2025年度消防报警系统工程监理与施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度消防报警系统工程监理与施工合同本合同目录一览1.合同签订双方信息1.1监理方信息1.2施工方信息2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同工期3.1监理工期3.2施工工期4.工程质量标准4.1消防报警系统设计质量4.2消防报警系统施工质量4.3消防报警系统验收标准5.工程监理服务内容5.1工程设计监理5.2工程施工监理5.3工程验收监理6.工程施工组织与管理6.1施工组织设计6.2施工进度管理6.3施工安全管理7.工程造价与支付7.1工程造价确定7.2工程款支付方式7.3工程款支付时间8.工程变更及索赔8.1工程变更程序8.2工程索赔处理9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.违约责任10.1监理方违约责任10.2施工方违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3技术规范14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同签订双方信息1.1监理方信息1.1.1监理单位名称：X监理公司1.1.2监理单位法定代表人：1.1.3监理单位地址：省市区路号1.2施工方信息1.2.1施工单位名称：X施工单位1.2.2施工单位法定代表人：1.2.3施工单位地址：省市区路号2.合同标的及工程概况2.1工程名称：2024年度消防报警系统工程2.2工程地点：省市区路号2.3工程规模：占地面积10000平方米，建筑面积8000平方米2.4工程内容：消防报警系统设计、施工、调试、验收3.合同工期3.1监理工期：自合同签订之日起60天内完成3.2施工工期：自合同签订之日起120天内完成4.工程质量标准4.1消防报警系统设计质量：应符合国家及行业标准，满足消防规范要求4.2消防报警系统施工质量：应符合国家及行业标准，满足消防规范要求4.3消防报警系统验收标准：应符合国家及行业标准，通过消防部门验收5.工程监理服务内容5.1工程设计监理：对消防报警系统设计文件进行审查，确保设计合理、合规5.2工程施工监理：对施工现场进行监督，确保施工质量、安全和进度5.3工程验收监理：对消防报警系统进行验收，确保系统运行正常、稳定6.工程施工组织与管理6.1施工组织设计：施工单位应编制详细的施工组织设计，报监理单位审批6.2施工进度管理：施工单位应按合同约定的时间节点完成工程进度，监理单位进行监督6.3施工安全管理：施工单位应制定安全管理制度，确保施工过程中人员安全7.工程造价与支付7.1工程造价确定：根据消防报警系统工程量清单和工程预算，确定工程造价7.2工程款支付方式：分阶段支付，按工程进度支付7.3工程款支付时间：每个阶段工程完成后，施工单位提交工程款支付申请，监理单位审核后支付8.工程变更及索赔8.1工程变更程序8.1.1变更申请：施工单位发现工程变更需提前3个工作日向监理单位提出变更申请8.1.2变更审批：监理单位收到变更申请后，应在2个工作日内完成审批8.1.3变更实施：经监理单位批准的变更，施工单位应按变更后的设计进行施工8.2工程索赔处理8.2.1索赔申请：施工单位在合同约定的事件发生时，应在7个工作日内向监理单位提出索赔申请8.2.2索赔审批：监理单位收到索赔申请后，应在5个工作日内完成审核8.2.3索赔处理：经监理单位审核批准的索赔，施工单位可按合同约定进行索赔处理9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1施工单位严重违约，经监理单位催告后仍未改正9.1.2监理单位严重违约，经施工单位催告后仍未改正9.2合同终止条件9.2.1工程竣工验收合格，合同义务履行完毕9.2.2双方协商一致，决定终止合同10.违约责任10.1监理方违约责任10.1.1未按合同约定履行监理职责，造成工程损失10.1.2故意隐瞒工程问题，导致工程事故10.2施工方违约责任10.2.1未按合同约定完成工程，造成工程延期10.2.2工程质量不符合标准，造成损失11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方协商11.1.2仲裁11.2争议解决机构11.2.1市仲裁委员会12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同经公证机关公证12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕12.2.2合同解除或终止13.合同附件13.1设计文件13.1.1消防报警系统设计图纸13.1.2设计说明书13.2施工图纸13.2.1施工图纸13.2.2施工技术要求13.3技术规范13.3.1国家及行业消防技术规范13.3.2施工单位内部技术规范14.