2024年电力工程承建与安装合同3篇_第1页
2024年电力工程承建与安装合同3篇_第2页
2024年电力工程承建与安装合同3篇_第3页
2024年电力工程承建与安装合同3篇_第4页
2024年电力工程承建与安装合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩71页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年电力工程承建与安装合同本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1承建方信息1.2安装方信息第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同签订及生效3.1签订时间3.2生效时间3.3合同期限第四条工程设计及施工4.1设计要求4.2施工方案4.3施工进度4.4施工质量第五条工程验收5.1验收标准5.2验收程序5.3验收时间5.4验收不合格的处理第六条工程付款及结算6.1付款方式6.2付款比例6.3结算时间6.4结算方式第七条工程保修7.1保修期限7.2保修内容7.3保修责任第八条违约责任8.1承建方违约责任8.2安装方违约责任8.3违约金第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用第十条合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理第十一条合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后的处理第十二条合同附件12.1设计图纸12.2施工方案12.3其他相关资料第十三条合同备案13.1备案机构13.2备案时间13.3备案材料第十四条合同生效及其他14.1合同生效14.2合同变更14.3合同解除14.4合同终止14.5合同解除、终止后的处理14.6合同争议解决14.7合同签署日期14.8合同份数及效力第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1承建方信息1.1.1名称:_________1.1.2地址:_________1.1.3法定代表人:_________1.1.4联系电话:_________1.1.5注册资本:_________1.1.6证书编号:_________1.2安装方信息1.2.1名称:_________1.2.2地址:_________1.2.3法定代表人:_________1.2.4联系电话:_________1.2.5注册资本:_________1.2.6证书编号:_________第二条工程概况2.1工程名称:_________2.2工程地点:_________2.3工程规模:_________2.4工程内容:2.4.1电力设施建设2.4.2电力设备安装2.4.3配电系统设计2.4.4其他相关配套工程第三条合同签订及生效3.1签订时间:_________3.2生效时间:自合同签订之日起生效3.3合同期限:自合同生效之日起_________年第四条工程设计及施工4.1设计要求:4.1.1设计应符合国家相关标准和规范4.1.2设计应满足工程实际需求4.1.3设计文件应完整、准确、清晰4.2施工方案:4.2.1施工方案应符合设计要求4.2.2施工方案应确保工程质量和安全4.2.3施工方案应明确施工进度和施工方法4.3施工进度:4.3.1施工进度计划应经双方确认4.3.2施工进度应按计划执行,如有变更应提前通知对方4.3.3施工进度延误,应承担相应责任4.4施工质量:4.4.1施工质量应符合国家标准和规范4.4.2施工单位应建立质量管理体系4.4.3工程验收合格前,不得进行下一道工序施工第五条工程验收5.1验收标准:5.1.1验收标准应符合国家相关标准和规范5.1.2验收标准应满足工程实际需求5.2验收程序:5.2.1验收前应通知对方5.2.2验收应由双方共同进行5.2.3验收不合格,应查明原因并整改5.3验收时间:5.3.1验收应在工程完工后_________日内进行5.3.2如有特殊情况,可协商延期验收5.4验收不合格的处理:5.4.1验收不合格,由施工单位进行整改5.4.2整改完成后,应重新进行验收5.4.3验收合格后方可交付使用第六条工程付款及结算6.1付款方式:6.1.1付款方式为分期付款6.1.2付款比例:工程进度款_________%,竣工结算款_________%,质保金_________%(不计息)6.2付款比例:6.2.1第一个付款节点:工程开工后_________日内支付6.2.2第二个付款节点:工程完工验收合格后_________日内支付6.2.3第三个付款节点:工程竣工验收合格后_________日内支付6.3结算时间:6.3.1结算时间为工程竣工验收合格后_________日内6.4结算方式:6.4.1结算方式为银行转账第七条工程保修7.1保修期限:7.1.1电力设施建设保修期限为_________年7.1.2电力设备安装保修期限为_________年7.2保修内容:7.2.1保修内容包括但不限于设备故障、工程缺陷等7.3保修责任:7.3.1在保修期内,如因工程质量问题导致设备故障或工程缺陷,由施工单位负责维修或更换7.3.2保修期内,因用户不当使用、自然灾害等原因导致设备故障或工程缺陷,由用户自行承担责任第八条违约责任8.1承建方违约责任8.1.1未按合同约定完成工程建设的,每逾期一日,应支付合同总价款的_________%作为违约金。