2025年度工地施工进度延误责任免除协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度工地施工进度延误责任免除协议合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.乙方（施工单位）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________3.其他相关方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1背景：为规范2025年度工地施工进度延误责任，保障各方权益，经甲乙双方友好协商，达成如下协议。2.2目的：本协议旨在明确甲乙双方在工地施工进度延误问题上的责任，以避免因延误造成的经济损失，确保工程按期完成。三、定义与解释3.1专业术语：本协议中涉及的专业术语，按照国家相关法律法规及行业标准进行解释。3.2关键词解释：（1）施工进度延误：指乙方未能按照合同约定的时间节点完成施工任务；（2）责任免除：指因不可抗力或甲方原因导致的施工进度延误，甲方不承担乙方因此产生的损失；（3）违约责任：指因乙方原因导致的施工进度延误，乙方应承担相应的违约责任。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间节点完成施工任务；（2）甲方有权要求乙方对施工进度延误进行说明；（3）甲方有权要求乙方承担因施工进度延误产生的违约责任；（4）甲方有权要求乙方对因施工进度延误造成的损失进行赔偿。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的场地、设施、材料等；（2）乙方有权要求甲方协助解决施工过程中遇到的问题；（3）乙方有权要求甲方承担因不可抗力或甲方原因导致的施工进度延误；（4）乙方有权要求甲方对因施工进度延误造成的损失进行赔偿。五、履行条款5.1合同履行时间：本协议自双方签字盖章之日起生效，至2025年度工地施工任务完成之日止。5.2合同履行地点：合同履行地点为：_________5.3合同履行方式：本协议以书面形式履行，双方应严格按照合同约定执行。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本协议经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同履行期限届满；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应提前书面通知另一方；（2）双方协商一致解除合同，应签署解除合同协议。6.4终止后果：（1）合同终止后，双方应按照合同约定进行结算；（2）合同终止后，因施工进度延误产生的损失由责任方承担；（3）合同终止后，双方应妥善处理合同涉及的事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工费用：根据工程量清单及合同约定的价格计算；（2）管理费用：包括项目管理、协调、监督等费用；（3）质保金：为确保工程质量，乙方需缴纳一定比例的质保金；（4）其他费用：根据工程实际情况，双方协商确定的其它费用。7.2支付方式（1）甲方应按照合同约定，分阶段支付乙方工程款；（2）支付方式为银行转账，具体账户信息见附件。7.3支付时间（1）工程开工前，甲方支付乙方预付款；（2）工程进度达到约定节点时，甲方支付相应工程款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余工程款；（4）质保金在质保期满后无质量问题退还乙方。7.4支付条款（1）甲方应在约定的支付时间内，将款项划入乙方指定的账户；（2）如甲方未按时支付款项，应向乙方支付违约金，违约金按每日千分之五计算；（3）如乙方未按时完成施工任务，甲方有权暂停支付相应工程款。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金；（2）甲方提供的信息不准确或存在误导，导致工程进度延误，甲方应承担相应责任。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成施工任务，应向甲方支付违约金；（2）乙方施工质量不符合约定，应承担修复或赔偿责任；（3）乙方违反保密条款，应承担相应法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金按合同总价的千分之五计算；（2）赔偿金额以人民币计价，支付方式为银行转账。九、保密条款9.1保密内容（1）本协议内容；（2）工程图纸、技术资料、商务信息等；（3）其他双方约定应保密的内容。