水库大坝伸缩缝施工合同

水库大坝伸缩缝施工合同合同编号：__________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________一、工程概况1.1工程名称：________水库大坝伸缩缝施工工程1.2工程地点：____________1.3工程规模：____________1.4工程内容：包括但不限于伸缩缝的拆除、清理、修复、安装、调试及验收等。二、合同金额2.1本工程合同总金额为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2合同金额包含：人工费、材料费、设备费、交通费、住宿费、税费等一切与施工有关的费用。三、合同工期3.1工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，共计________天。3.2施工方如需延长工期，应提前向业主申请，并经业主批准。延长工期不超过________天。四、质量标准4.1工程质量应符合国家、行业及地方的相关法律法规、规范和标准。4.2工程验收合格标准：达到设计要求，满足使用功能，外观整洁，无质量问题。五、合同的履行5.1施工方应按照约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工。5.2业主应按照约定的付款方式及时支付合同价款。5.3双方应共同参与工程验收，验收合格后，业主支付剩余合同价款。六、合同价款的支付6.1本工程采用分期付款方式，具体付款进度如下：（1）工程进度达到________%，支付合同价的________%；（2）工程进度达到________%，支付合同价的________%；（3）工程验收合格后，支付剩余的合同价款。6.2业主支付合同价款时，施工方应提供等额的正规发票。七、违约责任7.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2施工方如未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的________%每日。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：______________一、附件列表：1.水库大坝伸缩缝施工设计图纸2.施工方案及施工进度计划3.施工合同履行过程中所需的相关审批文件4.施工质量标准及验收规范5.施工材料、设备清单及技术参数6.施工方资质证明文件7.业主单位授权书8.工程变更订单9.工程验收报告10.付款凭证及发票二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定的工期完成工程，视为违约。2.施工方未按照合同约定的质量标准完成工程，视为违约。3.业主未按照合同约定的付款方式及时支付合同价款，视为违约。4.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。违约行为的认定：1.违约行为应由违约方承担违约责任。2.违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。3.违约行为的认定应依据合同条款和相关法律法规进行。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主单位。2.乙方：指合同中的施工单位。3.合同价款：指双方约定的工程总造价。4.工期：指双方约定的工程开始施工至工程验收合格的时间。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。6.验收合格：指工程达到设计要求，满足使用功能，外观整洁，无质量问题。7.法律法规：指中华人民共和国相关法律法规及行业规范。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误解决办法：双方协商调整工期，必要时签订工程延期协议。2.问题：工程质量不符合约定解决办法：施工方进行整改，直至满足合同约定的质量标准。3.问题：业主支付价款延迟解决办法：双方协商解决，必要时依法采取措施追讨欠款。4.问题：合同履行过程中产生争议解决办法：通过友好协商解决，协商不成时向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.问题：施工方擅自更换施工人员或降低施工标准解决办法：甲方有权要求施工方按合同约定履行义务，必要时依法采取措施。五、所有应用场景：1