2024年综合分包施工合同示范文本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年综合分包施工合同示范文本本合同目录一览第一条词语定义与解释1.1合同1.2甲方1.3乙方1.4分包工程1.5施工期1.6质量标准1.7工程量清单1.8合同价格1.9违约1.10争议解决第二条合同范围与分包工程内容2.1分包工程范围2.2分包工程内容第三条合同价格与支付3.1合同价格3.2预付款3.3进度付款3.4竣工结算3.5支付方式与时间第四条施工期与进度4.1施工期4.2施工进度计划4.3延期违约金第五条质量标准与要求5.1质量标准5.2质量控制5.3质量争议解决第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备质量第七条安全生产与环保7.1安全生产7.2环保要求7.3安全事故处理第八条变更与调整8.1变更范围8.2变更程序8.3变更费用第九条违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一条合同的解除与终止11.1解除条件11.2终止条件11.3解除与终止的程序第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条第三方受益人13.1第三方受益人13.2第三方权益保障第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同效力14.4附件说明第一部分：合同如下：第一条词语定义与解释1.1合同：本合同是指甲方与乙方之间就分包工程达成的明确双方权利义务关系的协议。1.2甲方：指与乙方签订本合同的自然人、法人或其他组织。1.3乙方：指与甲方签订本合同的自然人、法人或其他组织。1.4分包工程：指甲方将其承担的工程中的部分工程或工作内容发包给乙方实施的工程。1.5施工期：指乙方完成分包工程的期限，自合同约定的开工之日起至合同约定的竣工日止。1.6质量标准：指乙方完成分包工程应达到的国家标准、行业标准和地方标准。1.7工程量清单：指甲方提供的，详细列明分包工程各项工程量、工程内容和工程造价的清单。1.8合同价格：指乙方完成分包工程应得的报酬，包括工程款、措施费、规费等。1.10争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的纠纷解决方式。第二条合同范围与分包工程内容2.1分包工程范围：指甲方将其承担的工程中的哪些部分工程或工作内容发包给乙方实施。2.2分包工程内容：指乙方应完成的工程的具体工作内容和工程量，包括但不限于施工图纸所示的所有工程内容。第三条合同价格与支付3.1合同价格：乙方的分包工程合同价格为人民币【】元（大写：【】元整），含税金、措施费、规费等。3.2预付款：甲方应在合同签订后【】天内，向乙方支付分包工程合同价格的【】%作为预付款。3.3进度付款：甲方应按照乙方实际完成工程进度，按月进行进度付款，付款金额为当月完成工程量的【】%。3.4竣工结算：乙方完成分包工程后，甲乙双方按照实际完成工程量进行竣工结算。3.5支付方式与时间：甲方通过银行转账方式向乙方支付款项，具体支付时间按照本合同约定的付款条款执行。第四条施工期与进度4.1施工期：乙方应在甲方约定的施工期内完成分包工程。4.2施工进度计划：乙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。4.3延期违约金：乙方如未能按照约定的施工进度完成分包工程，应向甲方支付延期违约金，违约金计算方式为：延期天数×每日违约金比例×分包工程合同价格。第五条质量标准与要求5.1质量标准：乙方应按照国家、行业和地方的有关标准进行施工，保证分包工程的质量。5.2质量控制：乙方应建立健全质量控制体系，对分包工程的施工过程进行质量控制。5.3质量争议解决：如甲乙双方在分包工程质量上发生争议，双方可按照合同约定或国家相关法律法规的规定解决。第六条材料与设备6.1材料供应：甲方应负责提供分包工程所需的主要材料和设备，并保证材料和设备的质量。6.2设备供应：乙方应负责提供分包工程所需的施工设备，并保证设备的正常使用。6.3材料与设备质量：乙方应严格按照甲方提供的材料和设备进行施工，如因材料和设备质量问题导致分包工程质量问题，责任由甲方承担。第八条变更与调整8.1变更范围：本合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致分包工程内容发生变更的，甲乙双方可协商变更。8.2变更程序：变更事项需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议，作为本合同的附件。8.3变更费用：因变更产生的额外费用，按照双方约定的方式进行结算。第九条违约责任9.1甲方违约：甲方未按约定支付合同价款、预付款、进度付款的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×每日违约金比例×违约天数。9.2乙方违约：乙方未按约定完成分包工程的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：分包工程合同价格×每日违约金比例×违约天数。9.3违约赔偿：甲乙双方的违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第十条争议解决10.1争议解决方式：甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向合同约定的人民法院提起诉讼。10.2仲裁：甲乙双方约定，如发生争议，可以向【】仲裁委员会申请仲裁。10.3诉讼：如甲乙双方未约定仲裁，或者仲裁裁决不服的，可以向【】人民法院提起诉讼。第十一条合同的解除与终止11.1解除条件：甲乙双方协商一致，可以解除本合同。11.2终止条件：分包工程完成后，本合同即终止。11.3解除与终止的程序：甲乙双方应按照合同约定办理解除或终止合同的手续，并对分包工程的结算、付款等事项作出明确约定。第十二条保密条款12.1保密内容：甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等。12.2保密期限：甲乙双方对对方的保密内容承担保密义务，直至对方书面同意解除保密义务。12.3违约责任：甲乙双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条第三方受益人13.1第三方受益人：本合同约定范围内的第三方，其权益受到合同保障。13.2第三方权益保障：甲乙双方在本合同履行过程中，应确保第三方受益人的权益得到保障，如因甲乙双方的违约行为导致第三方受益人遭受损失的，甲乙双方应承担连带责任。