版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度超高层建筑板梁吊装施工安全监督合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.安全监督内容3.1安全管理制度3.2安全责任划分3.3安全教育培训3.4安全检查与验收3.5应急预案4.安全监督程序4.1监督前准备4.2监督实施4.3监督报告4.4监督整改5.安全责任5.1施工单位安全责任5.2监督单位安全责任5.3第三方安全责任6.费用及支付方式6.1监督费用6.2支付方式6.3支付时间7.合同期限及终止7.1合同期限7.2合同终止条件7.3合同终止程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.合同附件10.1附件一:安全监督方案10.2附件二:安全检查记录表10.3附件三:事故报告表11.合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除11.3合同变更与解除程序12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效时间13.其他约定13.1法律适用13.2合同解释13.3合同附件效力14.合同签署与备案14.1合同签署14.2合同备案第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1施工单位:建筑工程有限公司1.1.2监督单位:安全监督有限公司1.2合同双方地址1.2.1施工单位地址:省市区路号1.2.2监督单位地址:省市区路号1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人1.4.1施工单位法定代表人:1.4.2监督单位法定代表人:2.项目概况2.1项目名称:超高层建筑2.2项目地点:省市区路2.3项目规模:总建筑面积为万平方米,建筑高度为米2.4项目工期:自2025年1月1日起至2025年12月31日止3.安全监督内容3.1安全管理制度3.1.1施工单位应建立健全安全管理制度,包括但不限于安全生产责任制、安全操作规程、安全技术交底等。3.1.2监督单位应依据国家有关安全生产法律法规和行业标准,对施工单位的安全管理制度进行审核。3.2安全责任划分3.2.1施工单位对施工现场的安全负总责,确保施工过程中人员、设备、材料的安全。3.2.2监督单位对施工现场的安全监督负直接责任,对发现的安全隐患提出整改意见。3.3安全教育培训3.3.1施工单位应定期对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。3.3.2监督单位应参与施工单位的安全教育培训,对培训效果进行评估。3.4安全检查与验收3.4.1监督单位应定期对施工现场进行安全检查,检查内容包括但不限于施工方案、安全技术措施、现场管理等。3.4.2施工单位应配合监督单位的安全检查,对检查中发现的问题及时整改。3.5应急预案3.5.1施工单位应制定应急预案,包括但不限于火灾、坍塌、中毒等突发事件的处理措施。3.5.2监督单位应审核应急预案的合理性和有效性,确保应急预案的执行。4.安全监督程序4.1监督前准备4.1.1监督单位应在合同签订后5个工作日内向施工单位提交安全监督计划。4.1.2施工单位应在收到安全监督计划后3个工作日内予以确认。4.2监督实施4.2.1监督单位应按照安全监督计划对施工现场进行定期和不定期的安全检查。4.2.2施工单位应配合监督单位的安全检查,如实提供相关信息。4.3监督报告4.3.1监督单位应在每次安全检查后3个工作日内向施工单位提交安全检查报告。4.3.2施工单位应在收到安全检查报告后5个工作日内对报告中的问题进行整改。4.4监督整改4.4.1施工单位应按照安全检查报告中的整改要求,及时整改安全隐患。4.4.2监督单位应跟踪整改情况,确保整改措施落实到位。5.安全责任5.1施工单位安全责任5.1.1施工单位应确保施工现场安全,防止发生安全事故。5.1.2施工单位应按照国家有关安全生产法律法规和行业标准,落实安全生产措施。5.2监督单位安全责任5.2.1监督单位应认真履行安全监督职责,确保施工现场安全。5.2.2监督单位应按照合同约定,对施工现场进行安全检查,提出整改意见。5.3第三方安全责任5.3.1第三方单位应按照国家有关安全生产法律法规和行业标准,落实安全生产措施。5.3.2第三方单位应配合施工单位和监督单位的安全工作,共同确保施工现场安全。6.费用及支付方式6.1监督费用6.1.1监督费用总额为人民币万元整。