2025年度建筑工程施工合同设计变更与索赔处理3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工合同设计变更与索赔处理合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程期限三、设计变更1.设计变更的范围2.设计变更的提出及审批3.设计变更的执行4.设计变更的费用计算5.设计变更后的工程进度调整四、索赔处理1.索赔的范围及条件2.索赔的提出及审批3.索赔的核算及支付4.索赔与设计变更的关系5.索赔的争议解决五、合同变更1.合同变更的范围2.合同变更的提出及审批3.合同变更的执行4.合同变更后的工程进度调整5.合同变更后的费用调整六、工程进度管理1.工程进度计划2.工程进度监控3.工程进度调整4.工程进度与设计变更、索赔的关系5.工程进度与合同变更的关系七、工程质量要求1.工程质量标准2.工程质量检查3.工程质量问题处理4.工程质量与设计变更、索赔的关系5.工程质量与合同变更的关系八、合同履行1.合同履行主体2.合同履行期限3.合同履行方式4.合同履行风险承担5.合同履行争议解决九、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的工程验收4.合同终止后的费用结算5.合同终止后的争议解决十、保密条款1.保密内容2.保密期限3.保密责任4.违约责任十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决地点4.争议解决费用5.争议解决后的执行十二、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿计算4.违约纠纷解决5.违约责任免除十三、合同附件1.设计变更单2.索赔申请单3.合同变更单4.工程进度报告5.工程质量报告十四、其他1.合同生效2.合同备案3.合同解除4.合同终止5.合同续签合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2024年度建筑工程施工合同2.合同编号：_______3.合同签订日期：_______4.合同双方：承包方：_____________________甲方：______________________二、工程概况1.工程名称：_____________________2.工程地点：_____________________3.工程规模：_____________________4.工程内容：_____________________5.工程期限：_______至_______三、设计变更1.设计变更的范围：在施工过程中，因设计原因导致的工程量增减、设计图纸变更等。2.设计变更的提出及审批：承包方应在发现设计变更后3日内向甲方提出变更申请。甲方应在收到变更申请后5日内予以审批。3.设计变更的执行：设计变更经甲方批准后，承包方应立即组织施工。4.设计变更的费用计算：设计变更产生的费用按实际发生计算，包括人工、材料、机械等费用。5.设计变更后的工程进度调整：设计变更后的工程进度应相应调整，并通知甲方。四、索赔处理1.索赔的范围及条件：因不可抗力、设计变更、甲方原因等导致的工期延误、费用增加等。2.索赔的提出及审批：承包方应在索赔事件发生后7日内向甲方提出索赔申请。甲方应在收到索赔申请后10日内予以审批。3.索赔的核算及支付：索赔金额应经双方协商一致后，由甲方支付。4.索赔与设计变更的关系：索赔事件可同时涉及设计变更，两者应合并处理。5.索赔的争议解决：若双方对索赔金额有争议，可通过协商或仲裁解决。五、合同变更1.合同变更的范围：因工程实际情况变化，需对合同内容进行调整。2.合同变更的提出及审批：双方协商一致后，可提出合同变更申请。合同变更需经双方签字确认后生效。3.合同变更的执行：合同变更后的内容应立即执行。4.合同变更后的工程进度调整：合同变更后的工程进度应相应调整。5.合同变更后的费用调整：合同变更后的费用应重新核算。六、工程进度管理1.工程进度计划：承包方应根据工程实际情况制定进度计划，并报甲方审批。2.工程进度监控：双方应定期检查工程进度，确保工程按计划进行。3.工程进度调整：如遇特殊情况导致进度延误，双方应协商调整进度计划。4.工程进度与设计变更、索赔的关系：工程进度受设计变更和索赔事件影响，应综合考虑。5.工程进度与合同变更的关系：工程进度受合同变更影响，应相应调整。七、工程质量要求1.工程质量标准：工程质量应符合国家有关标准和规范。2.工程质量检查：承包方应定期进行工程质量检查，并记录检查结果。3.工程质量问题处理：发现质量问题，承包方应立即采取措施进行处理。4.工程质量与设计变更、索赔的关系：工程质量受设计变更和索赔事件影响，应综合考虑。5.工程质量与合同变更的关系：工程质量受合同变更影响，应相应调整。八、合同履行1.合同履行主体：承包方应按合同约定履行施工义务。甲方应按合同约定提供施工条件。2.