其他约定事项14.1保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露14.2通知条款：双方之间的通知应以书面形式进行，通过约定的联系方式送达14.3法律适用：本合同适用中华人民共和国法律14.4合同语言：本合同使用中文文本，具有同等法律效力14.5合同份数：本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，为提供专业服务、技术支持或中介服务而介入的独立实体或个人，包括但不限于设计单位、设备供应商、检测机构、认证机构等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方同意，并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入的目的是为了提高工程效率、确保工程质量或完成特定工作。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应共同确定第三方介入的必要性和可行性。15.3.2甲乙双方应与第三方协商确定服务内容、费用、责任和期限。15.3.3第三方应向甲乙双方提供相关资质证明和服务能力证明。16.甲乙双方责任16.1甲方责任16.1.1负责与第三方签订合作协议，明确双方的权利和义务。16.1.2确保第三方提供的服务符合合同要求。16.1.3监督第三方的工作进度和质量。16.2乙方责任16.2.1负责与第三方沟通协调，确保第三方工作顺利进行。16.2.2向第三方提供必要的工作条件和资源。16.2.3对第三方的工作成果进行验收。17.第三方责任17.1第三方责任范围17.1.1第三方应按照合作协议履行其职责，包括但不限于提供设计、设备、检测等服务。17.1.2第三方应确保其提供的服务符合国家相关标准和规范。17.2第三方责任限额17.2.1第三方对其提供的服务质量承担有限责任，责任限额由甲乙双方与第三方在合作协议中约定。17.2.2第三方对其提供的服务造成的损失承担赔偿责任，但赔偿金额不得超过合作协议中约定的责任限额。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的法律关系18.1.1第三方与甲方之间的关系受合作协议约束。18.1.2甲方有权要求第三方按照合作协议履行其义务。18.2第三方与乙方的法律关系18.2.1第三方与乙方之间的关系受合作协议约束。18.2.2乙方有权要求第三方按照合作协议履行其义务。18.3第三方与监理方的法律关系18.3.1第三方与监理方之间的关系由甲乙双方共同协商确定。18.3.2监理方有权监督第三方的工作，确保其符合合同要求。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件19.1.1第三方完成其服务任务，甲乙双方同意终止合作协议。19.1.2第三方违约，甲乙双方有权终止合作协议。19.2第三方介入的终止程序19.2.1甲乙双方应提前通知第三方终止合作协议。19.2.2第三方应在收到终止通知后，按照协议约定的时间完成现有工作，并妥善移交。20.争议解决20.1第三方介入产生的争议，应通过协商解决。20.2协商不成的，争议双方可向合同约定的争议解决机构申请仲裁或诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.消防报警系统设计文件详细要求：包含系统设计图纸、设计说明书、设计变更记录等，需符合国家及行业标准。说明：设计文件是工程实施的基础，应详细、准确、完整。2.消防报警系统施工图纸详细要求：包含施工详图、安装节点图、材料清单等，需符合设计文件和施工规范。说明：施工图纸是施工的依据，应清晰、准确、规范。3.施工组织设计详细要求：包含施工进度计划、人员安排、材料供应计划、施工安全措施等。说明：施工组织设计是确保施工顺利进行的重要文件。4.消防报警系统设备清单详细要求：包含设备名称、型号、规格、数量、价格等信息。说明：设备清单是设备采购和安装的依据。5.消防报警系统施工记录详细要求：包含施工日期、施工内容、施工人员、验收情况等。说明：施工记录是施工过程的重要记录。6.消防报警系统验收报告详细要求：包含验收日期、验收人员、验收结果、验收意见等。说明：验收报告是工程验收的依据。7.消防报警系统检测报告详细要求：包含检测日期、检测人员、检测项目、检测结果等。说明：检测报告是确保系统质量的依据。8.合同签订双方的身份证明详细要求：包含营业执照、法人代表身份证、授权委托书等。说明：身份证明是合同签订的必要条件。9.合作协议详细要求：包含第三方服务内容、费用、责任、期限等。说明：合作协议是第三方介入的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款责任认定标准：每逾期支付一天，应向乙方支付应付款金额的千分之五的违约金。示例：若合同约定工程款总额为100万元，甲方逾期支付一天，则应支付5000元的违约金。2.违约行为：乙方未按合同约定完成工程责任认定标准：每逾期一天，应向甲方支付合同总价款的千分之五的违约金。示例：若合同约定工程款总额为100万元，乙方逾期一天完成工程，则应支付5000元的违约金。3.违约行为：监理方未按合同约定履行监理职责责任认定标准：每逾期一天，应向甲方支付合同总价款的千分之五的违约金。示例：若合同约定监理服务费用为10万元，监理方逾期一天履行职责，则应支付5000元的违约金。