2025年度新型城镇化建设项目文明施工合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度新型城镇化建设项目文明施工合同范本1合同目录一、合同订立1.合同双方基本信息2.合同签订日期3.合同生效日期4.合同终止条件二、项目概述1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目建设内容5.项目建设周期三、合同双方的权利与义务1.承包方的权利与义务2.业主方的权利与义务3.监理方的权利与义务四、施工准备1.施工图纸与技术规范2.施工组织设计3.施工人员与设备4.施工现场管理五、施工进度与质量1.施工进度计划2.施工质量控制3.施工质量验收4.施工安全措施六、材料与设备1.材料采购与供应2.设备采购与租赁3.材料与设备验收4.材料与设备保管七、施工费用与支付1.施工费用构成2.费用支付方式3.费用结算与支付期限4.费用变更与调整八、工期延误与索赔1.工期延误原因2.工期延误处理3.索赔程序与标准4.索赔处理结果九、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更与解除程序4.合同变更与解除后果十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决结果十一、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后果十二、违约责任1.违约行为与认定2.违约责任承担3.违约责任减免4.违约责任追究十三、其他约定1.保密条款2.不可抗力条款3.法律适用与管辖4.合同附件十四、合同附件清单1.施工图纸与技术规范2.施工组织设计3.材料与设备清单4.施工进度计划5.费用支付计划6.争议解决机构信息7.合同附件其他相关文件合同编号_________一、合同订立1.合同双方基本信息（1）承包方名称：（2）承包方地址：（3）承包方法定代表人：（4）业主方名称：（5）业主方地址：（6）业主方法定代表人：2.合同签订日期：____年__月__日3.合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效4.合同终止条件：合同约定的工程全部完成，且双方履行完毕各自义务后二、项目概述1.项目名称：2025年度新型城镇化建设项目2.项目地点：____省____市____县____街道3.项目规模：____平方米4.项目建设内容：____5.项目建设周期：____年__月三、合同双方的权利与义务1.承包方的权利与义务（1）按照合同约定进行施工，保证工程质量、安全、进度；（2）负责施工过程中的人员、设备、材料的管理；（3）遵守国家和地方有关法律法规，执行文明施工规定；（4）及时向业主方报告施工进度和质量情况；2.业主方的权利与义务（1）提供施工图纸、技术规范等相关资料；（2）按照合同约定支付工程款；（3）对施工过程中的质量问题进行监督；（4）协调处理施工过程中与周边居民、单位的关系；3.监理方的权利与义务（1）对施工过程进行监督检查；（2）对工程质量、进度、安全进行评估；（3）对违反合同的行为提出整改意见；（4）对合同执行情况进行报告。四、施工准备1.施工图纸与技术规范（1）承包方必须按照提供的施工图纸和技术规范进行施工；（2）施工图纸和技术规范如有变更，由业主方及时通知承包方。2.施工组织设计（1）承包方应编制施工组织设计，报业主方批准；（2）施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施等。3.施工人员与设备（1）承包方应配备足够的施工人员，确保施工进度；（2）承包方应提供符合要求的施工设备，确保施工质量。4.施工现场管理（1）承包方应建立健全施工现场管理制度；（2）施工现场应保持整洁、有序，不得占用公共通道。五、施工进度与质量1.施工进度计划（1）承包方应按照合同约定的工期编制施工进度计划；（2）施工进度计划应包括施工阶段、施工内容、工期安排等。2.施工质量控制（1）承包方应按照施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量；（2）承包方应建立健全质量保证体系，对施工过程进行质量控制。3.施工质量验收（1）施工质量验收应按照国家和地方有关标准进行；（2）验收合格后方可进入下一施工阶段。4.施工安全措施（1）承包方应按照国家和地方有关安全法规，制定施工安全措施；（2）施工过程中应加强安全管理，确保施工人员安全。六、材料与设备1.材料采购与供应（1）承包方应按照合同约定采购材料；（2）材料采购应确保质量、价格合理。2.设备采购与租赁（1）承包方应按照合同约定采购或租赁设备；（2）设备采购或租赁应确保性能、价格合理。3.材料与设备验收（1）材料与设备验收应按照合同约定进行；（2）验收不合格的材料与设备应予以退换。4.材料与设备保管（1）承包方应妥善保管材料与设备；（2）材料与设备保管期间应确保安全、完好。七、施工费用与支付1.