8.1.2工程质量不符合合同约定的,应承担修复费用,并赔偿由此造成的损失。8.1.3工程进度延误,每逾期一日,应支付合同总价款的_________%作为违约金。8.2安装方违约责任8.2.1未按合同约定进行设备安装的,每逾期一日,应支付合同总价款的_________%作为违约金。8.2.2设备安装质量不符合合同约定的,应承担修复费用,并赔偿由此造成的损失。8.2.3设备安装进度延误,每逾期一日,应支付合同总价款的_________%作为违约金。8.3违约金8.3.1违约金应在违约行为发生后_________日内支付。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议。9.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1本合同争议解决机构为_________。9.3争议解决费用9.3.1争议解决费用由败诉方承担,除非法律另有规定。第十条合同解除10.1合同解除条件10.1.1一方严重违约,另一方有权解除合同。10.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行,双方均有权解除合同。10.2合同解除程序10.2.1解除合同应书面通知对方。10.2.2解除合同后,双方应按照合同约定进行善后处理。10.3合同解除后的处理10.3.2双方应互相返还已支付的款项。第十一条合同终止11.1合同终止条件11.1.1合同期限届满。11.1.2双方协商一致解除合同。11.1.3合同因法定原因终止。11.2合同终止程序11.2.1合同终止应书面通知对方。11.2.2合同终止后,双方应按照合同约定进行善后处理。11.3合同终止后的处理11.3.2双方应互相返还已支付的款项。第十二条合同附件12.1设计图纸12.1.1设计图纸应包含工程名称、设计日期、设计单位等信息。12.2施工方案12.2.1施工方案应包含施工内容、施工进度、施工方法等信息。12.3其他相关资料12.3.1其他相关资料应包括合同签订文件、验收报告等。第十三条合同备案13.1备案机构13.1.1合同备案机构为_________。13.2备案时间13.2.1合同签订后_________日内备案。13.3备案材料13.3.1备案材料包括但不限于合同文本、相关证明文件等。第十四条合同生效及其他14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同变更14.2.1合同变更需经双方书面同意,并签订补充协议。14.3合同解除14.3.1合同解除需按第十条约定进行。14.4合同终止14.4.1合同终止需按第十一条约定进行。14.5合同解除、终止后的处理14.5.1合同解除或终止后,双方应按照合同约定进行善后处理。14.6合同争议解决14.6.1本合同争议解决方式为第九条约定。14.7合同签署日期14.7.1本合同签署日期为_________。14.8合同份数及效力14.8.1本合同一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1本合同项下,第三方介入是指除甲乙双方之外的第三方,包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等,为履行本合同提供专业服务或参与合同相关活动。15.2第三方介入应遵循公平、公正、公开的原则,并需经甲乙双方书面同意。第十六条第三方介入的条件16.1.1第三方具备相应的资质和能力;16.1.2第三方介入的服务内容符合本合同的要求;16.1.3第三方介入不违反法律法规及社会公共利益。第十七条第三方介入的职责与权限17.1第三方介入的职责包括但不限于:17.1.1按照本合同约定,提供专业服务或参与合同相关活动;17.1.2对工程进度、质量、安全等方面进行监督和检查;17.1.3对第三方介入过程中发现的问题提出意见和建议。17.2第三方介入的权限包括但不限于:17.2.1对工程进度、质量、安全等方面进行监督和检查;17.2.2对发现的问题提出整改要求;17.2.3对第三方介入过程中的争议进行调解。第十八条第三方介入的费用与支付18.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定承担。