双方在履行过程中，如需对合同内容进行补充，应签订书面补充协议。第十二条合同的生效与备案12.1合同生效条件合同双方签字盖章后，自合同签订之日起生效。12.2合同备案合同生效后，双方应向相关部门进行备案。第十三条其他约定13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同附件（1）项目设计图纸（2）施工组织设计（3）相关资格证书复印件（4）合同签订证明文件第十四条合同的附件清单14.1附件一：合同文本14.2附件二：项目设计图纸14.3附件三：施工组织设计14.4附件四：相关资格证书复印件14.5附件五：合同签订证明文件第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1定义本合同所称第三方，是指除合同双方（甲方和乙方）以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、金融机构等。1.2范围第三方介入的范围包括但不限于项目设计、施工、监理、融资、咨询、检测、保险等方面。第二条第三方介入的程序2.1介入申请（1）任何一方有意引入第三方，应提前30日向对方提出书面申请，说明第三方介入的目的、范围、职责及预期效果。（2）对方收到申请后，应在15日内给予答复。2.2介入审批（1）合同双方同意第三方介入后，应共同签署书面协议，明确第三方的权利、义务和责任。（2）第三方介入协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第三条第三方责任限额3.1责任限额（1）第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。（2）第三方责任限额为本合同总价的%。3.2责任免除（1）因不可抗力或甲方、乙方原因导致的损失，第三方不承担责任。（2）第三方在履行职责过程中，因甲方、乙方提供的信息不准确或存在误导导致的损失，第三方不承担责任。第四条第三方权利与义务4.1第三方权利（1）第三方有权根据合同约定，独立行使职责，不受甲方、乙方干预。（2）第三方有权要求甲方、乙方提供必要的工作条件和资料。4.2第三方义务（1）第三方应严格按照合同约定，履行相关职责。（2）第三方应保证其提供的意见、建议或报告的真实性、准确性和完整性。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1甲方与第三方（1）甲方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利、义务和责任。（2）甲方应确保第三方在履行职责过程中，不影响项目的正常进行。5.2乙方与第三方（1）乙方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利、义务和责任。（2）乙方应确保第三方在履行职责过程中，不影响项目的正常进行。5.3第三方与甲方、乙方（1）第三方应同时与甲方、乙方签订书面协议，明确三方的关系、权利、义务和责任。（2）第三方在履行职责过程中，应充分尊重甲方、乙方的意见和需求。第六条第三方介入的变更与解除6.1变更（1）合同双方或第三方认为有必要变更第三方介入的内容或方式时，应书面通知对方，经协商一致后，签订书面变更协议。（2）变更后的协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。6.2解除（1）合同双方或第三方认为有必要解除第三方介入时，应书面通知对方，经协商一致后，签订书面解除协议。（2）解除后的协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式合同双方或第三方在第三方介入过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2争议解决机构争议解决机构为省市仲裁委员会。第八条第三方介入的生效与备案8.1生效（1）第三方介入协议签订后，自合同签订之日起生效。（2）第三方介入协议生效后，合同双方应向相关部门进行备案。8.2备案合同双方应将第三方介入协议作为本合同的附件，向相关部门进行备案。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同文本要求：合同文本应完整、清晰，包括所有条款和附件。说明：合同文本是合同的核心部分，所有附件均应以合同文本为准。2.附件二：项目设计图纸要求：设计图纸应详细、准确，符合国家相关标准和规范。说明：设计图纸是项目施工的重要依据，必须保证其准确性和完整性。3.附件三：施工组织设计要求：施工组织设计应合理、可行，包括施工进度、质量、安全、环保等方面。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，必须确保其合理性和可行性。4.附件四：相关资格证书复印件要求：资格证书复印件应真实、有效，包括施工、监理、设计等人员的资格证书。说明：资格证书复印件是确保项目人员资质的重要依据。5.附件五：合同签订证明文件要求：证明文件应真实、有效，包括合同签订日期、地点、双方签字盖章等。说明：证明文件是证明合同签订事实的重要证据。6.附件六：第三方介入协议要求：第三方介入协议应详细、明确，包括第三方的职责、权利、义务和责任限额。说明：第三方介入协议是明确第三方在项目中的角色和责任的重要文件。7.附件七：验收报告要求：验收报告应详细、客观，包括项目验收日期、验收结果、存在问题及整改措施。说明：验收报告是项目竣工验收的重要文件，必须保证其真实性和客观性。8.附件八：工程款支付凭证要求：支付凭证应真实、有效，包括支付日期、金额、收款人等信息。说明：工程款支付凭证是证明工程款支付事实的重要证据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款责任认定：甲方每逾期一日，应向乙方支付合同总价0.5%的违约金。示例：若合同总价为1000万元，甲方逾期支付工程款5天，则应支付违约金25000元。2.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成施工责任认定：乙方每延误一日，应向甲方支付合同总价0.5%的违约金。示例：若合同总价为1000万元，乙方延误施工10天，则应支付违约金50000元。3.违约行为：乙方施工质量不符合合同约定责任认定：每发现一处质量问题，乙方应向甲方支付合同总价0.1%的违