合同履行期限：合同约定的工程期限为_______天。3.合同履行方式：承包方应按施工图纸和技术规范进行施工。4.合同履行风险承担：承包方承担施工过程中的风险。5.合同履行争议解决：争议应通过友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。九、合同终止1.合同终止条件：合同约定的工程完成。双方协商一致终止合同。出现合同约定的不可抗力情况。2.合同终止程序：双方应提前_______天书面通知对方。合同终止后，双方应进行工程验收。3.合同终止后的工程验收：验收合格，甲方支付剩余工程款。验收不合格，承包方应修复至合格。4.合同终止后的费用结算：结算包括剩余工程款、已发生费用和违约责任。5.合同终止后的争议解决：同合同履行争议解决。十、保密条款1.保密内容：双方在合同履行过程中获得的商业秘密、技术秘密等。2.保密期限：保密期限自合同签订之日起_______年。3.保密责任：双方应采取必要措施保护保密信息。4.违约责任：违约方应承担相应的法律责任。十一、争议解决1.争议解决方式：通过协商解决。2.争议解决程序：协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。3.争议解决地点：仲裁地点为_______。4.争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担。5.争议解决后的执行：仲裁裁决具有法律效力，双方应予以执行。十二、违约责任1.违约情形：未按合同约定履行义务。2.违约责任承担：承诺违约责任。3.违约赔偿计算：按实际损失计算。4.违约纠纷解决：同争议解决。5.违约责任免除：因不可抗力导致违约。十三、合同附件1.设计变更单2.索赔申请单3.合同变更单4.工程进度报告5.工程质量报告十四、其他1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同备案：合同签订后_______日内向相关管理部门备案。3.合同解除：合同解除需经双方协商一致。4.合同终止：合同终止后，双方应妥善处理剩余事宜。5.合同续签：如需续签，双方应重新签订合同。甲方（盖章）：_____________________乙方（盖章）：_____________________代表人（签字）：_____________________代表人（签字）：_____________________日期：_____________________日期：_____________________附：合同附件清单多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导设计变更的条款：甲方有权根据工程进展情况提出设计变更，并要求乙方及时执行。甲方提出的设计变更应书面通知乙方，并明确变更的内容、原因及对工程进度和成本的影响。乙方应在收到设计变更通知后_______日内提出书面回复，包括对变更的执行意见和对工程进度及成本影响的评估。2.甲方主导索赔处理的条款：甲方有权根据实际情况提出索赔，并要求乙方承担相应的责任。甲方提出索赔时，应提供充分的证据和计算依据。乙方应在收到索赔通知后_______日内提出书面回复，包括对索赔的认可、部分认可或否认，并说明理由。3.甲方主导工程进度管理的条款：甲方负责监督工程进度，确保工程按合同约定的时间完成。甲方有权要求乙方提交工程进度报告，并对进度进行审查。若乙方未按计划完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导设计变更的条款：乙方在施工过程中发现设计不合理或存在安全隐患，有权提出设计变更。乙方提出的设计变更应书面通知甲方，并说明变更的原因和必要性。甲方应在收到设计变更通知后_______日内提出书面回复，包括对变更的审批意见。2.乙方主导索赔处理的条款：乙方在施工过程中因不可抗力、甲方原因等导致工期延误或费用增加，有权提出索赔。乙方提出索赔时，应提供充分的证据和计算依据。甲方应在收到索赔通知后_______日内提出书面回复，包括对索赔的认可、部分认可或否认，并说明理由。3.乙方主导工程进度管理的条款：乙方负责制定工程进度计划，并确保工程按计划进行。乙方应定期向甲方报告工程进度，并对进度进行跟踪和控制。若甲方对乙方提出的进度计划有异议，双方应协商调整。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介介入的条款：在合同履行过程中，如双方对设计变更、索赔处理或工程进度有争议，可邀请第三方中介机构进行调解。第三方中介机构应具备相应的资质和经验，并由双方共同选定。2.第三方中介费用承担的条款：第三方中介费用由争议双方按照协商一致的比例分担。3.第三方中介报告的效力条款：第三方中介机构的调解报告对双方具有约束力，双方应遵守并执行。4.第三方中介争议解决条款：若第三方中介无法达成调解，双方可依法向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计变更单2.