2025装饰装修工程施工合同标准文

合同编号：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程预算：第二条合同价格2.1双方确认，施工方按照本合同约定的工程内容、工程量和质量要求完成施工，合同总价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后3日内，业主支付施工方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付施工方工程总价的30%；（3）工程进度达到100%时，业主支付施工方工程总价的30%；（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。第三条施工工期3.1双方确认，施工方应按照本合同约定的工期完成施工。工期自开工之日起算，至工程验收合格之日止。3.2施工方如因自身原因导致工期延误，应按照违约责任承担相应的违约金。第四条施工质量4.1施工方应按照国家和行业的有关标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，施工方应按照业主的要求进行整改，直至达到验收标准。第五条违约责任5.1施工方如未按照约定完成施工，应承担违约责任，向业主支付违约金，违约金为合同总价款的5%。5.2业主如未按照约定支付合同价款，应承担违约责任，向施工方支付违约金，违约金为应付款项的5%。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日终止。甲方（业主）：乙方（施工方）：签订日期：注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》等。2.双方在签订合应确保所提供的信息真实、完整、准确，如有虚假陈述，应承担相应的法律责任。3.合同价款的支付和收取应符合国家有关财务和税务规定，双方应依法履行税收义务。4.施工方应严格按照合同约定的工期完成工程，如因不可抗力等因素导致工期延误，应及时通知业主，并与业主协商合理调整工期。5.施工方应保证工程质量，如工程出现质量问题，应按照合同约定及时整改，直至达到验收标准。法律名词及名词解释：1.甲方（业主）：指合同一方，委托施工方进行装饰装修工程的委托人。2.乙方（施工方）：指合同另一方，接受业主委托，负责进行装饰装修工程施工的承包人。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.工程验收：指工程完成后，由业主或其委托的第三方对工程质量、安全、功能等方面进行检查、评价的过程。5.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的赔偿金。6.工期延误：指施工方未按照合同约定的工期完成工程。7.质量保证金：指施工方完成工程后，业主保留的一部分合同价款，作为施工方保证工程质量的担保。应用场合：1.适用于各类民用、商用建筑的装饰装修工程施工合同。2.适用于施工方为业主提供装饰装修设计、材料采购、施工一体化的服务。3.适用于业主对施工质量、进度有明确要求的装饰装修工程。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，双方应协商一致，并签订书面变更协议。2.工程保险：施工方应根据工程特点和风险，自行办理相应的工程保险，确保工程安全。3.工程资料：施工方应按照业主的要求，提供完整的工程资料，包括设计文件、施工图纸、验收报告等。4.环境保护：施工方应遵守国家有关环境保护的法律法规，采取有效措施，减少施工过程中对周围环境的影响。5.工程保修：施工方应按照合同约定和法律法规规定，对工程进行保修，确保工程质量。附件列表：1.合同双方的有效身份证件复印件。2.施工方的营业执照、资质证书复印件