6.1.2监督费用包括但不限于现场巡查、安全检查、事故处理、培训咨询等费用。6.2支付方式6.2.1监督费用支付采用分期支付方式。6.2.2首期支付:合同签订后5个工作日内,支付总额的30%。6.2.3第二期支付:安全监督工作开始后1个月内,支付总额的50%。6.2.4第三期支付:安全监督工作完成后15个工作日内,支付总额的20%。6.2.5尾款支付:安全监督工作结束后30个工作日内,支付剩余的10%。6.3支付时间6.3.1支付时间以实际支付日期为准。6.3.2任何一方未按时支付费用,应向对方支付每日万分之五的违约金。7.合同期限及终止7.1合同期限7.1.1本合同期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。7.2合同终止条件7.2.1双方协商一致,并签订书面协议;7.2.2因不可抗力导致合同无法履行;7.2.3违约方严重违反合同约定;7.3合同终止程序7.3.1合同终止前,双方应就合同终止事宜进行协商;7.3.2合同终止后,双方应按照约定办理相关手续。8.违约责任8.1违约情形8.1.1施工单位未按期完成吊装施工或未达到安全标准;8.1.2监督单位未按合同约定履行监督职责;8.2违约责任8.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等;8.2.2违约责任的具体赔偿金额和违约金比例由双方协商确定;8.3违约赔偿8.3.1违约赔偿金额根据实际情况计算,包括直接损失和间接损失;8.3.2违约赔偿应在违约行为发生后15个工作日内支付。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同争议;9.1.2协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1争议发生后,双方应在7个工作日内开始协商;9.2.2协商期间,争议双方应保持沟通,共同努力解决争议;9.2.3协商不成的,任何一方均可向人民法院提起诉讼。9.3争议解决机构9.3.1双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院解决。10.合同附件10.1附件一:安全监督方案10.1.1安全监督方案应详细列出监督内容、方法、时间安排等。10.2附件二:安全检查记录表10.2.1安全检查记录表应包括检查时间、地点、人员、检查内容、存在问题及整改措施等。10.3附件三:事故报告表10.3.1事故报告表应包括事故时间、地点、原因、损失、处理措施等。11.合同变更与解除11.1合同变更11.1.1合同内容变更需经双方协商一致,并以书面形式进行确认。11.2合同解除11.2.1合同解除需经双方协商一致,并以书面形式进行确认。11.3合同变更与解除程序11.3.1合同变更或解除需在合同签订地的人民法院或仲裁机构进行。12.合同生效12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章;12.1.2合同内容完整、明确;12.2合同生效时间12.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.其他约定13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同解释13.2.1本合同如有歧义,按有利于维护双方合法权益的原则进行解释。13.3合同附件效力13.3.1合同附件与本合同具有同等法律效力。14.合同签署与备案14.1合同签署14.1.1双方代表签字盖章后,本合同生效。14.2合同备案14.2.1本合同需在合同签订后15个工作日内向相关政府部门备案。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的“第三方”是指除合同双方外的其他个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、保险公司等。15.2第三方介入情形15.2.1在本合同履行过程中,如因特殊情况需要第三方介入,双方应协商一致,并书面通知对方。15.3第三方介入程序15.3.1双方应共同确定第三方介入的具体事宜,包括介入目的、职责、权利和义务等。15.3.2第三方介入后,应按照双方约定和合同要求履行职责。16.第三方责任16.1第三方责任限额16.1.1第三方在本合同项下的责任限额由双方在合同中明确约定,并应在合同附件中详细列明。16.1.2第三方责任限额包括但不限于因其违约行为造成的直接损失和间接损失。