索赔申请单3.合同变更单4.工程进度报告5.工程质量报告6.第三方中介调解报告（如有）7.争议解决裁决书（如有）8.争议解决判决书（如有）9.其他相关文件及资料二、违约行为及认定：1.违约行为：未按合同约定的时间完成工程。未按合同约定的质量标准完成工程。未按合同约定的方式履行合同义务。未按合同约定的费用支付。未按合同约定的保密条款保密。2.违约行为的认定：违约行为应以合同约定为准，结合实际情况进行认定。违约行为的认定需有充分的证据支持。三、法律名词及解释：1.设计变更：指在施工过程中，因设计原因导致的工程量增减、设计图纸变更等。2.索赔：指因不可抗力、设计变更、甲方原因等导致的工期延误、费用增加等。3.争议解决：指双方在合同履行过程中出现的分歧，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.违约金：指因违约行为而支付给非违约方的补偿金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：设计变更频繁，影响工程进度。解决办法：建立设计变更审批流程，确保变更的合理性和必要性。2.问题：索赔处理不及时，影响双方关系。解决办法：明确索赔处理流程，及时处理索赔申请。3.问题：工程质量问题，影响工程交付。解决办法：加强工程质量监控，严格执行质量标准。4.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。五、所有应用场景：1.工程施工过程中遇到设计变更。2.工程施工过程中出现索赔事件。3.工程施工过程中出现工程质量问题。4.工程施工过程中出现合同履行争议。5.工程施工过程中出现不可抗力情况。全文完。2024年度建筑工程施工合同设计变更与索赔处理1本合同目录一览第一条合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方1.5合同有效期第二条设计变更管理2.1设计变更申请流程2.2设计变更审批程序2.3设计变更通知及确认2.4设计变更实施及验收第三条索赔管理3.1索赔申请流程3.2索赔审批程序3.3索赔通知及确认3.4索赔处理及结算第四条设计变更费用计算4.1设计变更费用组成4.2设计变更费用计算方法4.3设计变更费用调整第五条索赔费用计算5.1索赔费用组成5.2索赔费用计算方法5.3索赔费用调整第六条合同变更及调整6.1合同变更申请流程6.2合同变更审批程序6.3合同变更通知及确认6.4合同变更实施及验收第七条合同争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决期限第八条合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同终止条件8.4合同终止程序第九条合同履行与违约责任9.1合同履行要求9.2违约责任承担9.3违约责任认定9.4违约责任赔偿第十条合同附件及补充协议10.1合同附件内容10.2补充协议签订10.3补充协议生效第十一条合同保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密责任第十二条合同解除条件及程序12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除通知第十三条合同解除后的责任承担13.1合同解除后的责任13.2责任承担方式13.3责任承担期限第十四条合同解除后的处理事项14.1合同解除后的财产处理14.2合同解除后的资料归档14.3合同解除后的其他事项处理第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024年度建筑工程施工合同设计变更与索赔处理”。1.2合同编号本合同编号为：2024DESIGNCLM001。1.3合同签订日期本合同签订日期为：2024年1月1日。1.4合同双方甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]1.5合同有效期本合同自签订之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。第二条设计变更管理2.1设计变更申请流程乙方在发现设计存在问题或需调整时，应在发现之日起3个工作日内向甲方提出设计变更申请。2.2设计变更审批程序甲方收到乙方的设计变更申请后，应在5个工作日内组织相关部门进行审查，并给出批准或修改意见。2.3设计变更通知及确认经批准的设计变更，甲方应在2个工作日内通知乙方，乙方应在收到通知后3个工作日内确认变更内容。2.4设计变更实施及验收乙方应在设计变更确认后，按照甲方要求的时间节点完成设计变更工作，并组织相关方进行验收。第三条索赔管理3.1索赔申请流程乙方在遇到不可抗力、政策调整等原因导致工程成本增加或工期延误时，应在事件发生后5个工作日内向甲方提出索赔申请。