一建工程法规-一级建造师《建设工程法规及相关知识》名师预测卷128

一建工程法规-一级建造师《建设工程法规及相关知识》名师预测卷128单选题（共70题，共70分）(1.)关于招标方式的说法，正确的是()。A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投（江南博哥）标B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的法人或者其他组织投标C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标正确答案：C参考解析：A选项，公开招标是招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标；B选项，三个以上；D选项，应当，不是一律。(2.)根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是()。A.延期每次不超过3个月B.应当由施工企业提出申请C.延期没有次数限制D.超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效正确答案：A参考解析：2011年建设工程法规真题第35题本题考查的是申请延期。根据《建筑法》的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。综上所述，本题的正确答案为A。(3.)关于物权的说法，错误的是()。A.所有民事主体都能够成为物权权利人B.物权的客体一般是物，包括不动产和动产C.物权的权利人可以对抗一切不特定的人D.物权不具有排他性正确答案：D参考解析：物权具有排他性。物权人有权排除他人对于他行使物权的干涉。(4.)关于商标专用权的说法，正确的是()。A.商标专用权是一种有形财产权B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请C.注册商标的有效期为10年D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算正确答案：C参考解析：2023教材P23；2022教材P22本题考查的是商标专用权。商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利。选项A错误。转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请。选项B错误。注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。选项C正确，选项D错误。(5.)某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币4000万元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为()元。A.240万B.120万C.80万D.20万正确答案：C参考解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投保保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，且最高不得超过80万。(6.)关于财产保险合同的说法，正确的是()。A.保险合同不可以转让B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D.被保险人应当与投保人一致正确答案：C参考解析：2023教材P35；2022教材P34本题考查的是保险与保险索赔的规定。选项A，在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同。选项B，保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。选项C，危险的存在是保险产生的前提，但保险制度上的危险具有损失发生的不确定性；选项D，投保人可以为被保险人。(7.)关于项目经理的说法，正确的是()。A.项目经理的权利来自企业法人的授权B.施工项目可以设有项目经理部C.项目经理具有相对独立的法人资格D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉正确答案：A参考解析：A正确，施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负责的项目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务。B错误，大中型施工项目应当设立项目经理部，小型施工项目可以设立项目经理部。C错误，由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。D错误，项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告提起诉讼。(8.)关于法人的说法，不正确的是()。A.法人分为营利法人、非营利法人、特别法人B.项目经理部是法人的常设下属机构C.项目经理部行为的法律后果由企业法人承担D.有自己的财产或者经费是法人成立的条件之一正确答案：B参考解析：A正确，法人分为营利法人、非营利法人、特别法人。B错误，项目经理部是法人的非常设下属机构。C正确，项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。D正确，法人成立的条件：（1）依法成立；（2）应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费；（3）能够独立承担民事责任；（4）有法定代表人。(9.)2014年6月10日，某施工企业委托某专利事务所申请发明专利。6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件，6月15日国家专利局收到该文件。2014年6月16日，国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是()。A.2024年6月12日B.2024年6月15日C.2034年6月12日D.2035年6月16日正确答案：C参考解析：C正确，发明专利权的期限为20年。国务院专利行政主管部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日。因此本题应该以6月12日进行起算，计算20年。(10.)关于法的部门归属的说法，正确的是()。A.《公司法》属于经济法B.《行政复议法》属于非诉讼程序法C.《节约能源法》属于民法商法D.《建筑法》属于行政法正确答案：D参考解析：《公司法》属于民法商法；《行政复议法》属于行政法；《节约能源法》属于经济法；《建筑法》属于行政法。(11.)根据《立法法》，应当报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案的是（）。A.行政法规B.地方性法规C.部门规章D.地方政府规章正确答案：B参考解析：省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;设区的市、自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，由省、自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。(12.)某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成10人死亡，直接经济损失900余万元；本次事故属于()。A.重大事故B.特别重大事故C.较大事故D.一般事故正确答案：A参考解析：2022教材P269/2021教材P268国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。(13.)关于建设用地使用权，下列说法正确的是（）。A.国家禁止以划拨方式设立建设用地使用权B.建设用地使用权期满自动续期C.建设用地使用权流转时附着于该土地的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分D.建设用地使用权消灭的，使用人应当及时办理注销登记正确答案：C参考解析：A选项国家严格限制以划拨方式设立建设用地使用权；B选项中住宅建设用地使用权期满自动续期；D选项建设用地使用权消灭的，出让人应当及时办理注销登记。