18.2第三方介入的费用支付方式如下:18.2.1第三方介入费用按月结算,每月支付;18.2.2第三方介入费用支付至第三方指定的账户。第十九条第三方介入的责任限额19.1第三方介入的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体如下:19.1.1第三方介入因自身原因导致工程进度延误,每延误一日,应支付合同总价款的_________%作为违约金;19.1.2第三方介入因自身原因导致工程质量不合格,应承担修复费用,并赔偿由此造成的损失;19.1.3第三方介入因自身原因导致安全事故,应承担相应的法律责任。第二十条第三方介入的争议处理20.1第三方介入过程中发生的争议,应由第三方与甲乙双方协商解决。20.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十一条第三方介入的退出机制21.1第三方介入期间,如需退出,应提前_________日书面通知甲乙双方。21.2第三方退出后,甲乙双方应按照合同约定进行善后处理。第二十二条第三方介入的其他约定22.1第三方介入过程中,第三方应遵守国家法律法规和行业规范。22.2第三方介入过程中,第三方应保守甲乙双方的商业秘密。22.3第三方介入过程中,第三方应承担相应的保密义务。第二十三条第三方介入与其他各方的划分说明23.1第三方介入不改变甲乙双方的权利和义务,第三方仅作为服务提供方参与合同履行。23.2第三方介入过程中,甲乙双方应保持沟通,确保工程顺利进行。23.3第三方介入过程中,第三方应服从甲乙双方的监督管理。23.4第三方介入过程中,如第三方与其他方发生争议,应由第三方自行解决,不影响甲乙双方的合同履行。23.5第三方介入过程中,如第三方与其他方发生纠纷,甲乙双方有权介入调解,但最终责任由第三方承担。23.6第三方介入过程中,如第三方违反合同约定,甲乙双方有权终止第三方介入,并要求其承担相应的违约责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸详细要求:包含工程名称、设计日期、设计单位、设计内容、技术参数、材料规格等详细信息。说明:设计图纸是工程实施的重要依据,应确保其准确性和完整性。2.施工方案详细要求:包含施工内容、施工进度、施工方法、安全措施、质量保证措施等详细信息。说明:施工方案是施工过程中的指导文件,应确保其合理性和可行性。3.工程进度报告说明:工程进度报告是监督工程进度的重要手段,应定期提交。4.工程验收报告详细要求:包含工程验收时间、验收结果、验收意见、存在问题及整改措施等信息。说明:工程验收报告是确认工程是否达到合同要求的重要依据。5.工程变更通知详细要求:包含变更原因、变更内容、变更影响、变更费用等信息。说明:工程变更通知是处理工程变更的重要文件,应详细记录变更情况。6.付款申请与审批表详细要求:包含付款金额、付款原因、付款时间、付款方式等信息。说明:付款申请与审批表是工程款项支付的重要依据,应确保其真实性。7.质量检验报告详细要求:包含检验项目、检验方法、检验结果、存在问题及整改措施等信息。说明:质量检验报告是确保工程质量的重要手段,应定期提交。8.保修记录详细要求:包含保修项目、保修时间、保修内容、保修结果等信息。说明:保修记录是保障工程长期稳定运行的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定的时间完成工程建设。责任认定标准:每逾期一日,支付合同总价款的_________%作为违约金。示例说明:若工程合同约定工期为90天,实际工期超过90天,则每天需支付合同总价款的_________%作为违约金。2.违约行为:工程质量不符合合同约定。责任认定标准:承担修复费用,并赔偿由此造成的损失。示例说明:若工程验收不合格,因质量问题导致修复费用为合同总价款的_________%,则乙方需承担该修复费用,并赔偿甲方相应损失。3.违约行为:未按合同约定进行设备安装。责任认定标准:每逾期一日,支付合同总价款的_________%作为违约金。示例说明:若设备安装合同约定工期为60天,实际工期超过60天,则每天需支付合同总价款的_________%作为违约金。4.违约行为:工程进度延误。责任认定标准:每逾期一日,支付合同总价款的_________%作为违约金。示例说明:若工程合同约定工期为120天,实际工期超过120天,则每天需支付合同总价款的_________%作为违约金。5.违约行为:工程验收不合格。责任认定标准:承担修复费用,并赔偿由此造成的损失。示例说明:若工程验收不合格,因质量问题导致修复费用为合同总价款的_________%,则乙方需承担该修复费用,并赔偿甲方相应损失。6.违约行为:未按合同约定支付工程款项。责任认定标准:每逾期一日,支付合同总价款的_________%作为违约金。示例说明:若合同约定每月支付工程款项,实际支付时间超过约定时间,则每天需支付合同总价款的_________%作为违约金。