3.2索赔审批程序甲方收到乙方的索赔申请后，应在7个工作日内组织相关部门进行审查，并给出批准或拒绝意见。3.3索赔通知及确认经批准的索赔，甲方应在2个工作日内通知乙方，乙方应在收到通知后3个工作日内确认索赔金额及支付方式。3.4索赔处理及结算乙方应在索赔确认后，按照甲方要求的时间节点完成索赔相关手续，并组织结算。第四条设计变更费用计算4.1设计变更费用组成设计变更费用包括但不限于设计变更产生的材料费、人工费、机械费等。4.2设计变更费用计算方法设计变更费用按照实际发生额计算，甲方有权对乙方提供的相关凭证进行审核。4.3设计变更费用调整因设计变更导致工程量增加或减少，设计变更费用应相应调整。第五条索赔费用计算5.1索赔费用组成索赔费用包括但不限于工期延误赔偿、材料价格变动、不可抗力损失等。5.2索赔费用计算方法索赔费用按照实际损失计算，甲方有权对乙方提供的相关凭证进行审核。5.3索赔费用调整因索赔原因导致工程量增加或减少，索赔费用应相应调整。第六条合同变更及调整6.1合同变更申请流程任何一方认为需要变更合同时，应在变更事项发生前5个工作日内向对方提出变更申请。6.2合同变更审批程序合同变更申请经双方协商一致后，应以书面形式提交甲方审批。6.3合同变更通知及确认经批准的合同变更，双方应在2个工作日内通知对方，并确认变更内容。6.4合同变更实施及验收合同变更实施后，双方应组织相关方进行验收，并确保变更内容符合要求。第七条合同争议解决7.1争议解决方式合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。7.2争议解决程序双方应通过协商解决争议，协商不成时，可申请调解或仲裁，如协商、调解、仲裁均无法解决争议，则可向人民法院提起诉讼。7.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起6个月内，如经双方同意，可延长争议解决期限。第八条合同解除与终止8.1合同解除条件（1）一方严重违约，经另一方书面通知后30日内未予改正；（2）发生不可抗力事件，影响合同履行超过6个月；（3）合同订立所依据的国家法律法规发生重大变化，导致合同无法继续履行；（4）双方协商一致解除合同。8.2合同解除程序合同解除前，双方应就解除事宜进行协商，达成一致意见后，应以书面形式通知对方，并自通知送达对方之日起合同解除。8.3合同终止条件（1）合同约定的工期届满，工程竣工验收合格；（2）合同约定的解除条件成就；（3）双方协商一致终止合同。8.4合同终止程序合同终止前，双方应就终止事宜进行协商，达成一致意见后，应以书面形式通知对方，并自通知送达对方之日起合同终止。第九条合同履行与违约责任9.1合同履行要求双方应严格按照合同约定履行各自义务，确保工程质量和进度。9.2违约责任承担任何一方违反合同约定，导致合同目的不能实现或造成对方损失的，应承担违约责任。9.3违约责任认定违约责任的认定应根据实际情况，由双方协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼。9.4违约责任赔偿违约方应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失，包括但不限于停工损失、材料损失、人工损失等。第十条合同附件及补充协议10.1合同附件内容合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、工程量清单、材料设备清单等。10.2补充协议签订如需对合同内容进行补充或修改，双方应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.3补充协议生效补充协议自双方签字盖章之日起生效。第十一条合同保密条款11.1保密内容合同双方应对合同内容、商业秘密、技术秘密等保密内容予以保密。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。11.3保密责任任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第十二条合同解除条件及程序12.1合同解除条件（1）一方破产、解散或被吊销营业执照；（2）一方丧失履行合同的能力。12.2合同解除程序合同解除程序参照第八条的规定执行。第十三条合同解除后的责任承担13.1合同解除后的责任合同解除后，双方应按照合同约定及法律规定，承担相应的责任。13.2责任承担方式责任承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失、返还预付款等。13.3责任承担期限责任承担期限自合同解除之日起计算。第十四条合同解除后的处理事项14.1合同解除后的财产处理合同解除后，双方应按照合同约定及法律规定，妥善处理剩余工程、材料、设备等财产。14.2合同解除后的资料归档合同解除后，双方应将合同、附件、补充协议等相关资料进行归档保存。