水电站排水沟渠施工合同

水电站排水沟渠施工合同合同编号：__________合同各方：地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为水电站的业主，乙方为具有相应资质的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就乙方在水电站进行排水沟渠施工的事宜，达成如下协议：一、工程内容1.1本工程为水电站排水沟渠施工，主要包括排水沟渠的设计、施工、验收和保修等工作。1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程质量标准：__________二、合同价格2.1本工程的合同总价为人民币__________元（大写：__________元整），详见附件一《工程量清单》。2.2乙方应当按照合同约定的工程量和质量标准完成施工，如因乙方原因导致工程量增减，双方应当按实调整合同价格。三、合同工期3.1本工程的合同工期为__________日，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应当按约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应当承担相应的违约责任。四、质量保修4.1乙方对其施工的工程质量承担保修责任，保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限详见附件二《质量保修书》。4.2在保修期限内，如工程出现质量问题，乙方应当及时予以修复，并承担修复费用。五、付款方式5.1甲方按照乙方实际完成的工程量和质量情况进行付款，具体付款方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为尾款。5.2乙方应当开具合法的发票，甲方按照约定时间支付款项。六、违约责任6.1乙方未按照约定工期完成施工的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×__________%。6.2乙方施工质量不符合约定的，乙方应当承担修复费用，并支付甲方因此遭受的损失。6.3一方违反合同约定，导致合同无法履行，应当承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.《工程量清单》2.《质量保修书》二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工，视为违约。2.乙方施工质量不符合约定，视为违约。3.一方违反合同约定，导致合同无法履行，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑活动中产生的社会关系的法律规范总称。3.法定代表人：是指法律上代表法人行使权利、履行义务的负责人。4.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定或者依照法律规定应当承担的金钱责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度和质量问题：定期召开工程协调会议，及时解决进度和质量问题。2.付款问题：按照合同约定的付款节点和比例进行付款，提供合法发票。3.违约行为：严格按照合同约定和法律规定，认定违约行为，并采取相应的违约责任追究措施。五、所有应用场景：本合同适用于水电站排水沟渠施工项目