(14.)关于委托合同法律特征的说法，正确的是（）。A.应当是有偿合同B.是一种典型的提供劳务的合同C.委托事务只能是法律行为D.委托人不得转委托正确答案：B参考解析：委托合同的目的是为他人处理或管理事务，委托合同的订立以双方相互信任为前提，但委托合同未必是有偿合同。选项A错误。委托合同是一种典型的提供劳务的合同。选项B正确。合同订立后，受托人在委托的权限内所实施的行为，等同于委托人自己的行为；委托的事务可以是法律行为，也可以是事实行为。委托合同不同于民事代理，后者委托的只能是法律行为。选项C错误。委托人经受托人同意，可以在受托人之外委托第三人处理委托事务，但因此给受托人造成损失的，受托人可以向委托人要求赔偿损失。选项D错误。(15.)根据《民用建筑节能条例》，建设单位对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目出具了竣工验收合格报告的，应处的罚款为民用建筑项目合同价款的（）。A.2％～3％B.3％～4％C.2％～4％D.4％～5％正确答案：C参考解析：《民用建筑节能条例》规定，建设单位对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目出具竣工验收合格报告的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款2%以上4%以下的罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任。(16.)关于保险合同，下列说法正确的是()。A.在保险期限内，保险人经济赔偿的最高赔偿责任可以超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额B.建设工程一切险和安装工程一切险都是法定强制性保险C.保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付D.在合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人应当按照合同约定增加保险费正确答案：C参考解析：在保险期限内，保险人经济赔偿的最高赔偿责任不得超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额。选项A错误。《建设工程施工合同（示范文本）》中规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险。工伤保险属于强制险，其他险种则是自愿投保，选项B错误。保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。选项C正确。在合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。选项D错误。(17.)根据施工节能的规定，下列说法正确的是()。A.图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低70%B.《绿色施工导则》规定，应就地取材，施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的30%C.照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过20%D.临时设施的占地面积有效利用率大于80%正确答案：C参考解析：A项错误，图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低30%。B项错误，《绿色施工导则》规定，应就地取材，施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%。D项错误，临时设施的占地面积有效利用率大于90%。(18.)依据《建筑工程施工许可管理办法》，建设单位申请领取施工许可证时，应当具备的前提条件不包括()。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.已经取得规划许可证C.已经取得拆迁许可证D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料正确答案：C参考解析：不包括C，《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：（1）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证；（3）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；（4）已经确定施工企业；（5）有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已经落实，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书；（8）法律、行政法规规定的其他条件。(19.)某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。A.征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效B.可以认定投标文件有效C.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效D.应当认定投标文件无效正确答案：D参考解析：D正确，资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。(20.)下列建筑市场诚信行为信息，说法正确的是()。A.建筑市场信用信息由优良信用信息、不良信用信息构成B.注册登记信息、资质信息、工程项目信息不属于建筑市场诚信行为信息C.优良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中获得的省级以上行政机关表彰奖励等信息D.违反有关法律受到县级以上住房城乡建设主管部门行政处罚的信息属于不良信用信息正确答案：D参考解析：A错误，建筑市场信用信息由基本信息、优良信用信息、不良信用信息构成。B错误，注册登记信息、资质信息、工程项目信息属于建筑市场诚信行为信息中的基本信息。C错误，优良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中获得的县级以上行政机关表彰奖励等信息。D正确，不良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中违反有关法律、法规、规章或工程建设强制性标准，受到县级以上住房城乡建设主管部门行政处罚的信息，以及经有关部门认定的其他不良信用信息。(21.)根据《建筑法》，以欺骗手段取得资质证书需要承担的法律责任是()。A.资质许可由原资质许可机关予以撤回B.吊销资质证书，并处罚款C.给予警告，或处罚款D.申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质正确答案：B参考解析：《建筑法》规定，以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。(22.)关于确定中标人，说法正确的是（）。A.中标人应当是能够最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准，并且经评审的投标价格最低的人B.第一中标候选人违法行为影响中标结果的，招标人应当重新招标C.第一中标候选人财务状况有较大变化，可能影响履约能力的，招标人可以在发出中标通知后重做审查确认D.招标人确定中标人后，应当在15日内报告招投标行政监督管理部门，不能直接发出中标通知书正确答案：D参考解析：选项A错误，中标人的投标应当符合下列条件之一：（1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准（2）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。选项B错误，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。选项C错误，中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。