2024版政建设工程劳务分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版政建设工程劳务分包合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3定义第二条：工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条：劳务分包范围及工作内容3.1分包范围3.2工作内容第四条：劳务人员配置4.1乙方应配置的劳务人员数量及资质要求4.2劳务人员的管理及培训第五条：合同价格及支付方式5.1合同总价5.2支付方式5.3进度款支付比例及时间第六条：工程质量及验收6.1工程质量标准6.2验收程序6.3验收不合格的处理第七条：工期及进度7.1合同工期7.2进度要求7.3工期延误的处理第八条：安全文明施工8.1乙方应遵守的安全文明施工规定8.2安全事故的处理第九条：违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任第十条：争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖法院第十一条：合同的变更、解除和终止11.1合同变更11.2合同解除11.3合同终止第十二条：保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条：其他条款13.1不可抗力13.2法律、法规规定的其他事项第十四条：合同的签订、生效和解除14.1签订日期14.2生效日期14.3合同解除条件及程序第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方名称：X政建设工程有限公司甲方地址：省市区路号1.2乙方名称及地址乙方名称：X劳务分包有限公司乙方地址：省市区路号1.3定义（1）甲方：指X政建设工程有限公司。（2）乙方：指X劳务分包有限公司。（3）工程：指甲方根据合同约定，委托乙方施工的X项目。（4）合同：指甲方与乙方签订的《2024版政建设工程劳务分包合同》。（5）分包范围：指乙方在合同约定的工程范围内，应承担的劳务作业内容。第二条：工程概述2.1工程名称工程名称为：X建设项目。2.2工程地点工程地点为：省市区路号。2.3工程规模工程规模为：平方米。2.4工程内容工程内容包括：土建工程、安装工程、装饰工程等。第三条：劳务分包范围及工作内容3.1分包范围分包范围包括：土方工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、安装工程、装饰工程等。3.2工作内容乙方应按照甲方的要求，完成分包范围内的各项工作，包括但不限于：（1）按照设计图纸和施工规范进行施工；（2）保证工程质量，达到约定的质量标准；（3）遵守施工现场的管理规定，确保施工安全；（4）负责分包范围内的材料采购、设备租赁、人员管理等；（5）协助甲方完成工程验收工作。第四条：劳务人员配置4.1乙方应配置的劳务人员数量及资质要求乙方应根据工程需要，配置足够数量的劳务人员，具体数量和资质要求如下：（1）土建工程师：1名，具有工程师职称；（2）钢筋工长：1名，具有相关工长资格；（3）模板工长：1名，具有相关工长资格；（4）混凝土工长：1名，具有相关工长资格；（5）安装工程师：1名，具有工程师职称；（6）装饰工程师：1名，具有工程师职称；（7）安全员：1名，具有安全员资格；（8）其他劳务人员：根据工程需要适量配置。4.2劳务人员的管理及培训乙方应对劳务人员进行严格的管理和培训，确保其具备相应的技能和素质，满足工程需求。第五条：合同价格及支付方式5.1合同总价本合同总价人民币万元整（大写：人民币玖拾捌万元整），具体金额按附件《工程量清单》为准。5.2支付方式（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总额的10%作为预付款；（2）工程进度达到约定的节点后，甲方支付乙方相应的进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同款项。5.3进度款支付比例及时间进度款支付比例及时间如下：（1）工程进度达到20%时，支付合同总额的20%；（2）工程进度达到40%时，支付合同总额的30%；（3）工程进度达到60%时，支付合同总额的40%；（4）工程进度达到80%时，支付合同总额的50%；（5）工程进度达到100%时，支付合同总额的60%。第六条：工程质量及验收6.1工程质量标准本工程质量标准按照国家标准《建筑工程质量验收统一标准》GB503002013执行。6.2验收程序工程验收程序如下：（1）工程完成后，乙方应向甲方提交工程验收申请；（2）甲方收到验收申请后，组织相关人员进行验收；（3）验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改；（4）验收合格的，甲方应在验收报告上签字第八条：安全文明施工8.1乙方应遵守的安全文明施工规定乙方在施工过程中，应严格遵守国家和地方关于安全文明施工的相关规定，确保施工现场的安全和环境卫生。具体要求如下：（1）乙方应制定施工现场管理制度，明确施工现场的管理职责；（2）乙方应加强对施工现场的安全防护，确保施工人员的人身安全；（3）乙方应做好施工现场的材料堆放和垃圾清运工作，保持施工现场的整洁；（4）乙方应按照环保要求，做好施工现场的噪声、扬尘、废水等污染防治工作；（5）乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。8.2安全事故的处理如乙方在施工过程中发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施防止事故扩大，并及时向甲方报告。安全事故的处理包括但不限于：（1）乙方应组织救治受伤人员，并承担相应医疗费用；（2）乙方应依法对事故进行调查，查明事故原因，并提交调查报告；（3）乙方应根据调查结果，对事故责任人和相关人员进行处理；（4）乙方应承担因安全事故产生的其他费用。