二零二五年度储能设备箱涵施工劳务分包管理协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度储能设备箱涵施工劳务分包管理协议1本合同目录一览1.定义和解释1.1储能设备1.2箱涵施工1.3劳务分包1.4协议期限1.5术语和定义2.双方权利与义务2.1分包方权利2.2分包方义务2.3总包方权利2.4总包方义务3.工程范围与内容3.1工程概况3.2施工图纸与技术规范3.3工程进度计划3.4质量标准与要求4.施工组织与管理4.1施工组织设计4.2管理体系与制度4.3安全生产与文明施工4.4环境保护与节能减排5.材料与设备供应5.1材料供应责任5.2设备供应责任5.3材料与设备的质量要求6.价格与支付6.1工程造价6.2付款方式与期限6.3逾期付款违约责任6.4付款结算7.施工进度与工期7.1进度安排7.2工期延误责任7.3施工进度调整8.质量保证与验收8.1质量保证措施8.2质量验收标准8.3质量问题处理9.风险管理9.1风险识别与评估9.2风险防范措施9.3风险责任承担10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除或终止后的处理13.不可抗力13.1不可抗力事件定义13.2不可抗力事件处理13.3不可抗力事件证明14.其他14.1合同生效与备案14.2合同附件14.3合同解释14.4合同修订与补充第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1储能设备1.1.1指本合同中所涉及的储能电池系统、逆变器、变压器等设备。1.1.2储能设备应符合国家相关标准和规定，并提供合格证明文件。1.2箱涵施工1.2.1指本合同中所涉及的储能设备箱涵的施工活动，包括但不限于土建、安装、调试等。1.2.2箱涵施工应符合国家相关标准和规定，确保工程质量。1.3劳务分包1.3.1指分包方按照总包方的委托，对储能设备箱涵施工进行劳务分包。1.3.2劳务分包应遵守国家相关法律法规和行业标准。1.4协议期限1.4.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。1.4.2协议期满后，如需续签，双方应提前一个月进行协商。1.5术语和定义1.5.1本合同中未定义的术语，应按照国家相关法律法规和行业标准进行解释。2.双方权利与义务2.1分包方权利2.1.1分包方有权要求总包方提供必要的施工图纸、技术规范和工程进度计划。2.1.2分包方有权要求总包方按照约定支付工程款。2.2分包方义务2.2.1分包方应按照合同约定，按时、按质完成施工任务。2.2.2分包方应遵守安全生产、文明施工等规定，确保施工安全。2.3总包方权利2.3.1总包方有权要求分包方按照合同约定，按时、按质完成施工任务。2.3.2总包方有权对分包方的施工质量进行检查。2.4总包方义务2.4.1总包方应按照合同约定，向分包方提供必要的施工图纸、技术规范和工程进度计划。2.4.2总包方应按照约定支付工程款。3.工程范围与内容3.1工程概况3.1.1本工程为储能设备箱涵施工，包括土建、安装、调试等环节。3.2施工图纸与技术规范3.2.1施工图纸应符合国家相关标准和规定，由总包方提供。3.3工程进度计划3.3.1工程进度计划应包括各阶段施工时间、质量标准等。3.4质量标准与要求3.4.1工程质量应符合国家相关标准和规定，确保工程质量。4.施工组织与管理4.1施工组织设计4.1.1分包方应根据工程特点，编制施工组织设计。4.2管理体系与制度4.2.1分包方应建立健全管理体系与制度，确保施工顺利进行。4.3安全生产与文明施工4.3.1分包方应严格执行安全生产与文明施工规定，确保施工安全。4.4环境保护与节能减排4.4.1分包方应遵守环境保护与节能减排规定，减少对环境的影响。5.材料与设备供应5.1材料供应责任5.1.1总包方负责提供施工所需的材料。5.2设备供应责任5.2.1总包方负责提供施工所需的设备。5.3材料与设备的质量要求5.3.1材料与设备应符合国家相关标准和规定，并提供合格证明文件。8.价格与支付8.1工程造价8.1.1工程造价应根据施工图纸、技术规范和市场价格确定。8.1.2工程造价应包含材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。8.2付款方式与期限8.2.1付款方式为分阶段支付，具体如下：预付款：合同签订后5个工作日内支付总额的20%。进度款：每个阶段完成后5个工作日内支付该阶段工程款的80%。验收款：工程验收合格后5个工作日内支付剩余的10%。保修金：工程验收合格后支付总额的5%作为保修金，保修期满无质量问题后无息退还。8.3逾期付款违约责任8.3.1如分包方未按时支付工程款，应向总包方支付逾期付款违约金，违约金比例为每日千分之五。8.4付款结算8.4.1付款结算应以银行转账方式进行，双方应提供相应的银行账户信息。9.施工进度与工期9.1进度安排9.1.1分包方应根据工程进度计划，合理安排施工进度。9.2工期延误责任9.2.1如因分包方原因造成工期延误，分包方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿总包方因此造成的损失。9.3施工进度调整9.3.1如因不可抗力或非分包方原因导致施工进度调整，双方应协商一致后进行。10.质量保证与验收10.1质量保证措施10.1.1分包方应采取必要的技术和管理措施，确保工程质量。10.2质量验收标准10.2.1工程质量验收应按照国家相关标准和规范执行。10.3质量问题处理10.3.1发生质量问题后，分包方应立即采取措施进行整改，并提交整改报告。