2025年度架工服务承包建筑工程合同2篇_第1页
2025年度架工服务承包建筑工程合同2篇_第2页
2025年度架工服务承包建筑工程合同2篇_第3页
2025年度架工服务承包建筑工程合同2篇_第4页
2025年度架工服务承包建筑工程合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩25页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度架工服务承包建筑工程合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方名称、地址、联系人及联系方式1.2甲方名称、地址、联系人及联系方式2.项目概况2.1项目名称、地点、规模2.2项目建设内容、建设标准3.合同标的3.1架工服务内容3.2服务期限3.3服务地点4.合同价款及支付方式4.1合同价款总额4.2付款方式及时间4.3付款条件5.施工进度及质量要求5.1施工进度安排5.2质量标准及检验方法5.3施工过程中的变更及调整6.施工安全及环保要求6.1施工安全措施及责任6.2环保要求及责任7.甲方权利与义务7.1甲方对施工过程的监督权7.2甲方对施工质量、进度、安全、环保等方面的要求7.3甲方对合同履行过程中的配合义务8.承包方权利与义务8.1承包方按照合同要求完成架工服务的权利8.2承包方对施工质量、进度、安全、环保等方面的责任8.3承包方对合同履行过程中的配合义务9.合同变更及解除9.1合同变更的条件及程序9.2合同解除的条件及程序10.违约责任10.1违约责任的具体规定10.2违约金的计算方式10.3违约责任的承担方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效及其他12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同附件12.4合同解释权12.5合同签订日期及地点第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1承包方名称:架工服务有限公司1.1.1地址:省市区路号1.1.2联系人:1.1.3联系电话:1381.2甲方名称:建筑工程有限公司1.2.1地址:省市区路号1.2.2联系人:1.2.3联系电话:13956782.项目概况2.1项目名称:大厦建设工程2.2项目地点:省市区2.3项目规模:地上20层,地下1层2.4项目建设内容:土建、安装、装饰等工程2.5建设标准:按照国家现行相关规范和标准执行3.合同标的3.1架工服务内容:包括脚手架搭设、拆除、维护及安全管理3.2服务期限:自2024年1月1日起至2024年12月31日止3.3服务地点:大厦施工现场4.合同价款及支付方式4.1合同价款总额:人民币壹佰万元整(¥100,000.00)4.2付款方式:分阶段支付4.2.1首付款:合同签订后5个工作日内支付合同价款的30%4.2.2进度款:每月末根据实际完成工作量支付合同价款的20%4.2.3结算款:工程竣工验收合格后30日内支付合同价款的50%4.3付款条件:甲方在收到承包方提供的合法发票和验收报告后支付相应款项5.施工进度及质量要求5.1施工进度安排:根据工程总进度计划,脚手架搭设、拆除、维护及安全管理应与工程进度同步进行5.2质量标准:按照国家现行相关规范和标准执行5.3施工过程中的变更及调整:如因设计变更、施工条件变化等原因需对施工进度或质量要求进行调整,双方应协商一致后书面确认6.施工安全及环保要求6.1施工安全措施及责任:承包方负责搭设、拆除、维护及安全管理工作,确保施工安全6.2环保要求及责任:承包方应遵守国家环保法律法规,采取措施减少施工对环境的影响,承担相应环保责任7.甲方权利与义务7.1甲方对施工过程的监督权:甲方有权对施工过程进行监督,确保施工质量、进度、安全、环保等方面的要求得到满足7.2甲方对施工质量、进度、安全、环保等方面的要求:甲方应按照合同约定,对施工质量、进度、安全、环保等方面提出明确要求,并监督承包方执行7.3甲方对合同履行过程中的配合义务:甲方应按照合同约定,为承包方提供必要的施工条件,包括但不限于场地、材料、设备等8.承包方权利与义务8.1承包方按照合同要求完成架工服务的权利:承包方有权在合同约定的服务期限内,根据施工进度和实际需求,合理调配架工资源和设备8.2承包方对施工质量、进度、安全、环保等方面的责任:承包方应确保架工服务的质量,按照合同约定的进度完成工作,遵守安全生产法规,采取有效措施保护环境8.3承包方对合同履行过程中的配合义务:承包方应积极配合甲方的工作,及时响应甲方的合理要求,提供必要的施工信息和数据9.合同变更及解除9.1合同变更的条件及程序:任何合同内容的变更,必须经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议9.2.1甲方未按合同约定支付款项,经催告后仍未支付9.2.2承包方严重违反合同约定的施工质量、进度、安全、环保等要求9.2.3因不可抗力导致合同无法继续履行10.