4.违约行为：第三方未按合作协议履行服务义务责任认定标准：每逾期一天，应向甲方支付合同总价款的千分之五的违约金。示例：若第三方服务费用为5万元，第三方逾期一天提供服务，则应支付2500元的违约金。5.违约行为：任何一方泄露合同内容或商业秘密责任认定标准：根据泄露的严重程度，赔偿对方实际损失或约定赔偿金额。示例：若泄露的商业秘密导致乙方损失10万元，则甲方应赔偿乙方10万元。全文完。2024年度消防报警系统工程监理与施工合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息5.合同签订地点6.合同签订目的7.合同履行期限二、监理工作范围1.工程概况2.监理职责3.监理工作内容4.监理工作程序5.监理工作方法6.监理工作标准7.监理工作质量要求8.监理工作成果三、施工工作范围1.施工单位职责2.施工工作内容3.施工工作程序4.施工工作方法5.施工工作标准6.施工工作质量要求7.施工工作成果四、合同双方权利与义务1.合同双方权利2.合同双方义务3.违约责任4.合同解除条件五、合同价款及支付方式1.合同价款2.支付方式3.付款节点4.付款条件六、工程进度与验收1.工程进度计划2.工程验收标准3.工程验收程序4.工程验收报告5.工程验收结论七、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同变更程序3.合同解除条件4.合同解除程序八、争议解决方式1.争议解决原则2.争议解决途径3.争议解决机构4.争议解决期限九、合同终止与清算1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同清算程序4.合同清算结果十、保密条款1.保密内容2.保密期限3.违约责任十一、不可抗力条款1.不可抗力定义2.不可抗力处理原则3.不可抗力发生后的处理程序4.不可抗力解除条件十二、合同附件1.合同附件清单2.合同附件内容十三、合同生效及其他1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同备案4.其他约定事项十四、合同解除及终止1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同终止条件4.合同终止程序合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2024年度消防报警系统工程监理与施工合同2.合同编号：_________3.合同签订日期：2024年____月____日4.合同双方基本信息：a.监理单位名称：b.监理单位地址：c.监理单位联系人：d.监理单位联系电话：e.施工单位名称：f.施工单位地址：g.施工单位联系人：h.施工单位联系电话：5.合同签订地点：_________6.合同签订目的：明确监理单位和施工单位在2024年度消防报警系统工程中的权利、义务及责任，确保工程质量、进度和安全。7.合同履行期限：自合同签订之日起至2024年度消防报警系统工程竣工验收合格之日止。二、监理工作范围1.工程概况：a.工程名称：2024年度消防报警系统工程b.工程地点：_________c.工程规模：_________2.监理职责：a.依照国家有关法律法规、工程建设强制性标准、工程设计文件及施工合同，对施工过程进行监督检查。b.确保工程质量、进度和安全。c.对施工单位的施工组织设计、施工方案、施工技术措施等进行审查。3.监理工作内容：a.对施工单位的施工过程进行监督检查。b.对施工质量进行检验和验收。c.对施工进度进行控制。d.对施工安全进行监督检查。4.监理工作程序：a.施工单位提交施工组织设计、施工方案、施工技术措施等文件，监理单位进行审查。b.施工单位按计划进行施工，监理单位进行监督检查。c.施工单位完成施工任务后，监理单位进行质量检验和验收。5.监理工作方法：a.采用现场检查、抽检、旁站等方式进行监理。b.对施工过程中发现的问题，及时提出整改意见。6.监理工作标准：a.严格执行国家有关消防报警系统工程的法律法规和标准。b.确保工程质量达到国家规定的质量标准。7.监理工作质量要求：a.监理单位应具备相应的资质和人员。b.监理单位应按照监理合同的要求，认真履行监理职责。c.监理单位应确保监理工作的质量和效果。三、施工工作范围1.施工单位职责：a.依照工程设计文件及施工合同，进行消防报警系统的施工。b.确保工程质量、进度和安全。2.施工工作内容：a.按照设计图纸和施工规范进行施工。b.完成消防报警系统的安装、调试和试运行。3.施工工作程序：a.施工单位根据监理单位的审查意见，制定施工组织设计和施工方案。b.施工单位按照施工组织设计和施工方案进行施工。c.施工单位完成施工任务后，向监理单位提交竣工验收申请。4.施工工作方法：a.采用科学的施工方法，确保施工质量。b.采取必要的安全措施，确保施工安全。5.施工工作标准：a.严格执行国家有关消防报警系统工程的法律法规和标准。b.确保工程质量达到国家规定的质量标准。6.施工工作质量要求：a.施工单位应具备相应的资质和人员。b.施工单位应按照施工合同的要求，认真履行施工职责。c.施工单位应确保施工工作的质量和效果。四、合同双方权利与义务1.合同双方权利：a.监理单位有权要求施工单位按照合同约定进行施工。