16.2第三方责任承担16.2.1第三方在履行合同过程中,如因自身原因造成合同双方或第三方损失,应承担相应的赔偿责任。16.2.2第三方责任承担方式包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。17.第三方权利17.1第三方权利行使17.1.1第三方在合同项下享有约定的权利,包括但不限于知情权、参与权、监督权等。17.1.2第三方权利的行使应符合合同约定和法律法规的要求。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与施工单位的关系18.1.1第三方与施工单位之间不存在隶属关系,双方应独立履行合同义务。18.1.2第三方对施工单位的监督和管理不应影响施工单位的正常施工。18.2第三方与监督单位的关系18.2.1第三方与监督单位之间不存在隶属关系,双方应独立履行合同义务。18.2.2第三方对监督单位的监督和管理不应影响监督单位的正常监督工作。18.3第三方与合同双方的关系18.3.1第三方与合同双方均为独立主体,各自承担相应的法律责任。18.3.2第三方介入本合同,应遵守合同约定和法律法规,维护合同双方的合法权益。19.第三方介入的额外条款及说明19.1第三方介入的额外条款19.1.1第三方介入后,其职责、权利和义务应在合同附件中明确列明。19.1.2第三方介入的额外条款应经合同双方同意,并作为合同的一部分。19.2第三方介入的说明19.2.1第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率和质量,确保合同目标的实现。19.2.2第三方介入不应影响合同双方的合法权益,双方应共同维护合同的严肃性和权威性。20.第三方责任限额的明确20.1第三方责任限额的明确20.1.1第三方责任限额应根据第三方介入的具体情况和合同双方协商确定。20.1.2第三方责任限额应在合同附件中明确列明,并作为合同的一部分。20.2第三方责任限额的调整20.2.1如第三方责任限额需要调整,双方应协商一致,并以书面形式进行确认。20.2.2第三方责任限额的调整不得违反法律法规和合同约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.安全监督方案详细列出监督内容、方法、时间安排等。包括吊装施工安全操作规程、安全技术措施、现场管理等。2.安全检查记录表包括检查时间、地点、人员、检查内容、存在问题及整改措施等。每次检查后由监督单位和施工单位共同签字确认。3.事故报告表包括事故时间、地点、原因、损失、处理措施等。事故发生后24小时内由施工单位填写,并提交监督单位审核。4.第三方介入协议明确第三方介入的具体事宜,包括介入目的、职责、权利和义务等。由合同双方和第三方共同签订。5.费用支付凭证包括付款申请、付款凭证、发票等。用于证明已支付的费用。6.合同变更协议记录合同变更的内容和双方协商一致的结果。合同变更需经双方签字盖章。7.违约责任认定书记录违约行为、违约责任认定标准和赔偿金额等。由合同双方共同签署。8.争议解决记录记录争议解决的过程、结果和双方签署的协议。用于证明争议已得到解决。说明二:违约行为及责任认定:1.施工单位违约行为及责任认定1.1违约行为:未按期完成吊装施工或未达到安全标准。1.2责任认定:根据合同约定,施工单位应赔偿因延误造成的损失,并承担相应的违约金。1.3示例:因施工单位原因导致吊装施工延误3天,造成损失10万元,施工单位应赔偿损失并支付违约金。2.监督单位违约行为及责任认定2.1违约行为:未按合同约定履行监督职责。2.2责任认定:根据合同约定,监督单位应赔偿因未履行监督职责造成的损失,并承担相应的违约金。2.3示例:因监督单位未及时发现安全隐患,导致安全事故发生,造成损失20万元,监督单位应赔偿损失并支付违约金。3.第三方违约行为及责任认定3.1违约行为:第三方未按合同约定履行职责。3.2责任认定:根据合同约定,第三方应赔偿因违约行为造成的损失,并承担相应的违约金。3.3示例:第三方未按约定提供检测报告,导致施工单位延误工期,造成损失5万元,第三方应赔偿损失并支付违约金。全文完。2025年度超高层建筑板梁吊装施工安全监督合同1合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同范围4.合同期限5.合同双方基本信息二、安全监督职责1.安全监督范围2.安全监督内容3.安全监督方式4.安全监督人员资质要求5.安全监督人员职责三、施工安全管理制度1.施工现场安全管理规定2.施工人员安全教育培训3.施工设备安全管理4.施工材料安全管理5.施工现场消防安全管理四、安全监督实施1.