14.3合同解除后的其他事项处理合同解除后，双方应就其他未了事项进行协商处理，确保双方的合法权益不受损害。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方定义本合同所称第三方，是指合同双方以外的独立法人、自然人或其他组织，包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、仲裁机构、调解机构等。1.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于设计变更审核、工程量审核、成本控制、工期管理、争议解决等方面。第二条甲乙方增加的额外条款及说明2.1甲方额外条款（1）甲方应确保第三方具备相应的资质和经验，并对其提供的服务质量负责。（2）甲方应在第三方介入前与乙方协商一致，并书面通知乙方。2.2乙方额外条款（1）乙方应配合第三方的工作，提供必要的信息和资料。（2）乙方应尊重第三方的独立判断，并对第三方提出的意见和建议予以考虑。第三条第三方的责权利3.1第三方责任（1）第三方应按照合同约定和行业规范，履行其职责，确保工作质量。（2）第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成损失，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方权利（1）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料。（2）第三方有权根据合同约定和行业规范，对甲方和乙方的工作进行监督和检查。3.3第三方义务（1）第三方应保守甲乙方商业秘密和技术秘密。（2）第三方应按照合同约定的时间节点完成工作，并及时向甲方和乙方报告工作进展。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1与甲方的划分第三方在执行甲方委托的任务时，应与甲方保持密切沟通，确保工作符合甲方要求。4.2与乙方的划分第三方在执行乙方配合的任务时，应尊重乙方的自主权，不得干涉乙方的正常施工活动。4.3与其他第三方的划分第三方在介入本合同时，应与其他第三方保持独立，不得相互干涉。第五条第三方的责任限额5.1责任限额定义本合同所称责任限额，是指第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失的最高赔偿额。5.2责任限额计算（1）根据第三方提供的资质证明，确定其责任限额；（2）根据合同约定，确定第三方在特定工作范围内的责任限额；（3）综合考虑第三方的工作性质、经验等因素，确定最终的责任限额。5.3责任限额执行（1）第三方在履行合同过程中，如发生损失，应由第三方承担；（2）如第三方责任限额不足以覆盖损失，甲方和乙方应根据各自责任承担相应部分；（3）第三方责任限额不得低于合同总价的5%。第六条第三方介入的流程6.1介入申请甲方或乙方认为需要第三方介入时，应向对方提出书面申请，经双方同意后，确定第三方介入的具体事项。6.2介入协议甲方、乙方与第三方应签订介入协议，明确各方的权利、义务和责任。6.3介入实施第三方在介入过程中，应按照介入协议和合同约定，履行其职责。6.4介入结束第三方完成工作后，应向甲方和乙方提交工作报告，并办理相关手续。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式第三方介入过程中如发生争议，应通过协商解决。7.2争议解决程序协商不成的，可提交仲裁或诉讼。7.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起6个月内，如经双方同意，可延长争议解决期限。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术规范要求：图纸及技术规范应完整、清晰，符合国家及行业标准。说明：施工图纸及技术规范是施工过程中的重要依据，应确保图纸准确无误。2.附件二：工程量清单及材料设备清单要求：工程量清单应详细列出各项工程量，材料设备清单应列出所需材料的名称、规格、数量等信息。说明：工程量清单及材料设备清单是计算工程量和控制成本的重要依据。3.附件三：合同附件要求：合同附件包括合同补充协议、设计变更通知、索赔申请等。说明：合同附件是合同的重要组成部分，对合同履行具有补充和解释作用。4.附件四：工程进度计划要求：工程进度计划应明确各项工程的开始和结束时间，确保工程按期完成。说明：工程进度计划是施工过程中对工程进度的控制依据。5.附件五：工程验收报告要求：工程验收报告应详细记录工程验收过程和结果，确保工程符合质量要求。说明：工程验收报告是工程验收的重要文件，对工程质量的认定具有法律效力。6.附件六：设计变更及索赔记录要求：记录设计变更及索赔的具体情况，包括变更原因、索赔金额、处理结果等。7.附件七：第三方介入协议要求：协议应明确第三方介入的范围、职责、权利和义务。