选项D正确。(23.)关于合同变更的叙述中，不正确的是()。A.当事人对合同的内容协商一致，可以变更合同B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定已变更C.合同变更须遵循法定的程序D.如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同正确答案：B参考解析：B错误，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。(24.)关于建筑市场诚信行为及招投标违法行为公告修正、变更或撤销的说法，正确的是()。A.被公告单位的整改经审核确有实效，应及时变更或删除该不良记录B.原行政处理决定被依法变更撤销，公告部门应及时对公告记录予以变更删除，并在公告平台上予以声明C.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法停止对违法行为记录的公告D.公告部门收到更正申请后在5个工作日内核对，认为公告记录与行政处理决定相符的，不必告知申请人正确答案：B参考解析：A选项，被公告单位的整改经审核确有实效，经企业提出申请，批准后可以缩短不良行为的公布期限；C选项，不停止对违法行为记录的公告；D选项，核对后处罚决定与公告内容一致的，也应当告知申请人。(25.)施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是()。A.已经完成的建设工程质量不合格的B.不履行合同约定的协助义务的C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的D.合同约定的期限内没有完工的正确答案：C参考解析：施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的有：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。(26.)关于合同生效后有关条款约定不明事项的解决，下列说法错误的是()A.当事人就价款内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充B.当事人就质量内容没有约定且不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定C.合同中的价款或者报酬没有约定的，按照合同履行地的市场价格履行D.履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应给对方必要准备时间正确答案：C参考解析：《民法典》规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。如果按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，《民法典》规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行；履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。(27.)张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止了作业，这属于从业人员在行使()。A.知情权B.拒绝权C.紧急避险权D.检举权正确答案：C参考解析：2022/2021版教材P234四）紧急避险权按照《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。(28.)下列合同中，属于实践合同的是()。A.保管合同B.运输合同C.租赁合同D.建设工程合同正确答案：A参考解析：2022教材P127/2021教材P126实践合同又称要物合同是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。(29.)根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，建立（）制度。A.统一管控B.分级管控C.重点管控D.分类管控正确答案：B参考解析：2022教材P243/2021教材P242《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》中指出，企业要定期开展风险评估和危害辨识。针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，建立分级管控制度，制定落实安全操作规程。(30.)出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为()。A.简易交付B.占有改定C.指示交付D.拟制交付正确答案：D参考解析：(31.)下列关于节假日加班工资的说法，正确的是()。A.用人单位安排劳动者日常工作应支付150％的加班费B.用人单位休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资200％的加班费C.用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资报酬的250％加班费D.法定节假日安排劳动者工作的，支付不低于400%的工资报酬正确答案：B参考解析：B正确，用人单位应当按照下列标准支付劳动者正常工作时间工资的工资报酬：安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的150%的工资报酬；休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资200％的加班费；法定休息日安排劳动者工作的，支付不低于300%的工资报酬。(32.)关于出卖人交付标的物的说法，正确的是()。A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物正确答案：D参考解析：2023教材P159；2022教材P157本题考查的是买卖合同的法律规定。出卖人应当按照约定的期限支付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。(33.)用人单位安排加班不支付加班费的，由劳动行政部门责令限期支付；逾期不支付的，由劳动行政部门责令用人单位按应付金额的（）向劳动者加付赔偿金。A.50％以上B.50％～100％C.100％以上D.200％正确答案：B参考解析：用人单位有下列情形之一的，由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿;劳动报酬低于当地最低工资标准的，应当支付其差额部分;逾期不支付的，责令用人单位按应付金额50%以上100%以下的标准向劳动者加付赔偿金:（1）未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的；（2）低于当地最低工资标准支付劳动者工资的；（3）安排加班不支付加班费的；（4）解除或者终止劳动合同，未依照本法规定向劳动者支付经济补偿的。(34.)甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃，导致运输工具损毁。对此，下列说法中正确的是（）。A.丙应对此承担损害赔偿责任B.乙应赔偿甲的损失C.甲应对此承担损害赔偿责任D.乙应赔偿丙的损失正确答案：C参考解析：2022/2021版教材P190因托运人托运货物时的过错，造成多式联运经营人损失的，即使托运人已经转让多式联运单据，托运人仍然应当承担损害赔偿责任。因此，甲公司应承担损害赔偿责任。(35.)某建设项目施工中，发现地下古墓葬，因建设工期紧迫，需要对其进行抢救发掘，则应当由()组织发掘。A.建设单位B.施工单位C.设区的市级人民政府文物行政主管部门D.省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门正确答案：D参考解析：《文物保护法》规定，确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的．由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织发掘．并同时补办审批手续。(36.)施工许可证的法定批准条件包括()。A.