施工费用构成（1）人工费；（2）材料费；（3）机械使用费；（4）其他费用。2.费用支付方式（1）按月支付；（2）按工程进度支付；（3）按合同约定支付。3.费用结算与支付期限（1）费用结算应按照合同约定进行；（2）支付期限应按照合同约定执行。4.费用变更与调整（1）费用变更应按照合同约定进行；（2）费用调整应经双方协商一致。八、工期延误与索赔1.工期延误原因（1）不可抗力因素；（2）业主方提供的资料不齐全或错误；（3）施工过程中发生重大安全事故；（4）其他合同约定的原因。2.工期延误处理（1）因不可抗力因素导致工期延误，承包方应及时通知业主方，并按合同约定进行工期顺延；（2）因业主方原因导致工期延误，业主方应承担相应责任；（3）因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应责任。3.索赔程序与标准（1）承包方应在发生工期延误后，向业主方提出索赔申请；（2）业主方应在收到索赔申请后，按照合同约定进行审核；（3）索赔金额应根据合同约定的标准计算。4.索赔处理结果（1）业主方应在审核后，按照合同约定处理索赔；（2）索赔处理结果应通知承包方。九、合同变更与解除1.合同变更条件（1）因国家政策调整、法律法规变化等原因，导致合同内容需要变更；（2）因工程实际情况需要，经双方协商一致，对合同内容进行变更。2.合同解除条件（1）因不可抗力因素导致合同无法履行；（2）一方严重违约，另一方有权解除合同；（3）经双方协商一致，决定解除合同。3.合同变更与解除程序（1）合同变更或解除，应书面通知对方；（2）合同变更或解除后，双方应按照变更或解除后的约定履行义务。4.合同变更与解除后果（1）合同变更或解除后，双方应按照变更或解除后的约定进行结算；（2）合同解除后，双方应按照合同约定处理遗留问题。十、争议解决1.争议解决方式（1）协商解决；（2）调解解决；（3）仲裁或诉讼解决。2.争议解决机构（1）协商解决：双方自行协商；（2）调解解决：由双方共同指定的调解机构进行调解；（3）仲裁或诉讼解决：提交有管辖权的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。3.争议解决程序（1）协商解决：双方在争议发生后，协商达成一致；（2）调解解决：双方将争议提交调解机构，由调解机构进行调解；（3）仲裁或诉讼解决：按照仲裁规则或诉讼程序进行。4.争议解决结果（1）协商或调解解决：双方达成一致；（2）仲裁或诉讼解决：仲裁机构或人民法院作出的裁决或判决。十一、合同终止1.合同终止条件（1）合同约定的工程全部完成；（2）双方履行完毕各自义务；（3）合同约定的其他终止条件。2.合同终止程序（1）合同终止，双方应书面通知对方；（2）合同终止后，双方应按照合同约定处理遗留问题。3.合同终止后果（1）合同终止后，双方应按照合同约定进行结算；（2）合同终止后，双方应各自承担相应的法律责任。十二、违约责任1.违约行为与认定（1）一方未按照合同约定履行义务；（2）一方违反合同约定，造成对方损失。2.违约责任承担（1）违约方应承担相应的违约责任；（2）违约方应赔偿对方因此遭受的损失。3.违约责任减免（1）因不可抗力等因素导致违约，可根据实际情况减免违约责任；（2）经双方协商一致，可减免违约责任。4.违约责任追究（1）违约方应承担违约责任；（2）违约方未承担违约责任的，对方有权依法追究。十三、其他约定1.保密条款（1）双方对本合同内容负有保密义务；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露本合同内容。2.不可抗力条款（1）不可抗力包括自然灾害、社会事件等；（2）发生不可抗力，双方应按照合同约定处理。3.法律适用与管辖（1）本合同适用中华人民共和国法律；（2）合同争议提交有管辖权的人民法院解决。4.合同附件（1）施工图纸；（2）技术规范；（3）其他相关文件。十四、合同附件清单（1）施工图纸；（2）技术规范；（3）材料与设备清单；（4）施工进度计划；（5）费用支付计划；（6）争议解决机构信息；（7）合同附件其他相关文件。承包方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：________________签订日期：____________________业主方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：________________签订日期：____________________监理方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：________________签订日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导条款（1）甲方有权对施工过程中的设计方案、施工方案进行调整，承包方应无条件配合；（2）甲方有权对施工进度计划进行审核和调整，承包方应按照甲方的要求执行；（3）甲方有权对施工过程中的质量问题进行监督，并提出整改意见。