9.2保密期限保密期限自本协议签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式（1）双方应对保密内容进行严格保密，不得向任何第三方泄露；（2）未经对方同意，不得以任何形式披露、复制、传播保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风、火山爆发等；（2）政府行为：政策调整、法律法规变更等；（3）社会异常事件：罢工、战争、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明；（2）不可抗力事件导致工程进度延误，双方应协商解决；（3）因不可抗力事件导致损失，双方应各自承担。10.4不可抗力实例（1）地震、洪水等自然灾害；（2）政府政策调整、法律法规变更；（3）罢工、战争、恐怖袭击等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、机密的信息；（2）法律法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对施工进度延误责任的最终解释权；（2）乙方保留对施工过程中遇到的技术难题和风险进行技术处理的权力。13.2特殊权力保留（1）在施工过程中，如遇特殊情况，甲方有权要求乙方暂停施工；（2）如乙方违反合同约定，甲方有权解除合同。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本协议的修改和补充，均需经甲乙双方协商一致，并以书面形式签署。14.2修改和补充效力经甲乙双方签署的修改和补充协议，与本协议具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应提供乙方施工所需的场地、设施、材料等；（2）乙方应按照甲方要求，完成施工任务。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开协调会议，解决施工过程中遇到的问题；（2）双方应相互提供必要的信息和资料，确保施工顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议为本合同的组成部分，具有完整性和独立性。16.3增减条款本协议的增减条款，需经甲乙双方协商一致，并以书面形式签署。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________乙方（施工单位）：签字：____________________日期：____________________盖章：____________________见证人：签字：____________________日期：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.工程量清单2.施工图纸及技术资料3.甲方提供的场地、设施、材料清单4.银行转账账户信息5.修改和补充协议6.协商会议记录7.争议解决协议8.不可抗力事件证明9.违约金计算标准10.保密协议二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付工程款，认定违约。提供的信息不准确或存在误导，导致工程进度延误，认定违约。要求乙方暂停施工，未经乙方同意，认定违约。2.乙方违约：未按时完成施工任务，认定违约。施工质量不符合约定，认定违约。违反保密条款，认定违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约责任：指合同当事人一方或双方违反合同约定，应当承担的法律责任。3.保密条款：指合同中关于保密内容的约定，要求当事人对特定信息进行保密。4.争议解决：指合同当事人之间因合同履行发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付工程款。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方按照合同约定支付工程款，并可要求甲方支付违约金。2.问题：乙方未按时完成施工任务。解决办法：乙方应分析延误原因，制定合理的赶工计划，并及时通知甲方，必要时可申请延长工期。3.问题：施工质量不符合约定。解决办法：乙方应立即采取措施进行整改，确保工程质量符合约定，并可要求甲方支付修复或赔偿费用。4.问题：违反保密条款。解决办法：乙方应立即停止泄露保密信息，并向甲方道歉，必要时可承担相应的法律责任。5.问题：不可抗力事件导致工程进度延误。解决办法：双方应按照合同约定，协商解决因不可抗力事件导致的工程进度延误问题。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称及信息：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.第三方责任：第三方应承担在合同履行过程中，因自身原因导致的任何损失或损害。第三方应确保其提供的材料、设备等符合合同约定和行业标准。3.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定，提供必要的支持和协助。