安全监督计划2.安全监督程序3.安全监督记录4.安全监督报告5.安全监督整改五、安全责任与义务1.施工单位安全责任2.监督单位安全责任3.人员安全责任4.设备安全责任5.材料安全责任六、违约责任1.施工单位违约责任2.监督单位违约责任3.人员违约责任4.设备违约责任5.材料违约责任七、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构4.争议解决期限5.争议解决费用八、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除通知4.合同解除后果5.合同解除费用九、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止通知4.合同终止后果5.合同终止费用十、合同生效与备案1.合同生效条件2.合同备案要求3.合同备案机构4.合同备案期限5.合同备案费用十一、合同附件1.附件一:安全监督方案2.附件二:安全监督记录表3.附件三:安全监督报告4.附件四:合同变更协议5.附件五:其他相关文件十二、合同履行与监督1.合同履行要求2.合同履行监督3.合同履行期限4.合同履行费用5.合同履行变更十三、合同终止后的处理1.合同终止后的资产清算2.合同终止后的债权债务处理3.合同终止后的资料归档4.合同终止后的费用结算5.合同终止后的争议解决十四、合同其他约定1.合同保密条款2.合同变更与补充3.合同解除与终止4.合同争议解决5.合同附件与补充协议合同编号_________一、合同概述1.合同背景a.项目名称:2025年度超高层建筑板梁吊装工程b.项目地点:[具体地点]c.项目业主:[业主名称]d.项目施工单位:[施工单位名称]2.合同目的a.确保施工过程中人员安全b.确保施工过程中设备安全c.确保施工过程中材料安全3.合同范围a.施工现场安全监督b.施工人员安全教育培训c.施工设备安全管理d.施工材料安全管理4.合同期限a.合同生效日期:[生效日期]b.合同终止日期:[终止日期]5.合同双方基本信息a.甲方(监督单位):[甲方名称]b.乙方(施工单位):[乙方名称]c.联系人及联系方式d.乙方项目负责人及联系方式二、安全监督职责1.安全监督范围a.施工现场安全检查b.施工人员安全教育培训效果评估c.施工设备安全运行状况检查d.施工材料安全使用检查2.安全监督内容a.施工现场安全管理制度执行情况b.施工人员安全操作规程遵守情况c.施工设备维护保养情况d.施工材料存储和使用情况3.安全监督方式a.定期现场检查b.不定期抽查c.针对性专项检查d.安全隐患整改跟踪4.安全监督人员资质要求a.具有相关专业资质证书b.具备丰富的安全监督经验c.能够独立完成安全监督工作5.安全监督人员职责a.严格执行安全监督规定b.发现安全隐患及时上报c.参与安全教育培训d.协助施工单位整改安全隐患三、施工安全管理制度1.施工现场安全管理规定a.施工现场必须设立安全警示标志b.施工人员必须佩戴安全防护用品c.施工现场必须保持通道畅通2.施工人员安全教育培训a.施工单位必须对施工人员进行安全教育培训b.培训内容应包括安全操作规程、事故应急处理等c.培训结束后进行考核,考核合格后方可上岗3.施工设备安全管理a.施工设备必须定期进行维护保养b.施工设备操作人员必须经过培训合格c.施工设备必须符合安全标准4.施工材料安全管理a.施工材料必须符合国家标准b.施工材料存储必须符合防火、防爆、防潮等要求c.施工材料使用必须符合施工图纸和设计要求5.施工现场消防安全管理a.施工现场必须配备消防设施b.施工人员必须了解消防设施的使用方法c.施工现场必须制定消防安全管理制度四、安全监督实施1.安全监督计划a.制定年度安全监督计划b.根据施工进度调整监督计划c.确保监督计划覆盖整个施工过程2.安全监督程序a.安排监督人员进行现场检查b.检查中发现问题及时记录c.对发现的问题提出整改意见3.安全监督记录a.建立安全监督记录档案b.记录内容包括检查时间、检查内容、存在问题、整改情况等c.定期整理归档4.安全监督报告a.定期向甲方提交安全监督报告b.报告内容包括检查情况、存在问题、整改建议等c.报告应真实、准确、完整5.安全监督整改a.对发现的安全隐患,要求施工单位立即整改b.整改完成后进行复查,确保隐患消除c.对整改不到位的,要求施工单位重新整改五、安全责任与义务1.施工单位安全责任a.负责施工现场安全管理工作b.确保施工人员、设备、材料安全c.配合监督单位进行安全检查2.监督单位安全责任a.负责对施工现场进行安全监督b.发现安全隐患及时上报甲方c.对施工单位整改情况进行跟踪检查3.人员安全责任a.