2.甲方责任条款（1）甲方应负责提供施工所需的所有图纸、技术规范和工程资料；（2）甲方应负责协调解决施工过程中与周边居民、单位的关系；（3）甲方应负责工程款的支付，确保及时足额支付。3.甲方权利条款（1）甲方有权对承包方的施工过程进行监督检查；（2）甲方有权对承包方的施工质量进行验收；（3）甲方有权对承包方的施工进度进行评估。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导条款（1）乙方有权根据施工图纸和技术规范制定施工方案，甲方应予以批准；（2）乙方有权根据施工进度计划进行施工，甲方应予以配合；（3）乙方有权对施工过程中的质量问题进行处理。2.乙方责任条款（1）乙方应负责施工过程中的安全、质量、进度管理；（2）乙方应负责对施工人员进行培训和管理；（3）乙方应负责对施工材料、设备进行采购和管理。3.乙方权利条款（1）乙方有权对施工过程中遇到的问题提出解决方案；（2）乙方有权对施工过程中的变更进行协商和调整；（3）乙方有权对施工过程中的争议进行解决。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介条款（1）合同中约定第三方中介机构，负责对施工过程中的设计方案、施工方案、施工质量、施工进度等进行监督和评估；（2）第三方中介机构应具备相关资质，并确保其监督和评估的公正性。2.第三方中介责任条款（1）第三方中介机构应按照合同约定，对施工过程中的设计方案、施工方案、施工质量、施工进度等进行监督和评估；（2）第三方中介机构应定期向甲方和乙方提交监督和评估报告。3.第三方中介权利条款（1）第三方中介机构有权对施工过程中的设计方案、施工方案、施工质量、施工进度等进行调查和核实；（2）第三方中介机构有权对承包方的施工行为提出整改意见；（3）第三方中介机构有权对施工过程中的争议进行调解。4.第三方中介费用条款（1）第三方中介机构的费用由合同双方共同承担；（2）第三方中介机构的费用应按照合同约定支付。5.第三方中介保密条款（1）第三方中介机构应遵守合同保密条款，不得泄露合同内容；（2）第三方中介机构在履行职责过程中获取的信息，不得用于其他目的。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.技术规范3.施工组织设计4.材料与设备清单5.施工进度计划6.费用支付计划7.争议解决机构信息8.第三方中介机构资质证明9.合同双方身份证明文件10.不可抗力事件证明文件11.合同变更记录12.违约行为证明文件13.争议解决协议14.合同终止证明文件15.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：承包方未按合同约定完成工程；承包方施工过程中出现严重质量问题；承包方施工进度严重滞后；承包方违反施工安全规定；业主方未按合同约定支付工程款；业主方未提供必要的施工条件；第三方中介机构未按合同约定履行职责。2.违约行为的认定：由合同双方或第三方中介机构根据合同条款和相关法律法规进行认定；违约行为的认定应以事实为依据，以合同条款和相关法律法规为准。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.合同解除：指合同双方在合同有效期内，经协商一致或依法规定，提前终止合同关系的行为。3.违约责任：指合同一方违反合同约定，应当承担的法律责任。4.争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中发生设计变更，导致施工进度滞后。解决办法：及时与业主方沟通，根据变更情况调整施工进度计划，并报业主方批准。2.问题：施工过程中发现质量问题，影响工程使用。解决办法：立即停止施工，分析原因，采取整改措施，确保工程质量。3.问题：施工过程中发生安全事故。解决办法：立即启动应急预案，采取有效措施，确保人员安全，并追究相关责任。4.问题：业主方未按时支付工程款。解决办法：及时与业主方沟通，了解原因，协商解决支付问题。五、所有应用场景：1.新型城镇化建设项目施工；2.城市基础设施建设项目施工；3.公共设施建设项目施工；4.住宅建设项目施工；5.工业建设项目施工；6.文明施工要求较高的建设项目。全文完。2025年度新型城镇化建设项目文明施工合同范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方全称）地址：（填写甲方详细地址）联系人：（填写甲方联系人姓名）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方全称）地址：（填写乙方详细地址）联系人：（填写乙方联系人姓名）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景和目的为促进新型城镇化建设项目的顺利进行，确保施工过程中文明施工，提高施工质量和效率，甲方与乙方经友好协商，达成一致意见，特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城市房地产开发经营管理条例》等法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语1.