11.风险管理11.1风险识别与评估11.1.1双方应共同识别可能影响工程的风险，并评估其可能性和影响。11.2风险防范措施11.2.1双方应根据风险识别和评估结果，采取相应的防范措施。11.3风险责任承担11.3.1风险责任应根据风险产生的原因和影响程度，由相关方承担。12.违约责任12.1违约情形12.1.1分包方未按合同约定完成施工任务，或未达到质量标准。12.2违约责任承担12.2.1分包方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约金计算12.3.1违约金的计算应依据合同约定和实际损失情况确定。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决争议，协商不成的，可提交仲裁或诉讼。13.2争议解决程序13.2.1争议解决程序应按照相关法律法规和仲裁规则进行。13.3争议解决地点13.3.1争议解决地点为双方约定的仲裁机构所在地。14.其他14.1合同生效与备案14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，并应向相关部门备案。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、进度计划等。14.3合同解释14.3.1本合同的解释权归总包方所有。14.4合同修订与补充14.4.1本合同如有修订或补充，应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念与界定1.1本合同中，第三方指在甲乙双方约定事项中，提供专业服务、技术支持、中介协调或其他辅助作用的独立法人或其他组织。1.2第三方不包括合同签订的甲乙双方及其关联公司、子公司、分支机构。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并书面通知对方。2.2第三方介入应符合国家相关法律法规，不得违反本合同约定。3.第三方责权利3.1第三方责任3.1.1第三方应按照本合同约定，履行其专业服务、技术支持、中介协调等职责。3.1.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致甲乙双方利益受损，应承担相应的法律责任。3.2第三方权利3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以便其履行职责。3.2.2第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。3.3第三方义务3.3.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密和业务信息。3.3.2第三方应按时、按质完成其承担的工作。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分4.1.1第三方在履行职责过程中，与甲方发生争议，由甲方负责协调解决。4.1.2第三方在履行职责过程中，如需甲方协助，甲方应予以配合。4.2第三方与乙方的划分4.2.1第三方在履行职责过程中，与乙方发生争议，由乙方负责协调解决。4.2.2第三方在履行职责过程中，如需乙方协助，乙方应予以配合。4.3第三方与甲乙双方的划分4.3.1第三方在履行职责过程中，如涉及甲乙双方共同利益，由甲乙双方协商解决。4.3.2第三方在履行职责过程中，如需甲乙双方共同协助，甲乙双方应予以配合。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额应根据其承担的工作性质、服务范围和合同约定确定。5.2第三方责任限额不得超过本合同约定的总工程款的一定比例，具体比例由甲乙双方协商确定。6.第三方介入的程序6.1甲乙双方协商确定第三方介入事项，并书面通知对方。6.2第三方根据甲乙双方的要求，提供相关服务或协助。6.3第三方在履行职责过程中，如发生争议，由甲乙双方协商解决。7.第三方介入的终止7.1第三方介入期间，如甲乙双方协商一致，可以终止第三方介入。7.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照本合同约定，继续履行各自的权利和义务。8.第三方介入的变更8.1第三方介入事项发生变更，甲乙双方应重新协商确定，并书面通知对方。8.2第三方介入事项变更后，第三方的职责、权利、义务相应调整。9.第三方介入的保密9.1第三方在介入过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和业务信息。10.第三方介入的费用10.1第三方介入的费用应根据合同约定和实际工作情况确定。10.2第三方介入的费用由甲乙双方承担，具体承担方式由甲乙双方协商确定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸与技术规范详细要求：提供完整、准确的施工图纸，包括但不限于结构图、设备图、安装图等；技术规范应符合国家相关标准和规定。2.工程进度计划详细要求：包括各阶段施工时间、质量标准、安全措施等；计划应具有可操作性，并可根据实际情况进行调整。3.材料设备清单详细要求：包括材料设备名称、规格、型号、数量、产地、供应商等信息。4.人员配备表详细要求：包括项目管理人员、技术人员、施工人员等名单、职责、资质等。5.安全生产与文明施工方案详细要求：包括安全生产管理制度、文明施工措施、应急预案等。6.环境保护与节能减排措施详细要求：包括环境保护措施、节能减排措施、废弃物处理方案等。7.