全文完。2024年电力工程承建与安装合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承建方名称、地址、法定代表人1.2安装方名称、地址、法定代表人1.3合同签订日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.承建方责任与义务3.1承建方资质要求3.2承建方施工方案3.3质量保证措施3.4安全生产责任4.安装方责任与义务4.1安装方资质要求4.2安装方施工方案4.3质量保证措施4.4安全生产责任5.项目进度与验收5.1项目进度安排5.2验收标准与程序5.3验收不合格处理6.质量保证期6.1质量保证期限6.2质量保证期内责任7.技术服务与支持7.1技术服务范围7.2技术支持方式8.付款方式及进度8.1付款方式8.2付款进度安排9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1设计图纸12.2施工方案12.3有关技术文件13.合同变更与解除13.1合同变更程序13.2合同解除条件14.其他约定事项14.1合同解释14.2合同份数14.3合同签署第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1承建方名称:电力工程公司1.2承建方地址:省市区路号1.3承建方法定代表人:1.4安装方名称:YY电气安装公司1.5安装方地址:省市区路号1.6安装方法定代表人:1.7合同签订日期:2024年1月1日2.项目概况2.1项目名称:市区变电站电力工程2.2项目地点:市区变电站2.3项目规模:10万千伏变电站一座,包括主变压器、配电装置、线路等2.4项目工期:自合同签订之日起12个月3.承建方责任与义务3.1承建方资质要求:具备电力工程施工总承包二级资质3.2承建方施工方案:提供详细的施工组织设计和施工进度计划3.3质量保证措施:严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量3.4安全生产责任:建立健全安全生产责任制,确保施工现场安全4.安装方责任与义务4.1安装方资质要求:具备电力设施安装工程专业承包二级资质4.2安装方施工方案:提供详细的安装组织设计和安装进度计划4.3质量保证措施:严格按照国家相关标准和规范进行安装,确保工程质量4.4安全生产责任:建立健全安全生产责任制,确保施工现场安全5.项目进度与验收5.1项目进度安排:按照合同工期,分阶段完成施工任务5.2验收标准与程序:按照国家相关标准和规范进行验收,验收合格后方可进入下一阶段5.3验收不合格处理:对验收不合格的工程部分,由承建方进行整改,直至合格6.质量保证期6.1质量保证期限:自竣工验收合格之日起24个月6.2质量保证期内责任:在质量保证期内,如因施工质量问题导致设施损坏,承建方负责维修或更换7.技术服务与支持7.1技术服务范围:提供项目设计、施工、验收等阶段的技术咨询服务7.2技术支持方式:通过现场指导、远程协助等方式提供技术支持8.付款方式及进度8.1付款方式:合同总价分为三个阶段支付,分别为合同签订后支付30%预付款,主体工程完工后支付50%,竣工验收合格并交付使用后支付剩余的20%8.2付款进度安排:具体付款时间节点与工程进度同步,承建方需提交相关进度证明和付款申请9.违约责任9.1违约情形:包括但不限于未按时完成工程、工程质量不符合合同要求、擅自变更设计、拖延验收等9.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失、承担返工重做费用等10.争议解决10.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成则提交合同签订地人民法院诉讼解决10.2争议解决程序:自争议发生之日起30日内提交争议解决申请,法院审理期限不超过3个月11.合同生效与终止11.1合同生效条件:合同双方签字盖章后生效,自合同签订之日起正式实施11.2合同终止条件:因不可抗力导致合同无法履行、合同双方协商一致解除合同、合同约定的终止条件成就等12.合同附件12.1设计图纸:包括但不限于总平面图、设备布置图、系统图等12.2施工方案:包括但不限于施工组织设计、施工进度计划、施工工艺等12.3有关技术文件:包括但不限于国家标准、行业标准、设计规范、技术说明书等13.合同变更与解除13.1合同变更程序:任何一方提出合同变更需书面通知对方,经双方协商一致后,以书面形式修改合同内容13.2合同解除条件:包括但不限于违约行为、不可抗力、合同目的无法实现等14.其他约定事项14.1合同解释:本合同以中文文本为准,如有歧义,以合同双方协商一致的解释为准14.2合同份数:本合同一式八份,合同双方各执四份,具有同等法律效力14.3合同签署:本合同经双方代表签字盖章后生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在履行本合同过程中,可能涉及到的第三方包括但不限于监理方、审计方、评估方、保险方、技术顾问等。