b.施工单位有权要求监理单位按照合同约定进行监理。2.合同双方义务：a.监理单位应按照合同约定履行监理职责。b.施工单位应按照合同约定进行施工。3.违约责任：a.合同双方违反合同约定，应承担相应的违约责任。b.违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。4.合同解除条件：a.合同双方协商一致，可以解除合同。b.发生不可抗力事件，导致合同无法履行，可以解除合同。5.合同解除程序：a.合同双方协商一致解除合同时，应签订解除合同协议。b.发生不可抗力事件，导致合同无法履行时，合同双方应按照国家相关法律法规办理。五、合同价款及支付方式1.合同价款：a.合同总价：_________b.分包合同总价：_________2.支付方式：a.预付款：合同签订后____个工作日内支付合同价款的_____%。b.进度款：根据工程进度分阶段支付，具体支付比例和节点由双方协商确定。c.验收款：工程竣工验收合格后____个工作日内支付合同价款的_____%。d.保修金：工程竣工验收合格后____个工作日内支付合同价款的_____%，保修期满后无质量问题退还。3.付款节点：a.第一个付款节点：施工开始后____个工作日内。b.第二个付款节点：完成_____%工程量后____个工作日内。c.第三个付款节点：完成_____%工程量后____个工作日内。d.第四个付款节点：完成_____%工程量后____个工作日内。4.付款条件：a.施工单位提交付款申请，监理单位审核合格后支付。b.工程质量、进度符合合同约定。六、工程进度与验收1.工程进度计划：a.施工单位应根据合同工期编制详细的工程进度计划，经监理单位审核后执行。b.施工单位应按计划完成工程进度，如有变更，应提前向监理单位报批。2.工程验收标准：a.工程质量应符合国家有关消防报警系统工程的法律法规和标准。b.工程进度应符合合同约定的工期要求。c.工程安全应符合国家有关安全生产的法律法规和标准。3.工程验收程序：a.施工单位完成工程后，向监理单位提交竣工验收申请。b.监理单位组织验收，验收合格后签署验收报告。4.工程验收报告：a.验收报告应包括工程概况、验收结果、存在问题及整改措施等内容。b.验收报告应由监理单位负责人签字。5.工程验收结论：a.验收结论为合格或不合格。b.合格的工程可进行下一步工作，不合格的工程应整改至合格为止。七、合同变更与解除1.合同变更条件：a.发生不可抗力事件，导致合同无法履行。b.合同双方协商一致，认为需要变更合同内容。2.合同变更程序：a.合同双方协商一致后，签订变更合同协议。b.变更合同协议作为合同附件，与原合同具有同等法律效力。3.合同解除条件：a.发生不可抗力事件，导致合同无法履行。b.合同一方严重违约，经另一方请求，法院或仲裁机构判决解除合同。4.合同解除程序：a.合同一方提出解除合同请求，另一方应予配合。b.合同双方协商一致解除合同时，应签订解除合同协议。c.发生不可抗力事件，导致合同无法履行时，合同双方应按照国家相关法律法规办理。八、争议解决方式1.争议解决原则：a.尊重事实，公正合理。b.依法依规，维护双方合法权益。2.争议解决途径：a.由合同双方协商解决。b.协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。c.也可向人民法院提起诉讼。3.争议解决机构：a.仲裁委员会：_________b.法院：_________4.争议解决期限：a.自争议发生之日起____个工作日内。b.仲裁或诉讼期限按相关法律法规执行。九、合同终止与清算1.合同终止条件：a.合同履行完毕。b.合同解除。c.发生不可抗力事件，导致合同无法履行。2.合同终止程序：a.合同双方签订合同终止协议。b.合同终止协议作为合同附件，与原合同具有同等法律效力。3.合同清算程序：a.合同双方对合同履行情况进行清算。b.清算结果作为合同终止的依据。4.合同清算结果：a.合同双方对清算结果无异议。b.清算结果作为合同终止的最终结论。十、保密条款1.保密内容：a.合同双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。b.合同双方在合同履行过程中知悉的工程技术秘密。2.保密期限：a.自合同签订之日起____年。3.违约责任：a.违反保密条款，泄露对方商业秘密或工程技术秘密，应承担相应的法律责任。十一、不可抗力条款1.不可抗力定义：a.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.不可抗力处理原则：a.合同双方应尽力采取措施减少损失。b.不可抗力事件发生后，合同双方应及时通知对方。3.不可抗力发生后的处理程序：a.合同双方协商确定处理方案。b.如协商不成，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。4.不可抗力解除条件：a.不可抗力事件持续____个月。b.不可抗力事件导致合同无法履行。十二、合同附件1.合同附件清单：a.设计图纸b.施工组织设计c.施工方案d.施工技术措施e.工程进度计划f.验收报告g.其他相关文件2.合同附件内容：a.各附件均应与合同内容一致。b.合同附件作为合同组成部分，具有同等法律效力。