第三方有权要求甲方和乙方及时解决其在合同履行过程中遇到的问题。4.第三方义务：第三方应遵守合同约定，履行其职责。第三方应配合甲方和乙方的工作，确保工程顺利进行。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方提供施工所需的场地、设施、材料等。乙方有权要求甲方协助解决施工过程中遇到的问题。乙方有权要求甲方承担因不可抗力或甲方原因导致的施工进度延误。2.乙方利益条款：甲方应按照合同约定，分阶段支付乙方工程款。乙方有权要求甲方对因施工进度延误造成的损失进行赔偿。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金。甲方提供的信息不准确或存在误导，导致工程进度延误，甲方应承担相应责任。甲方不得无故要求乙方暂停施工。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利：甲方有权要求乙方按照合同约定的时间节点完成施工任务。甲方有权要求乙方对施工进度延误进行说明。甲方有权要求乙方承担因施工进度延误产生的违约责任。2.甲方利益条款：乙方应按照合同约定，分阶段完成施工任务。乙方应确保施工质量符合约定标准。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按时完成施工任务，应向甲方支付违约金。乙方施工质量不符合约定，应承担修复或赔偿责任。乙方违反保密条款，应承担相应法律责任。全文完。2025年度工地施工进度延误责任免除协议1合同目录第一章协议概述1.1协议名称1.2协议目的1.3协议背景1.4协议依据1.5协议有效期1.6协议签署日期第二章定义与解释2.1相关术语定义2.2专用名词解释2.3文件引用第三章施工进度延误责任免除范围3.1不可抗力事件3.2政府行为3.3设计变更3.4供应商延迟3.5材料质量问题3.6工程地质条件变化3.7其他原因第四章责任免除程序4.1事件报告4.2责任认定4.3责任免除申请4.4审核与批准4.5通知与公告第五章责任免除条件5.1事件发生时间5.2事件影响范围5.3事件持续时间5.4事件责任主体第六章责任免除后果6.1工期延误6.2质量问题6.3经济损失6.4其他后果第七章责任追究与赔偿7.1责任追究7.2赔偿方式7.3赔偿标准7.4赔偿期限第八章违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿8.4违约解除第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序9.4争议解决费用第十章保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密责任第十一章其他条款11.1通知与送达11.2合同修改11.3合同解除11.4合同终止11.5合同生效11.6合同附件第十二章适用法律与管辖12.1适用法律12.2管辖法院第十三章合同签署13.1签署代表13.2签署日期13.3签署地点第十四章合同附件14.1附件一：不可抗力事件清单14.2附件二：政府行为清单14.3附件三：设计变更清单14.4附件四：供应商延迟清单14.5附件五：材料质量问题清单14.6附件六：工程地质条件变化清单14.7附件七：其他原因清单合同编号_________第一章协议概述1.1协议名称本协议名称为“2025年度工地施工进度延误责任免除协议”。1.2协议目的本协议旨在明确2025年度工地施工进度延误的责任免除范围、责任免除程序、责任追究与赔偿等事宜，以保障各方的合法权益。1.3协议背景鉴于2025年度工地施工过程中可能出现的各种延误情况，为明确责任，特制定本协议。1.4协议依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定。1.5协议有效期本协议自双方签署之日起生效，至2025年度工地施工项目竣工之日止。1.6协议签署日期本协议签署日期为____年____月____日。第二章定义与解释2.1相关术语定义本协议中涉及的相关术语，如“不可抗力”、“政府行为”、“设计变更”等，均按照国家相关法律法规及行业惯例进行解释。2.2专用名词解释专用名词解释如下：（1）不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。（2）政府行为：指政府及其相关部门发布的规定、政策、命令等对施工进度产生影响的措施。（3）设计变更：指在施工过程中，因设计原因导致的工程量、工程结构、工程标准等方面的变更。2.3文件引用本协议中引用的文件包括但不限于施工合同、设计文件、工程量清单等。第三章施工进度延误责任免除范围3.1不可抗力事件因不可抗力事件导致施工进度延误，且经双方确认，免除责任。3.2政府行为因政府行为导致施工进度延误，且经双方确认，免除责任。3.3设计变更因设计变更导致施工进度延误，且经双方确认，免除责任。