质量保证体系文件详细要求：包括质量管理体系文件、质量控制措施、质量检验标准等。8.付款凭证详细要求：包括银行汇款单、转账凭证、发票等。9.施工日志详细要求：记录施工过程中的各项活动，包括但不限于施工进度、质量问题、整改措施等。10.验收报告详细要求：包括工程质量、安全、环境保护等方面的验收意见和结论。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按时完成施工任务。责任认定标准：根据合同约定的工期，每延误一天，分包方应向总包方支付合同金额的0.1%作为违约金。示例说明：若合同约定工期为120天，分包方实际完成工期为150天，则违约金为合同金额的0.1%×(150120)天。2.违约行为：分包方未达到工程质量标准。责任认定标准：根据国家相关标准和规范，对不合格部分进行返工，并承担由此产生的费用。示例说明：若工程中某部分质量不合格，经检测机构鉴定为不合格，分包方需返工并承担返工费用。3.违约行为：总包方未按时支付工程款。责任认定标准：每逾期支付一天，总包方应向分包方支付合同金额的0.05%作为违约金。示例说明：若合同约定支付某笔工程款时间为30天内，总包方实际支付时间为第40天，则违约金为合同金额的0.05%×10天。4.违约行为：第三方泄露商业秘密。责任认定标准：第三方泄露商业秘密，应承担相应的法律责任，并向甲乙双方支付违约金。示例说明：若第三方泄露甲乙双方的商业秘密，导致双方利益受损，第三方应支付违约金并承担相应的法律责任。5.违约行为：第三方未按时完成其承担的工作。责任认定标准：根据合同约定，每延误一天，第三方应向甲乙双方支付合同金额的0.1%作为违约金。示例说明：若合同约定第三方应在30天内完成某项工作，实际完成时间为第45天，则违约金为合同金额的0.1%×15天。6.违约行为：第三方违反保密义务。责任认定标准：第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任，并向甲乙双方支付违约金。示例说明：若第三方泄露甲乙双方的商业秘密，导致双方利益受损，第三方应支付违约金并承担相应的法律责任。全文完。二零二四年度储能设备箱涵施工劳务分包管理协议2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式1.4注册地址2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3施工工艺要求4.技术标准与规范4.1国家及行业标准4.2企业标准4.3施工质量标准5.工程量及计价方式5.1工程量清单5.2计价方式5.3造价组成6.工程进度及节点6.1进度计划6.2进度节点6.3进度调整7.付款方式及期限7.1付款比例7.2付款方式7.3付款期限8.材料供应与管理8.1材料供应责任8.2材料质量要求8.3材料管理责任9.施工现场管理9.1施工现场布置9.2施工安全9.3施工文明9.4施工环境保护10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.保密条款12.1保密内容12.2保密义务12.3保密期限13.合同解除与终止13.1解除条件13.2解除程序13.3合同终止14.其他约定事项14.1合同生效条件14.2合同附件14.3合同未尽事宜第一部分：合同如下：1.协议双方基本信息1.1双方名称甲方：储能设备有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2法定代表人或授权代表甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3联系方式甲方联系电话：0215678乙方联系电话：021876543211.4注册地址甲方注册地址：上海市区路号乙方注册地址：上海市区路号2.项目概况2.1项目名称二零二四年度储能设备箱涵施工项目2.2项目地点上海市区路2.3项目规模占地面积：10000平方米建筑面积：5000平方米2.4项目工期自合同签订之日起，共计6个月3.工程范围及内容3.1工程范围储能设备箱涵的施工、安装及调试3.2工程内容包括但不限于：（1）箱涵主体结构施工；（2）箱涵内管道安装；（3）箱涵内电气设备安装；（4）箱涵外保温及防水施工。3.3施工工艺要求（1）严格按照国家及行业标准进行施工；（2）确保工程质量达到优良等级；（3）施工过程中，应注重环保、节能、减排。4.技术标准与规范4.1国家及行业标准《建筑抗震设计规范》（GB500112010）《建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范》（GB502422002）4.2企业标准（1）甲方企业内部施工规范；（2）甲方企业内部质量标准。4.3施工质量标准（1）达到国家及行业标准要求；（2）确保工程质量达到优良等级。5.工程量及计价方式5.1工程量清单详见附件一：工程量清单。5.2计价方式采用固定总价方式，以工程量清单为准。5.3造价组成（1）人工费；（2）材料费；（3）机械费；（4）管理费；（5）利润。6.工程进度及节点6.1进度计划详见附件二：工程进度计划。6.2进度节点（1）开工节点：合同签订后15日内；（2）主体结构施工完成节点：合同签订后45日内；（3）电气设备安装完成节点：合同签订后60日内；（4）竣工验收节点：合同签订后90日内。6.3进度调整如遇不可抗力因素或其他特殊情况导致工程进度延迟，双方应协商一致后进行调整。8.材料供应与管理8.1材料供应责任甲方负责提供施工所需的主要材料，包括但不限于钢材、混凝土、防水材料等。乙方应按照甲方提供的材料清单、规格、型号和质量要求进行施工。