施工人员必须遵守安全操作规程b.人员必须佩戴安全防护用品c.人员必须接受安全教育培训4.设备安全责任a.施工单位必须对设备进行定期维护保养b.设备操作人员必须具备相应资质c.设备必须符合安全标准5.材料安全责任a.施工单位必须使用符合国家标准的安全材料b.材料存储和使用必须符合安全规定c.材料质量必须符合设计要求六、违约责任1.施工单位违约责任a.未按合同规定进行安全教育培训b.安全隐患未及时整改c.违反安全操作规程造成安全事故2.监督单位违约责任a.未按合同规定进行安全监督b.发现安全隐患未及时上报c.安全监督记录不真实、不准确3.人员违约责任a.违反安全操作规程造成安全事故b.未佩戴安全防护用品c.安全教育培训考核不合格4.设备违约责任a.设备维护保养不到位b.设备存在安全隐患未及时整改c.设备不符合安全标准5.材料违约责任a.使用不符合国家标准的安全材料b.材料存储和使用不符合安全规定c.材料质量不符合设计要求七、争议解决1.争议解决方式a.双方协商解决b.仲裁解决c.诉讼解决2.争议解决程序a.双方在争议发生后30日内协商解决b.协商不成,可提交仲裁机构仲裁c.仲裁机构应在收到仲裁申请之日起60日内作出裁决3.争议解决机构a.[具体仲裁机构名称]b.[具体法院名称]4.争议解决期限a.协商解决期限:30天b.仲裁解决期限:60天c.诉讼解决期限:根据法律规定5.争议解决费用a.协商解决费用:双方各自承担b.仲裁解决费用:由败诉方承担c.诉讼解决费用:根据法律规定八、合同解除1.合同解除条件a.双方协商一致b.任何一方违约,经催告后仍未履行c.由于不可抗力导致合同无法履行2.合同解除程序a.提出解除合同的一方应书面通知对方b.收到解除合同通知的一方应在15日内给予书面回复c.合同解除后,双方应进行清算3.合同解除通知a.解除合同通知应明确合同解除的原因和日期b.通知应采用书面形式,并送达对方4.合同解除后果a.合同解除后,双方应按照合同约定进行清算b.未了事项应另行协商解决5.合同解除费用a.解除合同产生的费用由责任方承担九、合同终止1.合同终止条件a.合同期限届满b.合同解除c.双方协商一致终止合同2.合同终止程序a.双方协商一致后,签订合同终止协议b.合同终止协议应明确终止日期和终止后的处理事项3.合同终止通知a.合同终止协议签订后,双方应书面通知对方4.合同终止后果a.合同终止后,双方应进行清算b.未了事项应另行协商解决5.合同终止费用a.合同终止产生的费用由双方协商承担十、合同生效与备案1.合同生效条件a.双方签字盖章b.合同内容完整c.合同符合法律法规2.合同备案要求a.双方应在合同签订后15日内到相关部门备案b.备案需提供合同原件及双方身份证明3.合同备案机构a.[具体备案机构名称]4.合同备案期限a.合同备案后,备案期限为[备案期限]5.合同备案费用a.合同备案费用由双方协商承担十一、合同附件1.附件一:安全监督方案2.附件二:安全监督记录表3.附件三:安全监督报告4.附件四:合同变更协议5.附件五:其他相关文件十二、合同履行与监督1.合同履行要求a.双方应严格按照合同约定履行各自义务b.任何一方违约,应承担相应的违约责任2.合同履行监督a.双方应相互监督合同履行情况b.发现对方违约,应及时提出并要求整改3.合同履行期限a.合同履行期限为[合同履行期限]4.合同履行费用a.合同履行费用按照合同约定支付5.合同履行变更a.合同履行过程中如需变更,双方应协商一致,签订变更协议十三、合同终止后的处理1.合同终止后的资产清算a.合同终止后,双方应进行资产清算b.清算结果应公平合理2.合同终止后的债权债务处理a.合同终止后,双方应处理完毕所有债权债务b.未了债权债务应另行协商解决3.合同终止后的资料归档a.合同终止后,双方应将合同及相关资料归档保存4.合同终止后的费用结算a.合同终止后的费用结算应按照合同约定进行5.合同终止后的争议解决a.合同终止后如发生争议,应按照合同约定解决十四、合同其他约定1.合同保密条款a.双方对本合同内容负有保密义务b.未经对方同意,不得向任何第三方泄露2.合同变更与补充a.合同的变更与补充需经双方协商一致,并以书面形式签订3.合同解除与终止a.合同的解除与终止需按照合同约定进行4.合同争议解决a.合同争议解决方式应优先考虑协商解决5.合同附件与补充协议甲方(监督单位):____________________签字:____________________日期:____________________乙方(施工单位):____________________签字:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导条款a.