在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得规划许可证B.已经确定设计企业C.有保证工程质量和环保的具体措施D.施工单位应当提供建设资金已经落实承诺书正确答案：A参考解析：B错，已经确定施工企业；C错，有保证工程质量和的具体措施；D错，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书。(37.)下列关于五方责任主体及项目负责人责任的说法，正确的有()。A.五方责任主体是指建筑工程的建设、设计、施工、监理、供货等五方参与单位B.五方责任主体项目负责人均应当经过本单位的法定代表人书面授权确认C.项目负责人质量终身责任是指在建筑工程缺陷责任期内对工程质量承担责任D.施工单位项目经理应当对全部工程质量事故或质量问题承担责任正确答案：B参考解析：A错误，没有供货，包括勘察；C错误，项目负责人质量终身责任，是指参与新建、扩建、改建的建筑工程项目负责人按照国家法律法规和有关规定，在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任；D错误，施工单位项目经理应当按照经审查合格的施工图设计文件和施工技术标准进行施工，对因施工导致的工程质量事故或质量问题承担责任，如甲供材质量问题，施工单位不承担责任。(38.)某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处()罚款。A.10万元以上30万元以下B.15万元以上30万元以下C.20万元以上40万元以下D.20万元以上50万元以下正确答案：D参考解析：2023教材P306/2022教材300建设单位采用虚假证明文件办理竣工验收备案的，工程竣工验收无效，备案机关责令停止使用，重新组织竣工验收，处20万元以上50万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。(39.)某施工企业在施工过程中降低工程质量标准，偷工减料，导致了建筑整体倒塌，十余名工人伤亡，该行为涉嫌触犯（）。A.重大责任事故罪B.工程重大安全事故罪C.重大劳动安全事故罪D.以其他方式危害公共安全罪正确答案：B参考解析：2022教材P54/2021教材P53一、工程重大安全事故罪《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。(40.)关于一级建造师变更注册的说法，正确的是()。A.变更注册后，注册有效期重新计算B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任C.变更注册只能由原聘用企业申请D.申请变更注册应当提交工作调动申请正确答案：D参考解析：A选项，继续计算；B选项，由新聘用企业承担责任；C选项，注册建造师变更聘用企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后的1个月内，通过新聘用企业申请办理变更手续。(41.)关于建造师受聘和执业，说法正确的是()。A.王某是甲设计企业在岗的设计师，考取建造师执业资格后申请在乙施工企业注册B.李某是某大型矿井项目第二标段项目经理，拟同时担任该项目第四标段项目经理C.某施工项目发生不可抗力暂停施工，施工企业未经建设单位同意将项目经理刘某更换为郑某D.某施工项目机电分包单位项目经理邓某，在分包工程验收合格后，担任另一工程项目经理正确答案：D参考解析：A选项，需要与甲公司解聘后才能注册乙单位；B选项，李某不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，不是相邻分段承揽工程；C选项，更换项目经理需经建设单位同意。(42.)设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金4万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备。则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。A.9B.10C.8D.5正确答案：A参考解析：A正确，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。即违约金5万+交付定金4万=9万元。(43.)当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以()作为结算工程价款的依据。A.承包商提交的结算书B.人民法院的判决书C.双方协商确定的和解协议D.备案的中标合同正确答案：D参考解析：D正确，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。“阴阳合同”以备案的合同为准。(44.)关于招标程序中工作时限的说法，正确的是()。A.招标人澄清资格预审文件，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少2日前进行B.资格预审文件和招标文件的最短发售期相同C.利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出D.招标人和中标人应当自中标之日起30日内订立书面合同正确答案：B参考解析：A错误，澄清或修改时间：招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。B正确，资格预审文件和招标文件的最短发售期相同，不得少于5日。C错误，投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出异议。D错误，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。(45.)甲公司把A、B两栋楼的建设工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，正确的是()。A.丁施工队不是B楼外装修工程的实际施工人B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司D.丁施工队只可以起诉丙公司正确答案：C参考解析：C正确，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。(46.)下列关于编制招标文件与标底的说法中正确的是（）。A.国有资金项目，可以设定最高投标限价B.一个招标项目只能有一个标底C.如果编制了标底，则应作为评标定标的依据D.标底应当依据工程计价有关规定和市场价格信息等编制E.招标人不得规定最低投标限价正确答案：B、D、E参考解析：A错误，国有资金投资的建筑工程招标的，应当设定最高投标限价；C错误，标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。(47.)根据《建筑法》，某建筑施工企业在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料和设备，并造成建筑工程质量不符合规定的质量标准，应承担的法律责任是（）。A.责令改正,处以罚款B.责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书C.负责返工、修理,并赔偿因此造成的损失D.依法追究刑事责任正确答案：C参考解析：2022教材P298/2021教材P297《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。(48.)下列建筑施工企业生产许可证违法行为中，应当承担"暂扣生产许可证并限期整改"法律责任的违法行为是()。A.建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请生产许可证的B.转让生产许可证的C.取得生产许可证的建筑施工企业，发生重大事故的D.生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的正确答案：C参考解析：A项错误，建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请生产许可证的，不予受理或者不予颁发生产许可证，并给予警告，1年内不得申请安全生产许可证。B项错误，转让生产许可证的，没收违法所得，处罚款，并吊销其生产许可证。C项正确，生产许可证的建筑施工企业，发生重大事故的，暂扣生产许可证并限期整改。