第九条：违约责任9.1甲方违约责任如甲方违反合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，具体包括但不限于：（1）甲方未按约定时间支付预付款、进度款，乙方有权拒绝施工；（2）甲方未按约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求延期；（3）甲方未按约定提供设计图纸、施工规范等，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方承担相应费用；（4）甲方其他违反合同约定的行为。9.2乙方违约责任如乙方违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，具体包括但不限于：（1）乙方未按约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付逾期违约金；（2）乙方未按约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方重新施工；（3）乙方未按约定安全文明施工，甲方有权要求乙方支付违约金；（4）乙方其他违反合同约定的行为。第十条：争议解决10.1争议解决方式如合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖法院本合同的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第十一条：合同的变更、解除和终止11.1合同变更如合同执行过程中，双方同意对合同内容进行变更，应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。11.2合同解除如合同执行过程中，双方同意解除合同，应签订书面解除协议，并经双方盖章确认。解除协议应明确解除原因、解除时间、解除后的责任处理等内容。11.3合同终止本合同在工程验收合格、合同款项支付完毕后自动终止。第十二条：保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。第十三条：其他条款13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2法律、法规规定的其他事项本合同的签订、履行、变更、解除和终止等，应遵守中华人民共和国相关法律法规的规定。第十四条：合同的签订、生效和解除14.1签订日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2生效日期本合同自签字盖章之日起生效。14.3合同解除条件及程序如发生合同约定的解除条件，双方应协商确定解除程序。解除程序包括但不限于：（1）双方签订书面解除协议；（2）明确解除后的责任处理；（3）办理相关手续，确保合同解除后的权益得到保障。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《工程量清单》详细列出分包工程的所有工作内容、工程量、材料和人工费用等。作为计算合同总价和进度款支付比例的依据。2.附件二：《设计图纸》提供工程所需的设计图纸，包括土建、安装、装饰等各个专业的图纸。作为乙方施工的依据和工程验收的标准。3.附件三：《施工规范》提供工程所需的施工规范和标准，包括安全、环保、质量等方面的规范。作为乙方施工的依据和工程验收的标准。4.附件四：《施工现场管理制度》详细列出乙方在施工现场应遵守的管理制度，包括安全、环保、材料堆放、垃圾清运等方面的规定。用于指导和监督乙方施工现场的管理工作。5.附件五：《应急预案》详细列出乙方在发生安全事故时应采取的应急措施和处理流程。用于指导乙方在发生安全事故时的应对行动。6.附件六：《人员配置表》详细列出乙方应配置的劳务人员名单、职务和资质要求。用于监督乙方是否按照约定配置了足够数量的劳务人员。7.附件七：《付款申请表》用于乙方在工程进度达到约定节点时向甲方申请支付进度款。作为甲方支付进度款的依据。8.附件八：《工程验收申请》用于乙方在工程完成后向甲方申请进行验收。作为甲方进行工程验收的依据。9.附件九：《安全事故报告》用于乙方在发生安全事故时向甲方报告事故情况。作为甲方处理安全事故的依据。10.附件十：《变更协议》用于双方在合同履行过程中对合同内容进行变更时签订的协议。作为双方确认合同变更的依据。11.附件十一：《解除协议》用于双方在合同履行过程中同意解除合同时签订的协议。作为双方确认合同解除的依据。12.附件十二：《保密协议》用于双方在合同履行过程中对商业秘密、技术秘密、市场信息等进行保密的协议。作为双方履行保密义务的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：如甲方未按约定时间支付预付款、进度款，乙方有权拒绝施工或要求甲方支付逾期违约金。如甲方未按约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求延期或要求甲方承担相应费用。如甲方未按约定提供设计图纸、施工规范等，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方承担相应费用。示例：如果甲方未能在合同约定的时间内支付预付款，乙方可以拒绝开始施工，并要求甲方支付逾期违约金。2.乙方违约行为及责任认定：如乙方未按约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付逾期违约金或要求乙方重新施工。如乙方未按约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方重新施工或要求乙方支付违约金。如乙方未按约定安全文明施工，甲方有权要求乙方支付违约金。示例：如果乙方未能在合同约定的时间内完成工程，甲方可以要求乙方支付逾期违约金或要求乙方在规定时间内完成工程。说明三：法律名词及解释：1.不可抗