甲方有权对施工单位的施工方案进行审核,并提出修改意见。b.甲方有权对施工单位的施工进度进行监督,并要求施工单位按照合同约定的时间节点完成施工。c.甲方有权对施工单位的安全管理制度进行审查,并要求施工单位按照国家标准和行业规范执行。2.安全监督费用条款a.甲方承担安全监督工作的全部费用,包括人员工资、设备购置、维护保养等费用。b.甲方应定期向乙方提供安全监督费用的结算报告。3.甲方责任条款a.甲方对因自身原因导致的安全事故承担全部责任。b.甲方应确保安全监督人员具备相应的专业知识和技能。4.甲方配合条款a.甲方应配合乙方进行施工,包括提供必要的施工条件和支持。b.甲方应确保乙方在施工过程中能够顺利获取所需资源。5.甲方报告条款a.甲方应定期向乙方报告安全监督工作进展情况。b.甲方应及时向乙方通报安全监督中发现的问题及整改措施。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导条款a.乙方有权对甲方的安全监督工作提出建议和意见。b.乙方有权要求甲方对施工过程中发现的安全隐患进行整改。2.施工方案审核条款a.乙方有权对甲方的安全监督方案进行审核,并提出修改意见。b.乙方有权要求甲方对施工方案进行优化,以确保施工安全。3.施工进度条款a.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间节点进行安全监督工作。b.乙方有权要求甲方对施工进度进行跟踪,确保施工按计划进行。4.乙方责任条款a.乙方对因自身原因导致的安全事故承担全部责任。b.乙方应确保施工过程中的安全措施得到有效执行。5.乙方配合条款a.乙方应配合甲方进行安全监督工作,包括提供必要的施工数据和资料。b.乙方应确保甲方在安全监督过程中能够顺利获取所需资源。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介条款a.合同中引入第三方中介机构,负责对施工安全进行独立监督。b.第三方中介机构应具备相应的资质和经验。2.第三方中介职责条款a.第三方中介机构负责对施工现场进行定期和不定期的安全检查。b.第三方中介机构有权要求施工单位和甲方提供相关资料。3.第三方中介报告条款a.第三方中介机构应定期向甲方和乙方提交安全监督报告。b.报告内容应包括检查结果、发现的问题及整改建议。4.第三方中介费用条款a.第三方中介机构的服务费用由甲方和乙方按照约定比例承担。b.第三方中介机构的服务费用应在合同中明确约定。5.第三方中介责任条款a.第三方中介机构对因自身原因导致的安全事故承担相应责任。b.第三方中介机构应确保其监督工作的独立性和公正性。附件及其他补充说明一、附件列表:1.安全监督方案2.安全监督记录表3.安全监督报告4.合同变更协议5.其他相关文件(如施工图纸、设备清单、材料清单等)二、违约行为及认定:1.违约行为:a.施工单位未按合同规定进行安全教育培训。b.施工单位未及时整改安全隐患。c.施工单位违反安全操作规程造成安全事故。d.监督单位未按合同规定进行安全监督。e.监督单位发现安全隐患未及时上报。f.第三方中介机构未按合同规定进行独立监督。g.双方未按合同约定履行合同义务。2.违约行为的认定:a.违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规。b.违约行为的认定需有明确的证据支持。c.违约行为的认定由甲方或第三方中介机构负责。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.仲裁:指由仲裁机构对争议进行裁决的一种争议解决方式。3.诉讼:指通过法院对争议进行审理和裁决的一种争议解决方式。4.债权债务:指债权人和债务人之间因合同而产生的权利和义务关系。5.资产清算:指在合同终止或解除后,对双方资产进行清理和分配的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现紧急情况,需要临时变更施工方案。解决办法:双方应立即召开会议,讨论变更方案,并签订变更协议。2.问题:安全监督中发现的问题未得到及时整改。解决办法:监督单位应向施工单位发出整改通知,并要求施工单位在规定时间内完成整改。3.问题:第三方中介机构的独立性受到质疑。解决办法:选择具备良好信誉和资质的第三方中介机构,并确保其独立性。五、所有应用场景:1.超高层建筑板梁吊装施工项目。2.需要进行安全监督的其他建筑施工项目。3.需要第三方中介机构进行独立监督的工程。全文完。