D项错误，生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的，责令停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，处以5~10万元的罚款。(49.)关于招标的说法，正确的是()。A.非国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价B.招标人设最高限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法C.开标由招标人或招标代理机构主持D.开标由招标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况正确答案：B参考解析：A错误，非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底。B正确，招标人设最高限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。C错误，开标由招标人主持。D错误，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封。(50.)作为施工许可证的法定审批条件，下列关于建设用地的说法中，正确的是()。A.乡村公益事业建设工程，需核发建设用地规划许可证B.在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接办理建设工程规划许可证C.在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出让合同后，还要补办建设用地规划许可证D.任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地正确答案：D参考解析：A选项，应为“核发乡村建设规划许可证”。B选项，以划拨方式取得土地使用权的项目，先办理建设用地规划许可证，再办理土地证，最后办理建设工程规划许可证。C选项，以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出让合同后，领取建设用地规划许可证。D选项，需要使用土地进行建设，必须依法申请使用国有土地。(51.)投标文件中有含义不明确的内容或明显计算错误的，评标委员会（）。A.暗示或诱导投标人澄清、说明B.接受投标人主动提出的澄清、说明C.必要时可书面通知投标人作出澄清、说明D.可从是否有利于招标人的角度决定该投标的有效性正确答案：C参考解析：2022/2021版教材P94投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。(52.)根据《关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》，取消的考核事项是（）。A.企业资产B.省级以上荣誉与奖项C.二级以上企业的工程业绩D.最低等级资质外中级以上职称人员正确答案：D参考解析：为了简化企业资质考核指标，住房城乡建设部《关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》（建市[2016]226号）要求，除各类别最低等级资质外，取消关于注册建造师、中级以上职称人员、持有岗位证书的现场管理人员、技术工人的指标考核。取消通信工程施工总承包三级资质标准中关于注册建造师的指标考核。(53.)关于工程竣工日期的说法，错误的是()。A.经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期D.建设工程竣工前，当事人对工程质量有争议的，工程质量经鉴定合格后，以鉴定日期为竣工日期正确答案：D参考解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。(54.)注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是()。A.泄露商业秘密的B.对设计变更有异议的C.经常外出参会的D.拒绝执行监理工程师指令的正确答案：A参考解析：2023教材P105；2022教材P105本题考查的是建筑市场施工单位不良行为记录认定标准。《注册建造师执业管理办法（试行）》的规定，注册建造师有下列行为之一，经有关监督部门确认后由工程所在地建设主管部门或有关部门计入注册建造师执业信息档案：（1）《注册建造师执业管理办法（试行）》第22条所列行为；（2）未履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的；（3）泄露商业秘密的；（4）无正当理由拒绝或未及时签字盖章的；（5）未按要求提供注册建造师信用档案信息的；（6）未履行注册建造师职责造成不良社会影响的；（7）未履行注册建造师职责导致项目未能及时交付使用的；（8）不配合办理交接手续的；（9）不积极配合有关部门监督检查的。(55.)关于施工企业与建造师不良行为的说法，正确的是()。A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于承揽业务不良行为B.串通投标的，属于承揽业务不良行为C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸自升式架设设施的，属于资质不良D.未按照节能设计进行施工的，属于承揽业务不良正确答案：B参考解析：A错误，资质不良行为。《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》规定，资质不良行为认定标准包括：（1）未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的；（2）以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；（3）允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的；（4）未在规定期限内办理资质变更手续的；（5）涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的；（6）按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。B正确，承揽业务不良行为认定标准：（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；（2）相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；（5）将承包的工程转包或违法分包的。C错误，委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸自升式架设设施的，属于安全不良行为。D错误，未按照节能设计进行施工的，属于质量不良行为。(56.)关于招标代理机构，下列说法正确的是（）。A.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，应该自行办理招标事宜B.依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，可以向有关行政监督部门备案C.招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织D.招标代理机构与其他国家机关可以存在隶属关系，但不得存在其他利益关系正确答案：C参考解析：A错：招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。B错：依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。D错：招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系，不得以营利为目的。(57.)甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲方支付4万元定金。如果乙方违约，甲方()。A.只能要求乙方返还4万元定金B.只能要求乙方支付3万元违约金C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金D.