2024年环保项目工程设计施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年环保项目工程设计施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2支付方式3.3价格调整第四条工程期限4.1工期要求4.2延期违约金第五条工程质量5.1质量标准5.2质量保证第六条设计与施工6.1设计要求6.2施工要求第七条材料与设备7.1材料供应7.2设备供应第八条安全生产8.1安全生产责任8.2安全事故处理第九条知识产权9.1知识产权归属9.2侵权责任第十条保密条款10.1保密内容10.2违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2诉讼管辖第十二条合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同解除第十三条违约责任13.1承包人违约13.2发包人违约第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3合同的解除14.4法律适用14.5合同的效力14.6附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人全称：____________1.1.2注册地址：____________1.1.3法定代表人：____________1.1.4联系人：____________1.1.5联系电话：____________1.2承包人1.2.1承包人全称：____________1.2.2注册地址：____________1.2.3法定代表人：____________1.2.4联系人：____________1.2.5联系电话：____________第二条工程概况2.1工程名称：2024年环保项目工程2.2工程地点：____________2.3工程规模：____________2.4工程内容：包括但不限于环保设施的设计、施工、调试和验收等。第三条合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。3.2支付方式：3.2.1发包人应按照双方约定的付款进度，向承包人支付合同价款。3.2.2支付方式可以为银行转账、支票支付等，具体方式由双方协商确定。3.3价格调整：合同执行期间，如遇材料价格波动、政策调整等因素，双方可协商调整合同价格。调整方式由双方另行签订补充协议约定。第四条工程期限4.1工期要求：工程自开工之日起，预计____个月内完成。4.2延期违约金：如承包人原因导致工程延期，应向发包人支付违约金，违约金计算方式为：每天按照合同总价款的千分之五计算。第五条工程质量5.1质量标准：工程质量应符合国家及行业相关标准和要求。5.2质量保证：承包人应对工程质量承担永久性保修责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。第六条设计与施工6.1设计要求：承包人应按照发包人提供的工程设计要求进行设计，并提交设计文件供发包人审查。6.2施工要求：承包人应按照经审查合格的设计文件进行施工，并按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。第八条安全生产8.1安全生产责任：承包人应严格按照国家及地方安全生产法律法规、标准和规定的要求，组织安全生产管理工作，确保工程施工安全。8.2安全事故处理：如发生安全事故，承包人应立即启动应急预案，采取有效措施控制事故扩大，并及时报告发包人和有关部门。安全事故的处理及责任由承包人承担。第九条知识产权9.1知识产权归属：工程设计、施工过程中所形成的知识产权，除法律、法规规定或者双方另有约定外，归发包人所有。9.2侵权责任：如承包人的行为侵犯了发包人的知识产权，承包人应承担相应的法律责任，并赔偿发包人的损失。第十条保密条款10.1保密内容：双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。10.2违约责任：如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2诉讼管辖：合同签订地人民法院具有管辖权。第十二条合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，并取代所有之前的谈判、协议和谅解。12.2合同变更：合同履行期间，经双方协商一致，可以变更合同内容。变更内容应以书面形式签订补充协议。12.3合同解除：在合同履行期间，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。解除合同后，双方应按照合同约定办理相关手续。第十三条违约责任13.1承包人违约：如承包人未能按照合同约定完成工程，或者工程质量不符合约定，应当按照合同约定承担违约责任。13.2发包人违约：如发包人未能按照合同约定支付价款，或者提供的施工场地不符合约定，应当按照合同约定承担违约责任。第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。不可抗力事件结束后，双方应协商继续履行合同。14.2合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。14.3合同的解除：发包人有权在合同履行期间，提前解除合同。解除合同后，承包人应按照合同约定办理相关手续，并承担相应的违约责任。14.4法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.5合同的效力：本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格，并完成所有权利义务处理之日终止。14.6附件：本合同附件包括工程设计文件、施工图纸、技术规范等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及第三方介入的情况，为明确各方的权利义务，现就第三方介入相关事项作出如下补充规定：第一条第三方概念界定1.1第三方：指非本合同当事人，但与合同履行有关联关系的个人、法人或其他组织。