2025年度超高层建筑板梁吊装施工安全监督合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):名称:(请在此处填写甲方名称)地址:(请在此处填写甲方地址)联系人:(请在此处填写甲方联系人姓名)联系电话:(请在此处填写甲方联系电话)2.乙方(受托方):名称:(请在此处填写乙方名称)地址:(请在此处填写乙方地址)联系人:(请在此处填写乙方联系人姓名)联系电话:(请在此处填写乙方联系电话)3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写相关方名称、地址、联系人及联系电话)二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方拟在2025年度内对超高层建筑进行板梁吊装施工,为确保施工安全,甲方委托乙方对板梁吊装施工进行安全监督。本合同旨在明确甲乙双方的权利、义务和责任,确保板梁吊装施工安全顺利进行。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全生产管理条例》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业属于本合同中“板梁吊装施工”是指按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工方案,采用机械或人工方式,将板梁吊装至预定位置的工作。3.2关键词解释(1)“施工安全”:指在板梁吊装施工过程中,确保施工人员、机械设备、施工现场环境等各方面的安全。(2)“安全监督”:指乙方根据国家有关安全生产法律法规、技术规范和甲方要求,对板梁吊装施工过程中的安全问题进行监督检查。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,对板梁吊装施工进行安全监督。(2)甲方应提供施工图纸、技术规范、施工方案等相关资料,确保乙方进行安全监督工作的开展。(3)甲方应配合乙方进行现场安全检查,及时提供相关数据和信息。4.2乙方的权力和义务(1)乙方应按照合同约定,对板梁吊装施工进行安全监督。(2)乙方应具备相应的资质和经验,确保安全监督工作的质量和效果。(3)乙方应定期向甲方汇报安全监督工作情况,及时反馈安全隐患和整改措施。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至板梁吊装施工完毕之日止。5.2合同履行地点板梁吊装施工地点。5.3合同履行方式乙方负责对板梁吊装施工进行安全监督,确保施工安全。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)板梁吊装施工完毕。(2)合同双方协商一致,书面同意终止合同。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应提前30日书面通知另一方。(2)合同终止后,双方应办理相关手续,包括但不限于:结清款项、退还保证金、清理现场等。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照合同约定,继续完成剩余的安全监督工作。(2)合同终止后,双方应按照合同约定,处理相关事宜,包括但不限于:结算款项、退还保证金等。七、费用与支付7.1费用构成(1)安全监督服务费:根据乙方提供的安全监督服务内容和要求,甲方应支付乙方安全监督服务费。(2)人员费用:乙方指派的安全监督人员差旅费、住宿费、伙食补助费等。(3)设备使用费:乙方在安全监督过程中使用的相关设备租赁费用。(4)资料费:乙方编制的安全监督报告、检查记录等资料的印刷费用。(5)其他费用:根据实际情况,经甲乙双方协商一致的其他费用。7.2支付方式(1)安全监督服务费:合同签订后,甲方应预付乙方安全监督服务费的50%作为保证金。(2)人员费用、设备使用费、资料费等其他费用:乙方在完成相应工作后,甲方应在5个工作日内支付相应费用。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后5个工作日内支付。(2)人员费用、设备使用费、资料费等其他费用:在乙方完成相应工作后,甲方应在5个工作日内支付。7.4支付章件(1)乙方提供发票或收据。(2)甲方核对发票或收据无误后,将款项支付至乙方指定的账户。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付费用的,应向乙方支付违约金,违约金为应付未付款项的千分之五。(2)甲方违反合同约定,导致乙方无法正常开展安全监督工作的,应承担相应的赔偿责任。8.2乙方违约(1)乙方未按时完成安全监督工作的,应向甲方支付违约金,违约金为合同总金额的千分之五。