只能要求乙方支付3万元违约金或双倍返还定金正确答案：D参考解析：接收定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。(58.)甲、乙双方于2009年8月10日签订一份施工合同。2009年8月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《民法典》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在()之前向人民法院或仲裁机构申请。A.2009年8月10日B.2009年8月20日C.2010年8月10日D.2010年8月20日正确答案：D参考解析：行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或仲裁机构申请。(59.)关于建设工程发包、转包、分包、挂靠的说法，正确的有()。A.没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的，属于挂靠B.专业作业承包人可以承接施工总承包、专业承包或其他劳务分包企业分包的劳务作业C.总承包单位将主体结构工程分包给其他企业的，属于转包D.建设单位推荐分包单位的，属于违法发包行为正确答案：A参考解析：B选项，劳务分包企业承接的劳务作业不得再分包；C选项，主体结构分包属于违法分包；D选项，建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择，不属于违法发包。(60.)关于总承包企业资质管理的表述中，不正确的是()。A.我国对工程总承包设立专门的资质B.工程勘察、设计、施工企业也可以组成联合体对工程项目进行联合总承包C.承接施工总承包业务的，必须是取得施工总承包资质的企业D.凡具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，均可依法从事资质许可范围内相应等级的建设工程总承包业务正确答案：A参考解析：本题考核的是总承包企业的资质管理。我国对工程总承包不设立专门的资质。凡具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，均可依法从事资质许可范围内相应等级的建设工程总承包业务。但是，承接施工总承包业务的，必须是取得施工总承包资质的企业。工程勘察、设计、施工企业也可以组成联合体对工程项目进行联合总承包。(61.)根据《建设工程质量管理条例》，设计文件中注明的工程合理使用年限应从()之日起算。A.施工许可证办理B.缺陷责任期结束C.工程竣工验收合格D.质保期结束正确答案：C参考解析：工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。(62.)下列有关诉讼时效的内容，说法正确的是()。A.超过诉讼时效起诉的，法院不予受理B.当事人延长或缩短诉讼时效的约定有效C.超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制D.超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，可以请求返还正确答案：C参考解析：A项错误，超过诉讼时效起诉的，法院应当受理。B项错误，当事人延长或缩短诉讼时效的约定无效。D项错误，超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不得请求返还。(63.)关于运输合同的说法，正确的是()。A.收货人和托运人任何情况下都不是同一人B.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人可以要求支付运费C.货物运输到达后，承运人知道收货人的，应当及时通知收货人D.联运合同中，损失发生在同一区段的，仅由该区段的承运人向托运人承担责任正确答案：C参考解析：A选项错误，收货人和托运人可以是一人，大多数情况下不是同一人。B选项错误，货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费；已收取运费的，托运人可以要求返还。D选项错误，损失发生在某一运输区段的，与托运人订立合同的承运人和该区段的承运人承担连带责任。(64.)甲应聘到某施工单位，双方于2017年6月1日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。2017年10月12日，甲拟解除劳动合同，则（）。A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.应提前30日以书面形式通知用人单位D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位正确答案：C参考解析：《劳动合同法》规定，劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。(65.)某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后。发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10％的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以（）作为结算工程价款的依据。A.备案的建设工程合同B.补充协议C.重新商定合同D.当地建设行政主管部门发布的计价方法正确答案：A参考解析：本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）第21条规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此，本题选A。(66.)负责中央管理的建筑施工企业生产许可证的颁发和管理的是()。A.国务院建设主管部门B.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门C.市级建设主管部门D.县级以上建设主管部门正确答案：A参考解析：国务院建设主管部门负责中央管理的建筑施工企业生产许可证的颁发和管理。(67.)关于四节一环保的说法，不正确的有()。A.施工现场300公里以内的建筑材料用量占总重量的70%以上B.在签订不同标段分包或劳务合同时，将节水定额指标纳入合同条款，进行计量考核C.图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低30%D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水正确答案：A参考解析：A错误，施工现场500公里以内的建筑材料用量占总重量的70%以上。B正确，在签订不同标段分包或劳务合同时，将节水定额指标纳入合同条款，进行计量考核。C正确，图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低30%。D正确，施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。(68.)投标人根据招标文件已提交了投标保证金，下列情形中投标保证金可不予返还的是()。A.招标人终止招标的B.投标人中标并在招标活动结束后与招标人签订书面合同的C.投标截止后投标人撤销投标文件的D.投标人未中标的正确答案：C参考解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。(69.)关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是()。A.项目经理部具备法人资格B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担D.项目经理部是施工企业内部常设机构正确答案：B参考解析：项目经理部是施工企业内部非常设的、一次性项目管理机构，不具备法人资格。项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。(70.)建设工程合理使用年限是指从()之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。A.施工许可证办理B.预验收合格C.工程竣工验收合格D.质保期结束正确答案：C参考解析：2022教材P313工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。