3.4供应商延迟因供应商延迟提供材料、设备等导致施工进度延误，且经双方确认，免除责任。3.5材料质量问题因材料质量问题导致施工进度延误，且经双方确认，免除责任。3.6工程地质条件变化因工程地质条件变化导致施工进度延误，且经双方确认，免除责任。3.7其他原因因其他原因导致施工进度延误，且经双方确认，免除责任。第四章责任免除程序4.1事件报告发生责任免除事件时，责任方应立即向对方报告，并提供相关证明材料。4.2责任认定双方应共同认定责任免除事件的原因、范围和影响。4.3责任免除申请责任方应在责任认定后，向对方提出责任免除申请。4.4审核与批准对方收到责任免除申请后，应在____个工作日内进行审核，并给予批准或驳回。4.5通知与公告经审核批准的责任免除事件，双方应予以公告，并通知相关方。第五章责任免除条件5.1事件发生时间责任免除事件发生在本协议约定的施工进度延误期间。5.2事件影响范围责任免除事件对施工进度的影响范围应在本协议约定的范围内。5.3事件持续时间责任免除事件持续的时间应在本协议约定的范围内。5.4事件责任主体责任免除事件的责任主体应为本协议约定的责任方。第六章责任免除后果6.1工期延误责任免除事件导致工期延误，双方应根据实际情况调整工期。6.2质量问题责任免除事件导致的质量问题，责任方应负责修复，并承担修复费用。6.3经济损失责任免除事件导致的经济损失，双方应根据实际情况协商解决。6.4其他后果责任免除事件的其他后果，双方应根据实际情况协商解决。第七章责任追究与赔偿7.1责任追究如一方违反本协议约定，导致对方遭受损失的，应承担相应的责任。7.2赔偿方式赔偿方式包括但不限于经济赔偿、修复、更换等。7.3赔偿标准赔偿标准应根据实际情况，参照国家相关法律法规及行业标准确定。7.4赔偿期限赔偿期限自责任方承担责任之日起____个工作日内支付。第八章违约责任8.1违约行为任何一方违反本协议约定，均构成违约行为。8.2违约责任违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，或由仲裁机构根据实际情况裁决。8.4违约解除一方违约导致合同目的不能实现时，另一方有权解除合同。第九章争议解决9.1争议解决方式本协议争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。9.2争议解决机构协商和调解由双方自行协商确定；仲裁由双方共同选择的仲裁机构进行；诉讼由合同签订地人民法院管辖。9.3争议解决程序争议发生后，双方应尽力通过协商解决；协商不成的，可提交调解或仲裁；调解不成的，提交仲裁或诉讼。9.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，或由双方协商承担。第十章保密条款10.1保密内容本协议中涉及的商业秘密、技术秘密等信息均属保密内容。10.2保密期限保密期限自本协议签署之日起至协议终止后____年。10.3保密责任双方对本协议中的保密内容负有保密责任，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。第十一章其他条款11.1通知与送达本协议中的通知应以书面形式进行，送达方式包括但不限于专人送达、邮寄、传真、电子邮件等。11.2合同修改本协议的修改需经双方书面同意，并签署书面文件。11.3合同解除（1）协议约定的解除条件成就；（2）一方违约导致合同目的不能实现；（3）双方协商一致。11.4合同终止（1）协议约定的终止条件成就；（2）合同解除；（3）协议约定的其他终止情形。11.5合同生效本协议自双方签署之日起生效。11.6合同附件本协议附件为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。第十二章适用法律与管辖12.1适用法律本协议适用中华人民共和国法律。12.2管辖法院本协议的争议解决，由合同签订地人民法院管辖。第十三章合同签署13.1签署代表本协议由双方授权的代表签署。13.2签署日期本协议签署日期为____年____月____日。13.3签署地点本协议签署地点为____。第十四章合同附件14.1附件一：不可抗力事件清单14.2附件二：政府行为清单14.3附件三：设计变更清单14.4附件四：供应商延迟清单14.5附件五：材料质量问题清单14.6附件六：工程地质条件变化清单14.7附件七：其他原因清单合同方签字：甲方（盖章）：乙方（盖章）：授权代表（签字）：授权代表（签字）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款1：甲方责任监督1.1甲方应指派专人负责监督施工进度，确保施工按计划进行。1.2甲方监督人员有权对乙方施工过程中的问题提出整改要求，乙方应在____个工作日内予以整改。附加条款2：甲方提供条件2.1甲方应按约定时间提供施工所需的场地、设施、材料等条件。2.2甲方未按时提供条件导致施工延误，应承担相应的责任，并赔偿乙方因此造成的损失。