新型城镇化建设项目：指按照国家新型城镇化发展战略，以提升城市品质、优化城市空间布局、提高居民生活质量为目标，对现有城市进行改造和新建的项目。2.文明施工：指在施工过程中，遵守国家法律法规、行业标准和规范，注重施工环境、施工安全、施工质量，做到文明、有序、高效。3.2关键词解释1.甲方：指在新型城镇化建设项目中负责投资、建设和管理的单位或个人。2.乙方：指在新型城镇化建设项目中承担施工任务的单位或个人。3.合同履行：指合同双方按照合同约定，完成各自的权利和义务。4.终止条件：指在合同履行过程中，符合法律、法规规定或者合同约定的条件，导致合同终止的情形。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定，文明施工，确保施工质量和安全。2.甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行检查，并提出整改意见。3.甲方有权要求乙方按照合同约定，按时完成施工任务。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定，提供必要的施工条件和支持。2.乙方有权要求甲方按照合同约定，支付工程款和相应费用。3.乙方应按照合同约定，文明施工，确保施工质量和安全。4.乙方应按照甲方要求，及时完成施工任务。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至施工任务完成之日止。5.2合同履行地点本合同约定的施工地点为：（填写施工地点）5.3合同履行方式1.乙方按照合同约定，负责本项目的施工工作。2.甲方提供必要的施工条件和支持，包括但不限于图纸、材料、设备等。3.双方应按照合同约定，共同完成施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同约定的施工任务完成；2.双方协商一致，终止合同；3.因不可抗力等原因，导致合同无法继续履行。6.3终止程序1.双方协商一致，终止合同，应当以书面形式通知对方；2.双方在终止合同前，应当妥善处理合同约定的未尽事宜。6.4终止后果1.合同终止后，双方应按照合同约定，妥善处理工程款项的结算；2.双方应按照合同约定，妥善处理合同约定的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程款：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等。2.其他费用：包括但不限于设计费、监理费、检验检测费、保险费等。3.预付款：合同签订后，乙方应向甲方支付一定比例的预付款。7.2支付方式1.甲方应按照合同约定，通过银行转账方式支付工程款。2.甲方有权要求乙方提供相应的发票和支付凭证。7.3支付时间1.预付款：合同签订后10日内支付。2.工程进度款：按照工程进度分期支付，具体支付时间由双方协商确定。3.尾款：工程竣工验收合格后30日内支付。7.4支付条款1.甲方在支付工程款时，应扣除乙方应承担的税费。2.甲方在支付工程款时，应按照合同约定的支付比例和支付时间支付。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金比例为每日千分之五。2.甲方未能提供必要的施工条件和支持，导致乙方无法按时完成施工任务的，应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未按时完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金比例为每日千分之五。2.乙方施工过程中出现质量问题，未及时整改的，应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算方式：按照违约行为发生期间的实际损失计算。2.赔偿方式：违约方应按照合同约定，以货币形式支付赔偿金。九、保密条款9.1保密内容1.双方在合同履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密等。2.双方在合同履行过程中所涉及的合同内容、项目信息等。9.2保密期限本合同约定的保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式1.双方应采取合理的保密措施，防止保密内容的泄露。2.双方不得未经对方同意，将保密内容泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：如地震、洪水、台风等。2.政府行为：如政策调整、法律法规变化等。3.社会异常事件：如罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。2.