违约责任10.1违约责任的具体规定:任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.2违约金的计算方式:违约金按合同价款的百分比计算,具体比例由双方在合同中约定10.3违约责任的承担方式:违约方应按照合同约定或法律规定承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.争议解决11.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议11.2争议解决机构:协商不成时,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼11.3争议解决程序:争议解决过程中,双方应保持诚信,遵守相关法律程序,尊重法院判决12.合同生效及其他12.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同期限:自2024年1月1日起至2024年12月31日止,合同期满后可根据实际情况续签12.3合同附件:本合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、技术规范等12.4合同解释权:本合同解释权归甲方所有12.5合同签订日期及地点:本合同于2024年X月X日在省市区路号签订第二部分:第三方介入后的修正13.第三方介入的约定13.1定义:本合同中“第三方”指在合同履行过程中,由甲乙双方约定参与合同相关业务活动的独立法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询顾问等。13.2第三方介入的范围:13.2.1监理单位:负责对施工过程进行监督,确保工程质量、进度、安全、环保等符合合同要求。13.2.2检测机构:负责对施工材料、成品、半成品进行检测,确保其质量符合国家标准。13.2.3设计单位:负责提供施工图纸和技术指导,确保设计方案的合理性和可行性。13.2.4咨询顾问:提供专业意见,协助甲乙双方解决合同履行中的问题。13.3第三方介入的程序:13.3.1甲乙双方应共同选定第三方,并签订书面协议。13.3.2第三方应具备相应的资质和条件,能够独立承担法律责任。13.3.3第三方的服务内容、费用及付款方式应在书面协议中明确约定。14.第三方责任限额14.1责任范围:第三方在履行职责过程中,因自身原因导致的责任,由第三方自行承担。14.2责任限额:14.2.1第三方因自身原因导致的责任,其赔偿金额不超过合同价款的5%。14.2.2如第三方责任导致甲乙双方损失超过上述限额,超出部分由甲乙双方按合同约定分担。14.2.3第三方责任限额的具体数额由甲乙双方在签订书面协议时约定。15.第三方与其他各方的划分说明15.1第三方与甲方的划分:15.1.1第三方在履行职责过程中,对甲方负责,接受甲方监督。15.1.2甲方有权要求第三方提供工作进度、质量报告等资料。15.1.3第三方在履行职责过程中产生的费用,由甲乙双方按照协议约定承担。15.2第三方与乙方的划分:15.2.1第三方在履行职责过程中,对乙方负责,接受乙方监督。15.2.2乙方有权要求第三方提供工作进度、质量报告等资料。15.2.3第三方在履行职责过程中产生的费用,由甲乙双方按照协议约定承担。15.3第三方与其他第三方的关系:15.3.1各第三方在履行职责过程中,应相互尊重,协调配合。15.3.2各第三方之间因相互关系产生的争议,应通过协商解决,协商不成的,可依法向法院提起诉讼。15.4第三方介入后的合同调整:15.4.1第三方介入后,甲乙双方应根据实际情况调整合同内容,确保合同条款与第三方介入后的情况相适应。15.4.2任何合同调整均应以书面形式进行,并经甲乙双方签字盖章确认。15.5第三方介入后的争议解决:15.5.1第三方介入后,如发生争议,甲乙双方应协商解决。15.5.2协商不成的,任何一方均可依法向法院提起诉讼。第三方介入后的争议解决,不影响甲乙双方根据本合同约定的权利义务关系。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.2024年度架工服务承包建筑工程合同2.双方营业执照副本3.双方资质证书副本4.施工图纸及技术规范5.施工进度计划表6.质量保证书7.安全生产责任制文件8.环保措施及应急预案9.付款凭证10.其他双方认为必要的文件说明二:违约行为及责任认定:1.承包方未按合同约定时间完成架工服务,每延迟一天,应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。2.承包方未按合同约定质量完成架工服务,甲方有权要求重新施工,重新施工产生的费用由承包方承担。3.甲方未按合同约定支付款项,每延迟一天,应向承包方支付合同总价款的1%作为违约金。4.甲方违反合同约定,导致工程停工或延期,应向承包方支付合同总价款的2%作为违约金。5.双方因不可抗力导致合同无法履行,应协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院起诉。