8.2材料质量要求所有材料必须符合国家及行业标准，并经甲方验收合格后方可使用。乙方应提供材料合格证明文件，包括生产许可证、产品质量检验报告等。8.3材料管理责任乙方负责材料的储存、保管和合理使用。所有材料应按照规定的储存条件进行存放，防止损坏、变质或被盗。材料使用后，乙方应做好记录，并在工程完成后清点剩余材料。9.施工现场管理9.1施工现场布置乙方应根据施工图纸和现场实际情况，合理布置施工现场，确保施工安全、文明、有序。施工现场应设置明显的警示标志和防护设施。9.2施工安全乙方应严格执行国家和地方的安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制。施工过程中，必须采取有效措施，防止发生安全事故。9.3施工文明乙方应遵守施工现场文明施工规定，保持施工现场整洁，及时清理施工垃圾，减少对周边环境的影响。9.4施工环境保护乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。施工结束后，应进行环境保护恢复工作，确保恢复到施工前的环境状态。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序双方应在本合同签订之日起30日内，就争议事项进行协商。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决机构如双方同意，可以约定由仲裁委员会仲裁解决争议。11.违约责任11.1违约情形（1）甲方未按约定提供材料或支付工程款；（2）乙方未按约定完成工程或提供不合格工程；（3）一方未按约定履行保密义务；（4）一方未按约定履行合同解除或终止责任。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。违约金的具体计算方法由双方在合同中约定。11.3违约赔偿违约赔偿的具体数额由双方协商确定，并在合同中明确。12.保密条款12.1保密内容双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息均属保密范围。12.2保密义务双方应采取必要措施，保护对方保密信息的安全，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.3保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。13.合同解除与终止13.1解除条件（1）一方违约，另一方提出解除合同；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。13.2解除程序一方提出解除合同时，应书面通知对方。对方收到通知后，应在15日内回复是否同意解除。13.3合同终止合同解除后，双方应立即终止合同关系，并按照约定处理剩余事宜。14.其他约定事项14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件本合同附件包括但不限于：工程量清单、工程进度计划、材料清单等。14.3合同未尽事宜本合同未尽事宜，由双方协商解决。协商不成的，按照相关法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、设计单位等。15.2第三方介入情形（1）项目需要专业评估或监督；（2）合同履行过程中出现争议，需要第三方调解；（3）项目需要第三方提供技术支持或咨询服务；（4）其他经甲乙双方同意的情形。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本条款所指责任限额是指第三方因履行合同过程中产生的责任，对甲乙双方应承担的最高赔偿限额。16.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在合同附件中明确。16.3责任限额变更如需变更第三方责任限额，甲乙双方应书面同意，并在合同附件中予以更新。17.第三方责权利17.1第三方权利（1）根据合同约定，第三方有权获取必要的信息和数据；（2）第三方有权对项目进行评估、监督、咨询或提供服务；（3）第三方有权要求甲乙双方履行合同义务。17.2第三方义务（1）第三方应按照合同约定，履行相应的评估、监督、咨询或服务职责；（2）第三方应保守甲乙双方的商业秘密和项目信息；（3）第三方应遵守国家法律法规和行业规范。17.3第三方责任（1）第三方在履行合同过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任；（2）第三方违反保密义务，泄露甲乙双方商业秘密或项目信息的，应承担相应的法律责任；（3）第三方在履行合同过程中，因不可抗力导致合同无法履行的，不承担赔偿责任。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方应接受甲方的指导和监督，按照甲方的要求履行合同义务。18.2第三方与乙方的关系第三方应接受乙方的配合和协助，共同完成合同约定的项目。18.3第三方与其他第三方的关系第三方之间应相互尊重，避免因工作交叉或利益冲突而影响项目进展。19.第三方介入的程序19.1第三方介入申请甲乙双方协商一致后，向第三方发出介入申请，并明确介入范围、期限和费用。19.2第三方介入确认第三方在收到介入申请后，应在7日内予以确认，并书面通知甲乙双方。19.3第三方介入实施第三方介入后，应按照合同约定和甲乙双方的要求，开展相关工作。19.4第三方介入终止（1）合同履行完毕或合同解除后，第三方介入终止；（2）甲乙双方协商一致，可提前终止第三方介入；（3）