双方应尽力采取措施，减轻不可抗力事件的影响。3.因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例1.地震、洪水等自然灾害；2.国家政策调整，如税收政策变化；3.罢工、战争等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决1.双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，可提交仲裁或诉讼。11.2调解、仲裁或诉讼1.争议提交仲裁机构仲裁，仲裁地点为：（填写仲裁地点）。2.争议提交人民法院诉讼，诉讼地点为：（填写诉讼地点）。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让合同。2.经双方协商一致，甲方可以将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形1.乙方在施工过程中涉及的技术秘密、商业秘密等；2.乙方在施工过程中承担的质量、安全责任；3.甲方在合同履行过程中承担的投资、建设责任。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对新型城镇化建设项目的设计、施工、监理等环节的监督权。2.甲方保留对乙方施工过程中文明施工情况的检查权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行过程中，根据实际情况调整施工方案的权利。2.乙方在施工过程中，如遇特殊情况需调整施工方案，应提前向甲方报告，并经甲方同意。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充，应由双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.合同的修改和补充，自双方签字盖章之日起生效。2.合同的修改和补充，不影响本合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助和配合，确保项目顺利进行。2.双方应按照合同约定，及时解决施工过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议，沟通项目进展情况。2.双方应保持通讯畅通，及时传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议，任何一方不得以口头或书面形式对本合同内容进行修改。16.3增减条款1.未经双方协商一致，任何一方不得单方面增减合同条款。2.合同的增减条款，应以书面形式签订补充协议。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：（填写签订日期）甲方地址：（填写甲方详细地址）乙方地址：（填写乙方详细地址）附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲乙双方的身份证明文件。2.项目设计图纸及施工图。3.相关法律法规及行业标准。4.工程进度表及施工计划。5.乙方施工资质证明文件。6.乙方安全生产许可证。7.甲方提供的施工条件和支持文件。8.合同履行过程中的变更记录。9.争议解决的相关文件。10.不可抗力事件的证明材料。11.其他双方约定的附件。二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：未按时支付工程款；未提供必要的施工条件和支持；擅自调整施工方案等。乙方违约：未按时完成施工任务；施工过程中出现质量问题；未按照合同约定进行文明施工等。2.违约行为认定：甲方违约认定：甲方未能按照合同约定支付工程款，经乙方催告后仍不支付，视为违约。乙方违约认定：乙方未能按照合同约定完成施工任务，经甲方催告后仍不履行，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的基本法律规范，规定合同的订立、效力、履行、变更、终止等。2.建筑法：规范建筑活动，保护建筑活动当事人的合法权益，促进建筑事业健康发展的法律。3.新型城镇化：指以提升城市品质、优化城市空间布局、提高居民生活质量为目标，对现有城市进行改造和新建。4.文明施工：指在施工过程中，遵守国家法律法规、行业标准和规范，注重施工环境、施工安全、施工质量，做到文明、有序、高效。5.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未能按时支付工程款。解决办法：乙方可向甲方发出书面催告，要求甲方按时支付工程款。如甲方仍不支付，乙方可依法提起诉讼。2.问题：乙方未按时完成施工任务。解决办法：甲方应与乙方协商，查明原因，采取必要措施加快施工进度。如乙方仍无法按时完成，甲方可依法要求乙方承担违约责任。3.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：甲方应立即通知乙方，要求