多选题（共30题，共30分）(71.)下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有()。A.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金B.施工单位违约造成供货商重大损失C.工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤D.施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡E.分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏正确答案：C、D、E参考解析：2010年建设工程法规真题第99题本题主要考查侵权。CDE项：侵权责任是指行为人不法侵害社会公共财产或者他人的财产、人身权利而应当承担的民事责任。所以CDE项当选。AB项：违约责任是指当事人一方或者双方不履行合同或者不适当履行合同，依照法律规定或者合同约定应当承担的民事责任。AB项属于违约责任。所以AB项不选。综上所述，本题正确答案为CDE。(72.)关于规范性文件效力比较及处理的说法,正确的是()。A.部门规章的效力高于法律B.地方性法规的效力高于地方政府规章C.地方性法规在本辖区内的效力高于法律D.部门规章与部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决E.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决正确答案：B、D参考解析：A错误，部门规章的效力低于法律，C错误，法律效力是高于地方性法规，E错误，部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，国务院认为应适用地方法规，国务院裁决，国务院认为应当适用部门规章，提请全国人大常委会裁决。(73.)根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有()。A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业C.总承包合同中约定，总承包单位将部分工程交由他人完成D.专业作业承包人将其承包的劳务再分包的E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位正确答案：A、D、E参考解析：A选项，将部分工程分包给不具有相应资质的单位属于违法分包。D选项，专业作业承包人（即劳务分包）将其承包的劳务再分包的，属于违法分包。E选项，主体结构分包属于违法分包（除钢结构）。B选项，劳务作业分包不需要经建设单位认可。C选项，不属于违法分包。(74.)关于承揽合同中解除权的说法，正确的是()。A.定作人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同C.承揽人可以随时解除合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失D.定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失E.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同正确答案：D、E参考解析：A错误，定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限；定作人逾期不履行的，承揽人可以依法解除合同；B错误，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就第三人完成的工作成果向定作人负责；未经定作人同意的，定作人可以解除合同；C错误，定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。(75.)某施工企业的下列安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定()。A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B.安排怀孕8个月的女工钱某从事夜班工作C.安排怀孕期间女工赵某从事3级体力劳动强度的劳动D.批准女工王某只能休产假120天E.安排17周岁的女工周某加班正确答案：B、C参考解析：BC违反规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。(76.)国有建设用地使用权的用益物权，可以采取()方式设立。A.出租B.出让C.划拨D.抵押E.转让正确答案：B、C参考解析：《民法典》规定，建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。工业、商业、娱乐、旅游和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，应当采取招标拍卖等公开竞价的方式出让。国家严格限制以划拨方式建立建设用地使用权。采取划拨方式的，应当遵守法律、行政法规关于土地用途的规定。综上所述，本题正确答案为BC。(77.)根据《关于加强建筑施工安全事故责任企业人员处罚的意见》，对没有履行安全生产职责、造成生产安全事故特别是较大及以上事故发生的建筑施工企业有关责任人员处罚的意见，正确的是（）。A.依法暂停或撤销其与安全生产相关执业资格B.依法暂停或撤销其与安全生产相关岗位证书C.依法实施职业禁入D.构成犯罪的，依法追究刑事责任E.依法承担赔偿责任正确答案：A、B、C、D参考解析：住房和城乡建设部、应急管理部《关于加强建筑施工安全事故责任企业人员处罚的意见》（建质规[2019]9号）规定，建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员等必须具备相应的安全生产知识和管理能力。对没有履行安全生产职责、造成生产安全事故特别是较大及以上事故发生的建筑施工企业有关责任人员，住房和城乡建设主管部门要依法暂停或撤销其与安全生产相关执业资格、岗位证书，并依法实施职业禁入;构成犯罪的，依法追究刑事责任。(78.)下列建设工程项目必须实行工程监理的有()A.国家南水北调工程B.单栋高层住宅楼建设工程C.国际组织无息贷款援建水利工程D.城市天然气主管线改造工程E.小型公用事业工程正确答案：A、C、D参考解析：《建设工程质量管理条例》规定，下列建设工程必须实行监理：（1）国家重点建设工程；（2）大中型公用事业工程；（3）成片开发建设的住宅小区工程；（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（5）国家规定必须实行监理的其他工程。(79.)根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有()。A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，合并计量管理C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%正确答案：A、C、E参考解析：选项B错误：应分别计量管理。选项D错误：施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。(80.)关于租赁合同特征的说法，正确的是()。A.租赁期限超过20年的租赁合同无效B.没有约定时承租人可以转租C.租赁合同应当采取书面形式D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力正确答案：D参考解析：租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。A选项错。承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。承租人转租的，承租人与出租人之间的租赁合同继续有效，第三人对租赁物造成损失的，承租人应当赔偿损失。承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同。结合解析理解，转租的成立是需经出租人同意的，B选项错。租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。C选项错。故本题正确答案为D选项。