附加条款3：甲方变更通知3.1甲方如需变更施工计划，应提前____个工作日通知乙方，并说明变更原因及影响。3.2乙方有权根据甲方变更通知调整施工计划，但应确保工程质量和安全。附加条款4：甲方协调责任4.1甲方应协调解决施工过程中与政府、供应商、监理单位等第三方的关系，确保施工顺利进行。4.2甲方未能及时协调导致施工延误，应承担相应的责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款5：乙方施工计划5.1乙方应制定详细的施工计划，包括施工进度、质量标准、安全措施等，并报甲方审核。5.2乙方施工计划经甲方审核通过后，乙方应严格按照计划执行。附加条款6：乙方责任履行6.1乙方应按约定时间完成施工任务，确保工程质量和安全。6.2乙方未按时完成施工任务导致施工延误，应承担相应的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。附加条款7：乙方材料供应7.1乙方应负责提供施工所需的材料，并保证材料质量符合要求。7.2乙方未能按时提供材料导致施工延误，应承担相应的责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款8：第三方中介职责8.1第三方中介负责对施工进度、质量、安全等方面进行监督和评估。8.2第三方中介应客观、公正地履行职责，不得偏袒任何一方。附加条款9：第三方中介报告9.1第三方中介应定期向甲方和乙方提交施工进度、质量、安全等方面的报告。9.2报告内容应真实、准确、完整，便于双方了解施工情况。附加条款10：第三方中介费用10.1第三方中介费用由甲方和乙方按约定比例分担。10.2第三方中介费用在施工过程中按实际发生额支付。附加条款11：第三方中介更换11.1如第三方中介无法履行职责或存在重大失误，双方有权更换第三方中介。11.2更换第三方中介的费用由更换原因方承担。附加条款12：第三方中介争议解决12.1第三方中介在履行职责过程中产生的争议，由双方协商解决。12.2协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：不可抗力事件清单2.附件二：政府行为清单3.附件三：设计变更清单4.附件四：供应商延迟清单5.附件五：材料质量问题清单6.附件六：工程地质条件变化清单7.附件七：其他原因清单8.附件八：第三方中介资质证明9.附件九：施工进度报告模板10.附件十：质量评估报告模板二、违约行为及认定：违约行为：1.一方未按约定时间提供施工所需条件。2.一方未按约定时间完成施工任务。3.一方未按约定提供材料或材料质量不符合要求。4.一方未履行保密义务。5.一方未履行争议解决义务。违约行为的认定：1.通过双方协商确认。2.通过第三方中介评估确认。3.通过仲裁或诉讼裁决确认。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.政府行为：指政府及其相关部门发布的规定、政策、命令等对施工进度产生影响的措施。3.设计变更：指在施工过程中，因设计原因导致的工程量、工程结构、工程标准等方面的变更。4.违约责任：指一方违反合同约定，应承担的法律责任。5.争议解决：指双方在合同履行过程中产生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现不可预见的问题，导致进度延误。解决办法：及时报告并提交责任免除申请，经双方确认后免除责任。2.问题：供应商延迟提供材料，导致施工延误。解决办法：与供应商协商，争取尽快提供材料，或寻找替代供应商。3.问题：设计变更频繁，影响施工进度。解决办法：加强设计变更管理，确保变更合理且及时。五、所有应用场景：1.适用于2025年度工地施工项目。2.适用于甲方为主导的施工项目。3.适用于乙方为主导的施工项目。4.适用于有第三方中介参与的施工项目。5.适用于需要明确施工进度延误责任免除的施工项目。全文完。2025年度工地施工进度延误责任免除协议2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人或授权代表1.3协议双方联系方式2.协议目的和依据2.1协议目的2.2协议依据3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.施工进度计划4.1施工进度计划概述4.2各阶段施工进度安排4.3施工进度调整机制5.延误责任认定5.1延误责任认定标准5.2延误责任认定程序5.3延误责任认定结果6.责任免除条件6.1责任免除情形6.2责任免除申请6.3责任免除审批7.责任免除范围7.1责任免除的具体事项7.2责任免除的例外情况8.责任免除程序8.1责任免除申请提出8.2责任免除审批流程8.3责任免除执行9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担方式9.3违约责任承担期限10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同终止条件11.4合同终止日期12.