十三、合同生效及其他1.合同生效条件：a.合同双方签字盖章。b.合同内容符合法律法规。2.合同生效日期：a.合同双方签字盖章之日起生效。3.合同备案：a.合同双方应按照国家相关法律法规进行合同备案。4.其他约定事项：a.合同双方在履行合同过程中，如遇特殊情况，可协商解决。十四、合同解除及终止1.合同解除条件：a.合同双方协商一致。b.发生不可抗力事件，导致合同无法履行。2.合同解除程序：a.合同双方签订解除合同协议。b.解除合同协议作为合同附件，与原合同具有同等法律效力。3.合同终止条件：a.合同履行完毕。b.合同解除。4.合同终止程序：a.合同双方签订合同终止协议。b.合同终止协议作为合同附件，与原合同具有同等法律效力。____________________监理单位（盖章）：法定代表人（签字）：____________________施工单位（盖章）：法定代表人（签字）：____________________日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导条款a.甲方有权对施工单位的施工方案和进度计划进行审核，并要求施工单位进行必要的调整。b.甲方应负责组织工程招标，选择合适的施工单位和监理单位。c.甲方应负责协调施工过程中与政府部门、相关单位的关系。2.甲方主导说明a.甲方作为项目主导方，对工程的整体规划和进度负有主要责任。b.甲方审核施工方案和进度计划，确保工程按计划进行，符合设计要求。c.甲方协调政府部门和相关部门，确保施工过程中各项手续齐全，减少施工阻碍。3.甲方资金支持条款a.甲方应保证项目资金的及时到位，确保工程顺利进行。b.甲方应设立专款账户，用于工程款项的支付和管理。c.甲方应定期向施工单位和监理单位通报资金使用情况。4.甲方资金支持说明a.甲方作为项目投资方，确保资金充足是工程顺利实施的关键。b.专款账户的使用，有助于规范资金管理，防止资金挪用。c.定期通报资金使用情况，有助于各方了解项目资金状况，提高资金使用效率。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导条款a.乙方有权对甲方的工程设计文件和施工要求进行审核，并提出合理化建议。b.乙方应负责组织施工单位的施工，确保工程按质、按量、按时完成。c.乙方应负责对施工过程中出现的问题进行协调和处理。2.乙方主导说明a.乙方作为施工单位，对工程的具体实施负有主要责任。b.乙方审核工程设计文件和施工要求，确保施工符合设计意图。c.乙方协调各方关系，解决施工过程中出现的问题，保证工程顺利进行。3.乙方质量保证条款a.乙方应确保施工质量符合国家相关标准和规范。b.乙方应建立质量管理体系，对施工过程进行全程监控。c.乙方应定期对施工质量进行检查，确保工程质量。4.乙方质量保证说明a.乙方作为施工单位，保证工程质量是合同履行的核心要求。b.建立质量管理体系，有助于提高施工质量，降低返工率。c.定期检查施工质量，有助于及时发现并解决问题，确保工程质量。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介条款a.第三方中介机构负责对工程进行全过程监理，确保工程符合合同要求。b.第三方中介机构应具备相应的资质和人员，确保监理工作质量。c.第三方中介机构应定期向甲方和乙方提交监理报告。2.第三方中介说明a.第三方中介机构作为独立第三方，有助于保证监理工作的公正性和客观性。b.第三方中介机构具备专业资质和人员，能够提供高质量的监理服务。c.定期提交监理报告，有助于各方了解工程进度和质量状况。3.第三方中介费用条款a.第三方中介费用由甲方承担，并在合同中明确费用标准和支付方式。b.第三方中介费用支付应按监理工作进度分阶段进行。c.第三方中介费用支付应遵循合同约定，确保监理工作顺利进行。4.第三方中介费用说明a.第三方中介费用是保证监理工作质量的重要保障。b.分阶段支付费用，有助于确保监理工作与工程进度同步。c.遵循合同约定支付费用，有助于维护合同双方的合法权益。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计图纸2.施工组织设计3.施工方案4.施工技术措施5.工程进度计划6.验收报告7.甲方营业执照副本8.乙方营业执照副本9.第三方中介机构资质证书10.合同双方法定代表人身份证明11.合同签订文件12.变更合同协议13.合同终止协议14.质量管理体系文件15.质量检查记录16.资金支付凭证17.不可抗力证明文件18.争议解决文件二、违约行为及认定：1.违约行为：a.甲方未按合同约定支付款项。b.乙方未按合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求。c.第三方中介机构未按合同约定履行监理职责。d.合同双方未按合同约定履行保密义务。2.违约行为认定：a.甲方未按合同约定支付款项，经催告后仍不支付的，视为违约。b.乙方未按合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，经监理单位或甲方验收不合格的，视为违约。c.第三方中介机构未按合同约定履行监理职责，导致工程质量或进度出现严重问题的，视为违约。d.