说明：第三方介入协议是第三方介入合同履行的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款责任认定标准：甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。示例：合同约定每月支付工程款100万元，甲方逾期支付，应支付每月万分之五的逾期付款利息。2.违约行为：乙方未按期完成工程责任认定标准：乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，并承担相应的违约责任。示例：合同约定工程工期为6个月，乙方逾期完成，应支付每日千分之二的违约金。3.违约行为：设计变更未经批准责任认定标准：未经甲方批准的设计变更，乙方应承担由此产生的全部费用，并承担相应的违约责任。示例：乙方擅自进行设计变更，导致工程成本增加，乙方应承担增加的费用。4.违约行为：工程质量不符合要求责任认定标准：工程质量不符合合同约定，乙方应进行返工或修复，并承担相应的违约责任。示例：工程主体结构出现质量问题，乙方应进行返工或修复，并承担相关费用。5.违约行为：第三方介入争议未解决责任认定标准：第三方介入争议未在规定期限内解决，双方应根据争议解决结果承担相应的违约责任。示例：第三方介入争议超过6个月未解决，双方应根据仲裁或诉讼结果承担相应责任。全文完。2024年度建筑工程施工合同设计变更与索赔处理2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确2024年度建筑工程施工合同设计变更与索赔处理的相关事宜，确保施工过程中设计变更和索赔的合理、高效处理，保障各方合法权益。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及政策，结合甲方、乙方及其他相关方的实际情况，经友好协商达成一致。三、定义与解释3.1专业术语1）设计变更：指在施工过程中，因设计、技术、材料、工艺等原因对原设计图纸、技术规范、施工方案等进行的修改、补充或调整。2）索赔：指在施工过程中，因不可抗力、合同违约、设计变更等原因，导致实际成本增加或工期延误，甲方根据合同约定向乙方提出的赔偿要求。3.2关键词解释1）甲方：指委托乙方进行施工的单位或个人。2）乙方：指承担施工任务的单位或个人。3）其他相关方：指合同履行过程中涉及的其他单位或个人。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1）甲方有权对乙方提交的设计变更和索赔进行审核，并要求乙方提供相关证明材料。2）甲方有权根据实际情况对设计变更和索赔进行处理，并要求乙方配合执行。3）甲方应按时足额支付乙方因设计变更和索赔产生的费用。4.2乙方的权利和义务1）乙方有权对甲方提出的设计变更和索赔进行答复，并提供相关证明材料。2）乙方应按照甲方要求，及时对设计变更和索赔进行处理，确保施工进度和质量。3）乙方应配合甲方对设计变更和索赔进行审核，并按照甲方要求进行整改。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至施工项目竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点本合同约定的施工地点为____________________。5.3合同履行方式1）乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成设计变更和索赔处理工作。2）乙方应按照设计变更和索赔处理结果，及时调整施工方案，确保施工进度和质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲方、乙方及其他相关方签字盖章后生效。6.2终止条件1）合同约定的施工项目竣工验收合格。2）合同约定的其他终止条件。6.3终止程序1）合同终止前，甲乙双方应就设计变更和索赔处理达成一致意见。2）合同终止后，双方应按照合同约定进行结算。6.4终止后果1）合同终止后，乙方应按照合同约定，继续完成剩余的施工任务。2）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，对已发生的费用进行结算。七、费用与支付7.1费用构成1）设计变更费用：包括因设计变更产生的材料费、人工费、机械费、管理费等。2）索赔费用：包括因索赔产生的直接费用和间接费用，如停工损失、窝工费、误期损失等。3）其他费用：包括合同约定或法律法规规定的其他费用。7.2支付方式1）设计变更费用：乙方应在设计变更完成后，向甲方提交费用清单及相关证明材料，甲方应在收到费用清单后15个工作日内支付。2）索赔费用：乙方应在索赔事件发生后，向甲方提交索赔报告及相关证明材料，甲方应在收到索赔报告后30个工作日内支付。7.3支付时间1）设计变更费用：在乙方提交费用清单及相关证明材料后，甲方应在15个工作日内支付。2）索赔费用：在乙方提交索赔报告及相关证明材料后，甲方应在30个工作日内支付。