全文完。2024年度架工服务承包建筑工程合同1本合同目录一览1.合同订立依据及适用范围1.1合同订立依据1.2合同适用范围2.承包人及发包人信息2.1承包人基本信息2.2发包人基本信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类别4.承包人权利和义务4.1承包人权利4.2承包人义务5.发包人权利和义务5.1发包人权利5.2发包人义务6.工程进度及节点6.1工程进度安排6.2工程节点要求7.工程费用及支付方式7.1工程费用构成7.2工程费用支付方式8.质量要求及验收标准8.1质量要求8.2验收标准9.工程变更及索赔9.1工程变更程序9.2索赔处理程序10.合同履行及违约责任10.1合同履行10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效及终止13.1合同生效13.2合同终止14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同订立依据及适用范围1.1合同订立依据1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国建筑法》1.1.3《建筑工程施工合同示范文本》1.2合同适用范围1.2.1本合同适用于2024年度的架工服务承包建筑工程。1.2.2合同内容适用于工程的设计、施工、验收等全过程。2.承包人及发包人信息2.1承包人基本信息2.1.1承包人名称:架工服务公司2.1.2法定代表人:2.1.3注册资本:1000万元2.1.4注册地址:省市区路号2.2发包人基本信息2.2.1发包人名称:建筑工程有限公司2.2.2法定代表人:2.2.3注册资本:5000万元2.2.4注册地址:省市区路号3.工程概况3.1工程名称3.1.1工程名称:住宅小区架工服务工程3.2工程地点3.2.1工程地点:省市区街道3.3工程规模3.3.1总建筑面积:100000平方米3.3.2总投资额:5000万元3.4工程类别3.4.1工程类别:住宅小区建筑工程4.承包人权利和义务4.1承包人权利4.1.1按照合同约定进行架工服务,享有施工过程中的安全防护措施和施工条件的保障。4.1.2在合同约定的范围内,对工程进度、质量、成本等进行自主管理。4.2承包人义务4.2.1按照合同约定的时间、质量、成本完成架工服务。4.2.2遵守国家相关法律法规,确保施工安全。4.2.3对施工过程中产生的垃圾、废水等进行妥善处理。5.发包人权利和义务5.1发包人权利5.1.1对工程进度、质量、成本等进行监督检查。5.1.2对承包人违反合同的行为,有权要求其改正或终止合同。5.2发包人义务5.2.1按照合同约定支付工程款。5.2.2为承包人提供必要的施工条件,包括场地、水电等。5.2.3对承包人提出的合理要求,给予支持。6.工程进度及节点6.1工程进度安排6.1.1工程开工日期:2024年3月1日6.1.2工程竣工日期:2025年2月28日6.2工程节点要求6.2.1工程分阶段验收,每个阶段验收合格后方可进入下一阶段施工。6.2.2各阶段验收时间:开工后1个月、3个月、6个月、9个月、12个月。7.工程费用及支付方式7.1工程费用构成7.1.1工程直接费用:包括材料费、人工费、机械使用费等。7.1.2工程间接费用:包括管理费、利润等。7.2工程费用支付方式7.2.1工程款按进度支付,分阶段结算。7.2.2首付款:合同签订后5个工作日内支付,比例为合同总价的10%。7.2.3进度款:根据工程进度分期支付,比例为合同总价的70%。7.2.4竣工结算款:竣工验收合格后30个工作日内支付,比例为合同总价的20%。7.2.5保修金:竣工验收合格后30个工作日内支付,比例为合同总价的5%,保修期满后无息退还。8.质量要求及验收标准8.1质量要求8.1.1工程质量应符合国家现行质量标准及设计文件要求。8.1.2材料设备质量应符合国家及行业相关标准,并由厂家提供合格证明。8.2验收标准8.2.1工程质量验收应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》进行。8.2.2验收应分阶段进行,包括隐蔽工程验收、分项工程验收和竣工验收。8.2.3验收不合格的工程,承包人应按要求进行整改,直至合格。9.工程变更及索赔9.1工程变更程序9.1.1发包人提出变更,应提前向承包人发出书面通知。9.1.2承包人收到变更通知后,应在3个工作日内提出书面回复。9.2索赔处理程序9.2.1承包人因非自身原因导致工程成本增加或工期延误,可向发包人提出索赔。9.2.2索赔申请应附相关证明材料,并于事件发生后7个工作日内提出。10.合同履行及违约责任10.1合同履行10.1.1双方应严格按照合同约定履行各自的义务。10.1.2承包人应按合同约定的时间、质量、成本完成架工服务。10.2违约责任10.2.1承包人未按合同约定完成工程,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金。10.2.2发包人未按合同约定支付工程款,应承担违约责任,包括但不限于支付利息。