15.2第三方介入目的:第三方介入的目的是确保合同履行过程中的合规性、质量、进度、安全等各方面的监督和管理。16.第三方责任限额16.1第三方责任:第三方在履行其职责过程中产生的责任,按照其合同约定或相关法律规定承担。16.2责任限额:第三方责任限额由其合同或保险条款约定,不得超过其合同金额或保险赔偿限额。17.第三方选择与介入程序17.1第三方选择:甲方或乙方有权根据项目需要选择合适的第三方,并与其签订相应合同。17.2介入程序:第三方介入需经过甲方或乙方书面同意,并在合同中明确其介入范围、职责和期限。18.第三方与甲乙方的权利义务关系18.1第三方与甲方:第三方应按照甲方要求,履行监理、审计、评估等职责,并对甲方负责。18.2第三方与乙方:第三方应按照乙方要求,履行施工、安装等职责,并对乙方负责。18.3第三方与甲乙方的关系:第三方是甲乙方的服务提供者,其与甲乙方之间不存在直接的合同关系。19.第三方介入的合同条款19.1第三方合同内容:第三方合同应包括介入范围、职责、期限、费用、保密条款等。19.2第三方合同与主合同的关系:第三方合同是主合同的补充,与主合同具有同等法律效力。20.第三方介入的协调与管理20.1协调机制:甲乙方应建立第三方介入的协调机制,确保各方沟通顺畅,信息共享。20.2管理职责:甲乙方应明确各自在第三方介入管理中的职责,确保项目顺利进行。21.第三方介入的变更与解除21.1变更程序:任何一方提出第三方介入的变更,需书面通知对方,经协商一致后,以书面形式修改相关合同条款。21.2解除条件:第三方介入的解除条件包括但不限于合同到期、项目完成、双方协商一致等。22.第三方介入的费用承担22.1费用承担:第三方介入的费用由合同约定,按照实际发生额进行结算。22.2费用支付:费用支付方式与主合同一致,按约定时间和比例支付。23.第三方介入的保密义务23.1保密条款:第三方合同中应包含保密条款,明确第三方对项目信息、技术秘密等的保密义务。23.2保密责任:第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。24.第三方介入的争议解决24.1争议解决方式:第三方介入的争议解决方式与主合同一致,通过友好协商解决,协商不成则提交合同签订地人民法院诉讼解决。24.2争议解决程序:第三方介入的争议解决程序与主合同一致,自争议发生之日起30日内提交争议解决申请,法院审理期限不超过3个月。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸要求:包括但不限于总平面图、设备布置图、系统图、电气接线图等,需符合国家相关标准和规范。说明:设计图纸是施工和安装的重要依据,必须清晰、准确、完整。2.施工组织设计要求:详细说明施工方案、施工进度计划、施工工艺、资源配置、安全管理措施等。说明:施工组织设计是指导施工过程的重要文件,需确保施工质量和安全。3.施工进度计划要求:明确各阶段施工任务的开始和结束时间,以及关键节点的时间要求。说明:施工进度计划是监控施工进度的依据,需定期更新以反映实际情况。4.质量检验报告要求:记录工程质量检验结果,包括材料、设备、施工过程的质量检验。说明:质量检验报告是保证工程质量的重要文件,需定期提交。5.安全生产记录要求:记录施工现场的安全生产情况,包括事故报告、隐患排查、整改措施等。说明:安全生产记录是保障施工安全的重要依据,需定期检查和更新。6.验收报告要求:详细记录工程验收过程和结果,包括验收标准、验收人员、验收结论等。说明:验收报告是工程交付使用的依据,需确保工程符合验收标准。7.付款申请与凭证要求:记录工程进度和付款情况,包括付款申请、发票、银行支付凭证等。说明:付款申请与凭证是合同付款的依据,需确保付款的合法性和准确性。8.争议解决文件要求:记录争议解决过程中的相关文件,包括协商记录、调解协议、仲裁裁决等。说明:争议解决文件是解决合同争议的重要依据,需妥善保管。说明二:违约行为及责任认定:1.未按时完成工程责任认定:承建方未按时完成工程,按合同约定支付违约金,并根据延误程度承担相应损失。示例:合同约定工程工期为12个月,承建方实际完成时间为13个月,需支付违约金并赔偿因延误造成的损失。2.工程质量不符合合同要求责任认定:承建方交付的工程质量不符合合同要求,需返工重做,并承担由此产生的费用。示例:工程验收时发现电气设备存在严重缺陷,承建方需返工重做,并承担返工费用。3.擅自变更设计责任认定:未经甲方同意擅自变更设计,导致工程延误或增加费用,承建方需承担相应责任。示例:承建方未按设计图纸施工,擅自更改设计,导致工程进度延误,需承担相应责任。4.拖延验收责任认定:承建方拖延验收,按合同约定支付违约金,并根据拖延时间承担相应损失。示例:承建方未按时提交验收申请,导致工程验收拖延,需支付违约金并赔偿损失。