合同双方泄露对方商业秘密或工程技术秘密，经对方提出异议后，仍不采取措施的，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指合同当事人违反合同约定，应当承担的法律责任。3.争议解决：指合同当事人之间因合同履行产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.保密义务：指合同当事人对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密或工程技术秘密负有保密责任。5.仲裁委员会：依法设立，独立、公正地解决合同纠纷的机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：资金支付不及时。解决办法：建立专款账户，按合同约定分阶段支付。2.问题：施工质量不符合要求。解决办法：加强质量监控，发现问题及时整改。3.问题：施工进度滞后。解决办法：优化施工组织设计，调整施工计划。4.问题：不可抗力事件导致工程无法继续。解决办法：按合同约定处理，如协商不成，提交仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.适用于新建消防报警系统工程。2.适用于消防报警系统改造工程。3.适用于消防报警系统扩建工程。4.适用于消防报警系统升级工程。5.适用于涉及第三方中介机构监理的消防报警系统工程。全文完。2024年度消防报警系统工程监理与施工合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方（委托方）：名称：（填写甲方全称）地址：（填写甲方详细地址）联系人：（填写甲方联系人姓名）联系电话：（填写甲方联系电话）1.2乙方（受托方）：名称：（填写乙方全称）地址：（填写乙方详细地址）联系人：（填写乙方联系人姓名）联系电话：（填写乙方联系电话）1.3其他相关方：名称：（如有，填写相关方全称）地址：（如有，填写相关方详细地址）联系人：（如有，填写相关方联系人姓名）联系电话：（如有，填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景：鉴于甲方需对消防报警系统工程进行监理与施工，乙方具备相关资质和经验，双方经友好协商，达成一致意见，签订本合同。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在消防报警系统工程监理与施工过程中的权利、义务、责任，确保工程顺利进行，保障甲方合法权益。三、定义与解释3.1专业术语：1.消防报警系统工程：指为满足消防安全需求，对建筑物内各类消防设备、设施进行设计、安装、调试、运行和维护的工程。2.监理：指在施工过程中，对施工质量、进度、安全等方面进行监督检查，确保工程质量达到规定标准。3.施工：指按照设计文件和施工规范，进行消防报警系统工程的安装、调试、验收等工作。3.2关键词解释：1.合同：指甲乙双方在消防报警系统工程监理与施工过程中达成的具有法律约束力的协议。2.履行：指甲乙双方按照合同约定，完成各自义务的行为。3.终止：指合同因约定或法定原因而提前解除的行为。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定，对消防报警系统工程进行监理与施工。2.甲方应提供必要的施工条件，包括但不限于场地、设备、材料等。3.甲方应按照合同约定，支付乙方监理与施工费用。4.甲方有权对乙方监理与施工过程中的质量问题提出整改要求。4.2乙方的权利和义务：1.乙方应按照合同约定，对消防报警系统工程进行监理与施工。2.乙方应保证施工质量符合国家标准和合同约定。3.乙方应按照甲方要求，及时完成施工任务。4.乙方应按照合同约定，收取监理与施工费用。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为____个月。5.2合同履行地点：消防报警系统工程所在地。5.3合同履行方式：1.乙方负责消防报警系统工程的监理与施工。2.甲方负责提供施工所需的场地、设备、材料等。3.双方应按照合同约定，共同完成消防报警系统工程的建设。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：1.合同期满，双方协商一致解除合同。2.一方违约，另一方有权解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。6.3终止程序：1.双方协商一致解除合同，应书面通知对方。2.一方违约，另一方有权书面通知对方解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。6.4终止后果：1.合同解除后，双方应按照合同约定，完成各自义务。2.合同解除后，双方应按照合同约定，处理合同解除后的善后事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.监理费：根据工程规模和监理内容，经双方协商确定的监理费用。2.施工费：包括材料费、人工费、机械使用费等，具体费用按照施工图纸和工程量清单计算。3.质量保证金：为确保工程质量，乙方应向甲方支付一定比例的质量保证金。