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议。11.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1提起诉讼前,双方应给对方至少30天的书面通知期。11.2.2诉讼期间,双方应继续履行合同义务,除非法院另有裁定。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致解除合同。12.1.2发生不可抗力,导致合同无法履行。12.2合同解除程序12.2.1解除合同应提前30天书面通知对方。12.2.2解除合同后,双方应按照合同约定进行工程结算。13.合同生效及终止13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2合同终止13.2.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同。13.2.2合同期限届满,且合同履行完毕。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为合同约定的工程竣工之日起2年。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1本合同中所指的第三方,包括但不限于监理方、咨询方、鉴定机构、检测机构、保险公司、融资机构等。15.1.2第三方是指在本合同履行过程中,根据合同约定或双方协商一致,介入合同履行过程的相关机构或个人。15.2第三方介入的目的15.2.1第三方介入的目的是为了保证合同的履行,提高工程质量,确保工程进度,降低风险。16.第三方介入的方式16.1监理方介入16.1.1监理方应具备相应的资质和经验,负责对工程质量、进度、安全进行监督检查。16.1.2监理方应按照合同约定,定期向甲方和乙方报告工程情况。16.2咨询方介入16.2.1咨询方应提供专业的咨询服务,包括技术、经济、法律等方面的建议。16.2.2咨询方应根据合同约定,按时提交咨询报告。16.3鉴定机构、检测机构介入16.3.1鉴定机构、检测机构应按照合同约定,对工程材料、设备、工艺等进行鉴定和检测。16.3.2鉴定机构、检测机构应出具鉴定、检测报告。16.4保险公司介入16.4.1保险公司应按照合同约定,为工程提供相应的保险服务。16.4.2保险公司应承担相应的保险责任。16.5融资机构介入16.5.1融资机构应按照合同约定,为甲方或乙方提供融资服务。16.5.2融资机构应确保融资资金的合理使用。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定17.1.1第三方责任限额应根据第三方的资质、服务内容、合同约定等因素确定。17.1.2第三方责任限额应在合同中明确约定。17.2第三方责任承担17.2.1第三方在履行合同过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.2.2第三方责任限额内,甲方或乙方有权要求第三方赔偿;超出责任限额的部分,由甲方或乙方自行承担。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方应向甲方提供真实、准确的工程信息。18.1.2甲方有权要求第三方按照合同约定履行职责。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方应向乙方提供真实、准确的工程信息。18.2.2乙方有权要求第三方按照合同约定履行职责。18.3第三方与其他方的责任18.3.1第三方应遵守国家法律法规,不得损害国家利益和社会公共利益。18.3.2第三方应维护合同双方的合法权益。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更程序19.1.1第三方介入需经甲方和乙方协商一致。19.1.2合同变更应书面通知所有相关方。19.2合同变更内容19.2.1合同变更应包括第三方的介入方式、服务内容、责任限额等。19.2.2合同变更应明确第三方的权利、义务和责任。20.第三方介入的合同解除20.1合同解除条件20.1.1第三方违反合同约定,甲方或乙方有权解除合同。20.1.2第三方介入导致合同无法履行,双方可协商解除合同。20.2合同解除程序20.2.1合同解除应提前30天书面通知第三方。20.2.2合同解除后,第三方应按照合同约定进行工作交接。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程概况及图纸详细要求和说明:包括工程名称、地点、规模、类别、设计图纸、施工图纸等。2.附件二:工程进度计划详细要求和说明:包括工程各阶段的时间节点、关键路径、资源分配等。3.附件三:工程费用预算及支付计划详细要求和说明:包括工程直接费用、间接费用、支付方式、支付节点等。4.附件四:工

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论