第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，甲乙双方应协商解决。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国的法律。14.3合同效力：本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，一式【】份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方：指除甲方和乙方之外，与本合同无关的各方，包括但不仅限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方责任：第三方在本合同履行过程中，如因其原因导致甲方或乙方遭受损失的，第三方应承担相应的责任。1.3第三方权益：第三方在本合同中的权益，应得到甲乙双方的尊重和保护。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序：第三方如需介入本合同，应与甲乙双方协商一致，并签订书面介入协议。2.2第三方介入条件：第三方介入需符合国家相关法律法规的规定，且不违背本合同的约定。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额：第三方对甲方或乙方承担的责任限额，应根据第三方介入协议的约定确定。3.2责任限额的确定：第三方介入协议中应明确第三方承担的责任限额，包括但不限于赔偿金额、赔偿方式等。3.3第三方责任限额的调整：如第三方介入协议中未明确责任限额，或需调整责任限额的，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面补充协议。第四条第三方权益的保障4.1第三方权益保障：甲乙双方应确保第三方的合法权益得到保障，如因甲乙双方的违约行为导致第三方遭受损失的，甲乙双方应承担连带责任。4.2第三方权益的实现：甲乙双方应配合第三方履行其在介入协议中的权益，包括但不限于提供相关资料、协助办理手续等。第五条第三方违约的处理5.2违约责任承担：第三方违约导致的损失，应由第三方承担赔偿责任。5.3违约处理的程序：甲乙双方与第三方协商一致，可采取包括但不限于催告、赔偿等方式处理违约行为。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方关系：第三方与甲方之间的权利义务，应由双方根据国家相关法律法规和介入协议约定。6.2第三方与乙方关系：第三方与乙方之间的权利义务，应由双方根据国家相关法律法规和介入协议约定。6.3第三方与甲乙方的划分：第三方在本合同中的权益和义务，应明确划分，不得侵犯甲乙双方的合法权益。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入终止条件：第三方介入协议约定的终止条件发生，第三方介入终止。7.2第三方介入终止程序：甲乙双方与第三方协商一致，可终止第三方介入。7.3第三方介入终止后的处理：第三方介入终止后，甲乙双方应按照介入协议约定处理后续事项，包括但不限于结算、付款等。第八条第三方介入的违约金8.2违约金计算方式：违约金计算方式由甲乙双方与第三方协商确定，并在介入协议中约定。8.3违约金支付：第三方应在违约行为发生后【】天内，向甲方或乙方支付违约金。第九条第三方介入的争议解决9.1争议解决方式：第三方介入协议履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向合同约定的人民法院提起诉讼。9.2仲裁：甲乙双方与第三方约定，如发生争议，可以向【】仲裁委员会申请仲裁。9.3诉讼：如甲乙双方与第三方未约定仲裁，或者仲裁裁决不服的，可以向【】人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的合同效力10.1第三方介入协议：第三方介入协议是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。10.2第三方介入的生效：第三方介入协议自甲乙双方与第三方签字（或盖章）之日起生效。10.3第三方介入的终止：第三方介入协议终止后，本合同继续有效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程量清单附件2：材料供应清单附件3：设备供应清单附件4：施工图纸附件5：技术规范附件6：安全文明施工标准附件7：质量验收标准附件8：工期计划附件9：支付凭证附件10：变更协议附件11：违约金计算公式附件12：第三方介入协议附件1：工程量清单详细要求：清单应详细列明分包工程各项工程量、工程内容和工程造价，包括工程项目的名称、数量、单位、单价、总价等。附件2：材料供应清单详细要求：清单应详细列明甲方提供的材料名称、规格、数量、质量标准等。附件3：设备供应清单详细要求：清单应详细列明甲方提供的设备名称、型号、数量、质量标准等。附件4：施工图纸详细要求：图纸应包括工程项目的平面图、立面图、剖面图等，并标明施工要求和细节。附件5：技术规范详细要求：规范应详细列明施工过程中的技术要求、施工工艺、材料使用规范等。附件6：安全文明施工标准详细要求：标准应详细列明施工过程中的安全文明要求，包括施工现场管理、施工人员行为规范等。附件7：质量验收标准详细要求：标准应详细列明分包工程的质量验收要求，包括验收程序、验收方法、合格标准等。附件8：工期计划详细要求：计划应详细列明分包工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间等。附件9：支付凭证详细要求：凭证应详细列明支付金额、支付时间、支付对象等信息。附件10：变更协议详细要求：协议应详细列明变更事项、变更原因、变更后的内容等。附件11：违约金计算公式详细要求：公式应详细列明违约金计算的依据和计算方法。附件12：第三方介入协议详细要求：协议应详细列明第三方介入的事项、介入条件、介入期限等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定支付合同价款、预付款、进度付款。2.乙方未按约定完成分包工程。3.乙方未按约定使用甲方提供的材料和设备。4.乙方未按约定履行保密义务。5.乙方未按约定完成变更事项。违约责任认定：1.违约金计算：根据附件11中的违约金计算公式，按照实际违约金额计算违约金。2.违约责任承担：乙方应承担因违约行为导致的损失赔偿责任。3.违约处理程序：甲乙双方协商一致，可采取包括但不限于催告、赔偿等方式处理违约行为。示例说明：如乙方未按约定完成分包工程，甲方有权根据附件11中的违约金计算公式，计算违约金，并要求乙方支付。说明三：法律名词及解释：1.合同：指甲方与乙方之间就分包工程达成的明确双方权利义务关系的协议。2