4.其他费用：包括设计费、测试费、验收费等，根据实际情况另行协商确定。7.2支付方式1.乙方应在工程每个阶段完成后，提交相应的费用结算报告，甲方应在收到报告后____个工作日内进行审核。2.审核无误后，甲方应按照合同约定的支付比例和方式向乙方支付相应费用。3.支付方式可采用银行转账、支票或现金等形式。7.3支付时间1.工程开工前，甲方应向乙方支付合同总价款的____%作为预付款。2.工程进度达到合同约定节点时，甲方应按照合同约定的进度支付相应款项。3.工程竣工验收合格后，甲方应支付合同总价款的____%作为结算款。4.质量保证金在工程保修期满后无质量问题发生时，无息退还给乙方。7.4支付条款1.甲方应在支付款项前，对乙方提交的费用结算报告进行审核，确保费用合理、准确。2.乙方应在收到支付款项后，向甲方提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未能按时支付款项，应向乙方支付____%的违约金。2.甲方违反保密条款，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约1.乙方未能按期完成工程，应向甲方支付____%的违约金。2.乙方施工质量不符合合同约定，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金的具体金额由双方协商确定。2.赔偿金额的支付方式与合同费用支付方式相同。九、保密条款9.1保密内容1.双方在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密和其他保密信息。2.合同内容、双方协商过程中涉及的商业秘密等。9.2保密期限本合同约定的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式1.双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。2.双方未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后，因自然灾害、政府行为、社会异常事件等非乙方所能预见、避免和克服的客观情况，导致合同无法履行或履行成本增加。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.政府行为：政策调整、法律法规变动等。3.社会异常事件：罢工、暴乱、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力发生时，双方应及时通知对方，并采取一切可能措施减轻损失。2.不可抗力事件持续期间，合同履行期限相应顺延。10.4不可抗力实例1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.政府行为：政策调整、法律法规变动等。3.社会异常事件：罢工、暴乱、战争等。十一、争议解决11.1协商解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商期限为____个工作日。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.或经双方协商一致，提交仲裁委员会仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让本合同。2.双方同意转让的，应书面通知对方，并经对方确认。12.2不得转让的情形1.合同涉及国家安全、保密等特殊事项。2.合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对消防报警系统工程的设计、施工、监理等方面的最终决定权。2.乙方在工程监理与施工过程中，应遵守国家相关法律法规和行业标准。13.2特殊权力保留1.甲方保留在工程监理与施工过程中，对乙方提出整改要求的权利。2.乙方在工程监理与施工过程中，如发现安全隐患，应及时向甲方报告，并采取相应措施。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本合同的修改和补充，均应以书面形式进行。2.修改和补充的内容经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力1.修改和补充的内容为本合同的组成部分，具有同等法律效力。2.未经双方书面同意，任何一方不得擅自修改或补充本合同。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助，确保工程顺利进行。2.双方应按照合同约定，及时沟通，解决工程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应通过定期会议、书面报告等方式，保持沟通。2.双方应按照合同约定，共同承担工程风险。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件，任何与本合同相抵触的文件均无效。16.3增减条款本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期