7.4支付条款1）甲方应在支付设计变更费用和索赔费用时，扣除乙方应承担的税费。2）甲方支付设计变更费用和索赔费用时，应通过银行转账方式进行。八、违约责任8.1甲方违约1）甲方未按时支付设计变更费用和索赔费用的，应向乙方支付违约金，违约金按未支付金额的千分之五计算。2）甲方未按合同约定提供设计变更和索赔处理所需资料的，应承担相应的责任。8.2乙方违约1）乙方未按时完成设计变更和索赔处理工作的，应向甲方支付违约金，违约金按延误天数乘以每日合同金额的千分之一计算。2）乙方提供虚假费用清单或索赔报告的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1）违约金和赔偿金额的支付，应通过银行转账方式进行。2）甲方和乙方在合同中约定的其他赔偿条款，应按约定执行。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于：设计变更方案、索赔报告、相关技术资料、商业秘密等。9.2保密期限本合同涉及的保密期限自合同签订之日起至合同终止后的三年内。9.3保密履行方式1）甲方和乙方应采取合理的保密措施，确保保密内容的保密性。2）未经对方同意，任何一方不得泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。2）政府行为：如政策调整、法律法规变化等。3）社会异常事件：如罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1）不可抗力发生时，甲方和乙方应及时通知对方，并提供相关证明材料。2）不可抗力发生导致合同无法履行的，双方应协商解决，必要时可暂停或终止合同。10.4不可抗力实例1）因地震导致施工无法进行，经双方确认后，可暂停施工。2）因政策调整导致施工成本增加，经双方协商，可调整合同价格。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，甲乙双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形1）涉及国家安全、商业秘密等法律法规禁止转让的情形。2）合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1）本合同中未明确规定的其他权利，甲方和乙方均享有。2）甲方保留对设计变更和索赔处理结果的最终决定权。13.2特殊权力保留1）在合同履行过程中，如遇重大设计变更或索赔事件，甲方有权邀请第三方进行评估。2）如遇不可抗力事件，甲方有权根据实际情况调整合同条款。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1）甲乙双方经协商一致，可对本合同进行修改和补充。2）修改和补充的内容应以书面形式确定，并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力1）经双方签字盖章的修改和补充内容，与本合同具有同等法律效力。2）修改和补充内容与本合同内容冲突的，以修改和补充内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1）甲乙双方应相互协作，确保设计变更和索赔处理工作的顺利进行。2）双方应提供必要的协助，包括但不限于提供相关资料、现场配合等。15.2协作与配合方式1）甲乙双方应定期召开会议，讨论设计变更和索赔处理工作中的问题。2）双方应建立信息共享机制，及时沟通相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议，任何口头或书面陈述均不影响本合同的完整性。16.3增减条款本合同中未约定的增减条款，经甲乙双方协商一致，可另行签订补充协议。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.2024年度建筑工程施工合同设计变更与索赔处理协议书2.设计变更通知单3.索赔报告及费用清单4.不可抗力事件证明材料5.协议修改和补充记录6.会议纪要7.保密协议8.第三方评估报告9.法律法规及政策文件10.其他相关证明材料二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付设计变更费用和索赔费用。未按合同约定提供设计变更和索赔处理所需资料。未按合同约定调整合同价格。2.乙方违约：未按时完成设计变更和索赔处理工作。提供虚假费用清单或索赔报告。未按合同约定进行施工。违约行为的认定：违约行为应具有事实依据，甲方或乙方应及时提供相关证明材料。双方应协商解决违约行为，协商不成时，可依法向人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.设计变更：指在施工过程中，因设计、技术、材料、工艺等原因对原设计图纸、技术规范、施工方案等进行的修改、补充或调整。2.索赔：指在施工过程中，因不可抗力、合同违约