第三方介入可能包括监理单位、检测机构、材料供应商、设备供应商等。第二条第三方介入的程序2.1第三方介入：当合同履行过程中需要第三方介入时，甲方应提前通知乙方，并说明介入的第三方类型、介入事项和理由。2.3第三方委托：甲方与第三方签订委托协议，明确双方的权利义务。乙方应协助甲方与第三方进行沟通，确保合同顺利履行。第三条第三方责任3.1第三方责任界定：第三方应严格按照合同约定和法律法规的要求，履行其职责。第三方因违约、过失或侵权导致甲方或乙方损失的，由第三方承担相应责任。3.2第三方责任限额：如第三方介入事项涉及费用支付，甲方应与第三方明确责任限额。超过责任限额的部分，由甲方承担。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方：第三方作为甲方的委托人，应服从甲方的管理和监督。甲方有权对第三方的工作进行评价和监督。4.2第三方与乙方：第三方与乙方无直接合同关系。乙方应配合第三方的工作，提供必要的便利条件。第五条第三方介入的变更与解除5.1变更：如甲方因客观原因需要变更第三方，应提前通知乙方，并说明变更理由。乙方对甲方的变更有权提出合理建议。5.2解除：如甲方因第三方原因需要解除委托关系，应提前通知乙方，并说明解除理由。乙方应协助甲方处理相关后续事项。第六条第三方介入的费用6.1费用承担：第三方介入的费用由甲方承担。如乙方原因导致第三方介入，甲方有权要求乙方承担相应费用。6.2费用支付：甲方应按照委托协议的约定，及时支付第三方费用。乙方应协助甲方与第三方进行费用结算。第七条第三方介入的违约责任7.1第三方违约：如第三方未按照合同约定履行义务，甲方有权要求第三方承担违约责任。7.2甲方、乙方违约：如甲方、乙方未按照本合同约定履行义务，导致第三方无法正常工作，甲方、乙方应承担相应责任。第八条争议解决8.1争议解决方式：第三方介入引起的争议，通过友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2诉讼管辖：合同签订地人民法院具有管辖权。第九条合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，并取代所有之前的谈判、协议和谅解。9.2合同变更：合同履行期间，经双方协商一致，可以变更合同内容。变更内容应以书面形式签订补充协议。9.3合同解除：在合同履行期间，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。解除合同后，双方应按照合同约定办理相关手续。第十条违约责任10.1第三方违约：如第三方未能按照合同约定履行义务，应当按照合同约定承担违约责任。10.2甲方、乙方违约：如甲方、乙方未按照本合同约定履行义务，导致第三方无法正常工作，甲方、乙方应承担相应责任。第十一条其他条款11.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。不可抗力事件结束后，双方应协商继续履行合同。11.2合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。11.3合同的解除：发包人有权在合同履行期间，提前解除合同。解除合同后，承包人应按照合同约定办理相关手续，并承担相应的违约责任。11.4法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。11.5合同的效力：本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格，并完成所有权利义务处理之日终止。11.6附件：本合同附件包括工程设计文件、施工图纸、技术规范等，第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件设计说明书施工图纸设计计算书设计变更通知2.施工图纸施工总图分部分项施工图施工详图施工工艺流程图3.技术规范材料规范施工规范质量检验标准安全操作规程4.工程量清单土建工程量清单安装工程量清单装饰工程量清单5.工程预算书土建预算书安装预算书装饰预算书6.施工组织设计施工组织总设计单位工程施工组织设计专项施工方案7.施工合同文本合同附件补充协议8.工程验收报告初步验收报告竣工验收报告9.工程保修书保修条款保修范围保修期限10.其他相关文件工程招投标文件中标通知书施工许可证安全文明施工措施费缴纳证明说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约未能按照合同约定完成工程工程质量不符合约定未能按照约定时间提交设计文件或施工图纸未能按照约定提供施工场地或材料、设备其他违反合同约定的行为示例：承包人未能按照合同约定在规定时间内完成工程，导致工程延期，应向发包人支付违约金。2.发包人违约未能按照合同约定支付价款提供的施工场地不符合约定未能按照约定提供设计文件或施工图纸其他违反合同约定的行为示例：发包人未能按照合同约定支付工程进度款，导致工程停工，应承担相应的违约责任。3.第三方违约第三方未按照合同约定履行义务第三方提供的服务或产品不符合约定第三方因违约、过失或侵权导致甲方或乙方损失示例：监理单位未能按照合同约定进行有效监督，导致工程质量问题，应承担相应的违约责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。本合同中不可抗力的认定和处理按照《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。2.违约金指一方违反合同约定应向对方支付的违约赔偿金。违约金的计算方式和数额由双方在合同中约定，或根据法律规定确定。3.工期延误指工程未能在合同约定的工期内完成。工期延误的处理和责任承担按照合同约定的违约责任条款执行。4.工程质量指工程满足使用目的的性能、安全、美观、耐久等方面的综合性能。工程质量的检验和评定按照国家及行业相关标准执行。