(2)乙方违反合同约定,导致安全事故发生的,应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式违约方的赔偿金额应根据实际损失和合同约定确定,赔偿方式可为现金支付、恢复原状、赔偿损失等。九、保密条款9.1保密内容(1)板梁吊装施工的技术资料、设计方案等。(2)安全监督过程中的检查记录、隐患整改措施等。(3)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式(1)对保密内容进行标记,限制访问权限。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:地震、洪水、台风等。(2)政府行为:政策调整、法律法规变更等。(3)社会异常事件:罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方。(2)不可抗力事件导致合同无法履行的,双方可协商解除合同。(3)因不可抗力事件导致的损失,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例地震、洪水、政策调整、法律法规变更等。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)合同主体资格的变更。(2)合同权利和义务的转让。(3)合同内容的变更。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对板梁吊装施工安全监督工作的最终决定权。(2)乙方在合同履行期间,对发现的安全隐患有权提出整改要求。13.2特殊权力保留(1)在任何情况下,乙方均有权对施工现场进行安全检查。(2)乙方有权根据实际情况调整安全监督方案。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对合同的修改或补充,均需经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经甲乙双方书面确认的修改或补充内容,自双方签字之日起生效,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应提供施工图纸、技术规范、施工方案等相关资料,协助乙方进行安全监督工作。(2)乙方应协助甲方解决施工过程中出现的安全问题。15.2协作与配合方式双方应通过定期会议、书面报告、现场巡查等方式进行协作与配合。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间就板梁吊装施工安全监督的全部协议,取代了先前所有口头或书面协议。16.3增减条款任何增减合同条款,均需经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表人(签字):日期:乙方(盖章):代表人(签字):日期:甲方(盖章):代表人(签字):日期:乙方(盖章):代表人(签字):日期:附件及其他说明解释一、附件列表:1.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2022年甘肃省甘南自治州公开招聘警务辅助人员笔试自考题2卷含答案
- 2022年四川省雅安市公开招聘警务辅助人员辅警笔试自考题2卷含答案
- 2022年浙江省湖州市公开招聘警务辅助人员辅警笔试自考题1卷含答案
- 晨会主持发言稿
- 广西梧州市(2024年-2025年小学六年级语文)统编版随堂测试(下学期)试卷及答案
- 2024年姿态控制推力器、推进剂贮箱项目资金需求报告代可行性研究报告
- 《应收款项新》课件
- 《称赞教学》课件
- 2025年毛纺织、染整加工产品项目立项申请报告模范
- 2025年水乳型涂料项目提案报告模范
- 安防主管岗位招聘面试题及回答建议(某大型集团公司)2025年
- 消防疏散演练宣传
- 2023-2024学年广东省广州市越秀区九年级(上)期末语文试卷
- 五年级数学下册 课前预习单(人教版)
- 2024-2030年中国石油压裂支撑剂行业供需现状及投资可行性分析报告
- 医疗企业未来三年战略规划
- 急诊科运用PDCA循环降低急诊危重患者院内转运风险品管圈QCC专案结题
- 2024年统编版新教材语文小学一年级上册全册单元测试题及答案(共8单元)
- 四川雅安文化旅游集团有限责任公司招聘考试试卷及答案
- 医务人员职业暴露预防及处理课件(完整版)
- DB11T 1470-2022 钢筋套筒灌浆连接技术规程
评论
0/150
提交评论