5.违反安全生产规定责任认定:承建方违反安全生产规定,导致安全事故,需承担相应法律责任。示例:施工现场发生安全事故,承建方未采取有效措施,需承担法律责任。全文完。2024年电力工程承建与安装合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.电力工程项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目质量要求3.项目承包方式及范围3.1承包方式3.2承包范围3.3承包内容4.工程施工及验收标准4.1施工图纸及规范4.2施工质量标准4.3施工安全标准4.4工程验收标准5.造价及付款方式5.1工程造价5.2付款方式5.3付款节点5.4付款条件6.交工及保修6.1交工时间6.2保修期限及内容6.3保修责任7.违约责任及处理7.1违约情形7.2违约责任7.3违约处理8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同终止条件9.4合同终止程序10.合同生效及修改10.1合同生效条件10.2合同生效日期10.3合同修改程序11.合同附件11.1施工图纸11.2合同附件清单12.合同签订及生效日期12.1合同签订日期12.2合同生效日期13.其他约定事项13.1合同履行过程中产生的问题及处理13.2合同执行过程中的协调与监督13.3合同终止后的后续事宜14.合同签署14.1合同签署人14.2合同签署日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:电力有限公司乙方:电力工程承建有限公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区街道号乙方地址:省市区街道号1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.4合同双方联系方式第二条电力工程项目概况2.1项目名称市区域电力改造及增容项目2.2项目地点省市区2.3项目规模新增变压器容量1000千伏安,铺设高压线路10公里,低压线路20公里。2.4项目工期自合同签订之日起至2024年12月31日完成。2.5项目质量要求符合国家相关电力工程标准及规范,确保工程质量达到优良等级。第三条项目承包方式及范围3.1承包方式乙方以总承包方式承包本电力工程项目。3.2承包范围包括电力工程设计、设备采购、施工、调试、验收及保修等全过程。3.3承包内容1.电力工程设计及施工图设计;2.设备采购及安装;3.施工现场管理及监督;4.工程质量检测及验收;5.工程保修服务。第四条工程施工及验收标准4.1施工图纸及规范按照国家及行业相关电力工程标准及规范执行。4.2施工质量标准1.工程质量达到国家及行业优良等级;2.工程材料质量符合国家标准及合同要求;3.工程施工过程中,确保安全、文明施工。4.3施工安全标准1.严格执行国家及行业安全生产法规;2.施工现场安全防护设施齐全,操作人员持证上岗;3.定期进行安全生产检查,确保施工安全。4.4工程验收标准1.工程质量达到国家及行业优良等级;2.工程设备安装符合设计要求;3.工程验收手续齐全,资料完整。第五条造价及付款方式5.1工程造价本工程总价为人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)。5.2付款方式1.预付款:合同签订后5个工作日内,甲方支付乙方合同总价10%的预付款;2.进度款:按工程进度分期支付,每月支付已完成工程量的10%;3.验收款:工程验收合格后,甲方支付乙方合同总价30%的验收款;4.保修金:工程保修期满后,甲方支付乙方合同总价10%的保修金。5.3付款节点1.预付款:合同签订后5个工作日内;2.进度款:每月15日前;3.验收款:工程验收合格后30个工作日内;4.保修金:工程保修期满后30个工作日内。5.4付款条件1.乙方按合同约定完成工程进度;2.甲方验收合格;3.乙方提供合法有效的发票及结算单据。第六条交工及保修6.1交工时间本工程按合同工期完成,乙方应于2024年12月31日前向甲方提交竣工验收报告。6.2保修期限及内容1.保修期限:自竣工验收合格之日起,为期2年;2.保修内容:乙方负责工程缺陷修复及故障排除。6.3保修责任1.乙方在保修期内,对因自身原因造成的工程缺陷负责修复;2.保修期内,因不可抗力等非乙方原因造成的工程缺陷,乙方不承担责任。第七条违约责任及处理7.1违约情形1.乙方未按合同约定完成工程进度;2.乙方提供的工程材料或设备不符合合同要求;3.乙方未按合同约定进行保修服务;4.甲方未按合同约定支付款项。7.2违约责任1.乙方未按合同约定完成工程进度,每逾期一天,应向甲方支付合同总价0.1%的违约金;2.乙方提供的工程材料或设备不符合合同要求,应负责更换,并承担由此产生的费用;3.乙方未按合同约定进行保修服务,应承担由此产生的费用;4.甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付应付款项的0.1%的违约金。7.3违约处理1.双方协商解决;2.协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条争议解决8.1争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构合同签订地为省市区,争议解决机构为省市区人民法院。8.3争议解决程序1.双方应自知道或应当知道争议事项之日起30日内协商解决;2.协商不成的,任何一方均可向争议解决机构提起诉讼。第九条合同解除及终止9.1合同解除条件1.双方协商一致解除合同;2.发生不可抗力,致使合同无法履行;3.一方严重违约,另一方有权解除合同。9.2合同解除程序1.双方协商一致解除合同的,应签订书面协议;2.发生不可抗力导致合同无法履行的,应提供相关证明材料;3.一方严重违约的,违约方应在收到解除合同通知后15日内解除合同。9.3合同终止条件1.合同履行完毕;2.合同解除;3.双方协商一致终止合同。9.4合同终止程序1.合同履行完毕或解除后,双方应签订书面终止协议;2.合同终止后,双方应结清所有款项,并办理相关手续。第十条合同生效及修改10.1合同生效条件本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。10.2合同生效日期本合同自2024年X月X日起生效。10.3合同修改程序1.双方协商一致修改合同的,应签订书面修改协议;2.修改协议作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。第十一条合同附件11.1施工图纸合同附件包括但不限于施工图纸、设计说明书、设备清单等。11.2合同附件清单合同附件清单详见合同附件。第十二条合同签订及生效日期12.1合同签订日期本合同自2024年X月X日在省市区签订。12.2合同生效日期本合同自签订之日起生效。第十三条其他约定事项13.1合同履行过程中产生的问题及处理1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的问题;2.如协商不成,可提交合同签订地人民法院诉讼解决。13.2合同执行过程中的协调与监督1.双方应定期召开协调会议,讨论合同执行情况;2.甲方有权对乙方施工过程进行监督,乙方应予以配合。13.3合同终止后的后续事宜1.合同终止后,双方应结清所有款项,并办理相关手续;2.合同终止后,双方应妥善处理合同履行过程中产生的债权债务关系。第十四条合同签署14.1合同签署人甲方代表:乙方代表:14.2合同签署日期2024年X月X日第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意介入合同关系,提供专业服务、咨询、监理、检验、评估或其他相关服务的独立第三方机构或个人。a)甲乙双方的员工或关联方;b)甲方或乙方的供应商、承包商、分包商;c)甲方或乙方的法定代理人或授权代表。第二条第三方介入的条件a)甲乙双方书面同意;b)第三方具备完成相关服务的能力和资质;c)第三方提供的服务的范围、内容、标准和费用应在合同中明确。第三条第三方的责任与权利3.1第三方的责任:a)第三方应按照合同约定提供专业、客观、公正的服务;b)第三方对在服务过程中知悉的甲乙双方商业秘密负有保密义务;c)第三方应对其提供的服务的质量、及时性和合法性负责。3.2第三方的权利:a)第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用;b)第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助;c)第三方在履行合同过程中,有权向甲乙双方提出合理化建议。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系:a)第三方与甲方之间不存在直接的法律关系,甲方对第三方的服务不承担连带责任;b)第三方对甲方提供的资料和信息的真实性、完整性负责。4.2第三方与乙方的关系:a)第三方与乙方之间不存在直接的法律关系,乙方对第三方的服务不承担连带责任;b)第三方对乙方提供的资料和信息的真实性、完整性负责。4.3第三方与甲乙双方的关系:a)第三方作为独立第三方,在合同履行过程中,应维护甲乙双方的合法权益;b)第三方对甲乙双方之间的争议不承担责任。第五条第三方的责任限额5.1第三方在履行合同过程中,因自身原因造成甲方或乙方的损失,应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不得超过合同总价的一定比例,具体比例由甲乙双方在合同中约定。5.2如第三方因不可抗力等原因导致服务未能达到

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论