(81.)建设工程实行施工总承包的，生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业()组成。A.项目经理B.兼职生产管理人员C.监理工程师D.专职生产管理人员E.技术负责人正确答案：A、D、E参考解析：本题考核的是建设工程项目生产领导小组的组成。建设工程实行施工总承包的，生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人和专职生产管理人员组成。(82.)施工企业应对作业人员进行安全生产教育培训的情形有（）。A.作业人员进入新的岗位或新的施工现场B.发现事故隐患C.采用新技术、新设备D.特种作业人员E.制定专项施工方案正确答案：A、C、D参考解析：《建设工程安全生产管理条例》也规定,作业人员进人新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。因此选项A正确；《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。因此选项C正确；《安全生产法》规定，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格,方可上岗作业。因此选项D正确。(83.)根据《城市地下管线工程档案管理办法》，建设单位在地下管线工程竣工验收备案前，应当向城建档案管理机构移交的档案资料包括()。A.地下管线工程竣工结算文件B.地下管线工程竣工测量成果C.地下管线工程项目监理文件D.地下管线工程竣工图E.地下管线工程项目准备阶段文件正确答案：B、C、D、E参考解析：《城市地下管线工程档案管理办法》规定，建设单位在地下管线工程竣工验收备案前，应当向城建档案管理机构移交下列档案资料：（1）地下管线工程项目准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工验收文件和竣工图；（2）地下管线竣工测量成果；（3）其他应当归档的文件资料（电子文件、工程照片、录像等）。(84.)根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效劳动合同的有()。A.违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同B.由用人单位提供的格式劳动合同C.用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同D.与用人单位代理人签订的劳动合同E.未明确规定合同期限的劳动合同正确答案：A、C参考解析：AC正确，劳动合同的无效或者部分无效情形：（1）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；（2）用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；（3）违反法律、行政法规强制性规定的。(85.)以下属于评标委员会否决投标的情形是()。A.投标人未按招标文件要求提交投标保证金的B.投标人的法定代表人未到场的C.未按招标文件要求密封的D.投标人对招标文件有异议的E.联合体投标未附有共同投标协议的投标文件正确答案：A、E参考解析：有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字（2）投标联合体没有提交共同投标协议（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件（资格后审未通过）（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。（5）投标报价低于成本（企业的个别成本）或高于招标文件设定的最高投标限价（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为(86.)根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有()。A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的E.劳动者合同期满，劳动者不续订劳动合同的正确答案：A、B、C、D参考解析：用人单位可以不支付经济补偿的情形，1、劳动合同期满劳动者不续订合同；2、劳动者提出的协商解除；（如用人单位提出解除，则需要经济补偿）3、劳动者主动辞职、单位无过错；4、用人单位随时解除情形（即劳动者有过错）；除此以外为应当给与经济补偿的情况。(87.)在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报该工程的（）。A.项目名称B.施工场所和期限C.产生噪声的原因D.可能产生的环境噪声值E.所采取的环境噪声污染防治措施正确答案：A、B、D、E参考解析：《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。(88.)根据《民法典》，合同权利义务终止的情形为（）。A.债务已经按照约定履行B.合同解除C.债务相互抵消D.债权人依法将标的物提存E.债权人免除债务正确答案：A、B、C、E参考解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：（1）债务已经按照约定履行；（2）合同解除；（3）债务相互抵消；（4）债务人依法将标的物提存；（5）债权人免除债务；（6）债权债务同归于一人；（7）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。(89.)下列款项中，不属于承包人行使建设工程价款优先受偿权范围的有()。A.发包人欠付工程价款的利息B.承包人工作人员的报酬C.承包人实际支付的建筑物配件价款D.承包人的机械租赁费用E.承包人因发包人违约产生的损失正确答案：A、E参考解析：承包人建设工程价款优先受偿的范围：依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。(90.)根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，工程质量不良行为的认定标准包括()。A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的D.未对建筑材料、建筑构件、设备和商品混凝土进行检测的E.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的正确答案：A、B、C、D参考解析：E属于承揽业务不良行为认定标准。(91.)关于缺陷责任期与保修期的说法，正确的有()。A.缺陷责任期满后，应当返还质量保证金B.缺陷责任期与保修期的起始日相同C.保修期有法定最短时限，缺陷责任期有法定最长时限D.缺陷责任期内，由他人原因造成的缺陷，承包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用E.采用工程质量保险的，发包人可以同时预留质量保证金正确答案：A、C参考解析：A正确，缺陷责任期满后，应当返还质量保证金。B错误，建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计；由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计；由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。起始日不一定一致。C正确，发承包双方约定的保修期限不得低于条例规定的期限，但可以延长。缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，具体可由发、承包双方在合同中约定。D错误，缺陷责任期内，由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。E错误，采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。(92.)建设工程施工合同中，承包人的主要义务包括()。A.不得转包和违法分包工程B.自行完成建设工程的全部施工C.接受发包人的有关检查D.交付竣工验收合格的建设工程E.建设工程质量不符合约定的无偿修理正确答案：A、C、D、E参考解析：建设工程施工合同中，承包人的主要义务有：（1）不得转包和违法分包工