合同变更与解除12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同解除条件12.4合同解除程序13.合同附件13.1附件一：施工进度计划13.2附件二：责任免除申请表13.3附件三：争议解决协议14.其他14.1通知方式14.2合同解释14.3合同签署日期第一部分：合同如下：1.协议双方基本信息1.1协议双方名称（1）甲方：建设集团有限公司（2）乙方：建筑工程有限公司1.2协议双方法定代表人或授权代表（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3协议双方联系方式2.协议目的和依据2.1协议目的本协议旨在明确2025年度工地施工进度延误的责任，并就责任免除条件、范围及程序进行约定，确保施工进度按计划进行。2.2协议依据（1）中华人民共和国合同法（2）建筑工程施工合同3.工程概况3.1工程名称市商业综合体项目3.2工程地点市区路号3.3工程规模总建筑面积约100,000平方米3.4工程类型住宅、商业、办公综合楼4.施工进度计划4.1施工进度计划概述本工程计划于2025年1月1日开始施工，2027年12月31日竣工。4.2各阶段施工进度安排（1）基础工程：2025年1月1日至2025年4月30日（2）主体结构工程：2025年5月1日至2025年10月31日（3）装饰装修工程：2025年11月1日至2026年4月30日（4）设备安装工程：2026年5月1日至2026年10月31日4.3施工进度调整机制如遇不可抗力或其他特殊原因导致施工进度延误，经双方协商一致，可调整施工进度计划。5.延误责任认定5.1延误责任认定标准（1）因甲方原因导致的延误（2）因乙方原因导致的延误（3）因不可抗力导致的延误5.2延误责任认定程序（1）延误发生后，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。（2）甲方应在收到乙方通知后5个工作日内对延误原因进行核实。（3）经核实，若延误责任属于乙方，则乙方应承担相应责任。6.责任免除条件6.1责任免除情形（1）因自然灾害、战争、政府行为等不可抗力因素导致的延误（2）因甲方提供的施工图纸、资料等存在错误导致的延误（3）因设计变更、工程量增加等非乙方原因导致的延误6.2责任免除申请（1）乙方应在延误发生后及时向甲方提出责任免除申请。（2）乙方应提交相关证明材料，包括但不限于：气象证明、政府文件、设计变更通知等。6.3责任免除审批（1）甲方应在收到乙方责任免除申请后10个工作日内进行审批。（2）经审批，若责任免除申请符合本协议约定，甲方应予以批准。7.责任免除范围7.1责任免除的具体事项（1）乙方应承担的工期延误违约金（2）乙方应承担的赔偿损失7.2责任免除的例外情况（1）乙方故意拖延工期或造成工程损失（2）乙方违反合同约定导致工程延误8.责任免除程序8.1责任免除申请提出（1）乙方应在发生延误后7日内向甲方书面提出责任免除申请。（2）申请应详细说明延误原因、预计影响工期、已采取的措施及预计恢复工期。8.2责任免除审批流程（1）甲方收到乙方申请后，应在3日内组织相关人员对申请进行审查。（2）审查内容包括延误原因的真实性、责任免除条件的符合性等。（3）审查通过后，甲方应在5日内书面回复乙方，确认责任免除的批准。8.3责任免除执行（1）一旦责任免除得到批准，乙方应立即采取有效措施，尽量减少延误对工程进度的影响。（2）甲方应提供必要的协助，包括但不限于调整施工计划、提供必要资源等。9.违约责任9.1违约情形（1）乙方未按合同约定完成施工任务。（2）乙方未在规定时间内提出责任免除申请。（3）乙方未按甲方要求采取补救措施。9.2违约责任承担方式（1）乙方应支付违约金，违约金按合同约定计算。（2）乙方应赔偿甲方因违约造成的直接经济损失。（3）如违约行为严重，甲方有权解除合同。9.3违约责任承担期限（1）违约责任承担期限自违约行为发生之日起计算。（2）违约责任承担期限最长不超过合同履行期限。10.争议解决10.1争议解决方式（1）双方应通过友好协商解决争议。（2）如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构仲裁。10.2争议解决机构（1）争议解决机构为仲裁委员会。（2）仲裁规则适用《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会仲裁规则。10.3争议解决程序（1）仲裁程序按照仲裁规则进行。（2）仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。11.合同生效与终止11.1合同生效条件（1）双方法定代表人或授权代表签字盖章。（2）合同经双方盖章后生效。11.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。11.3合同终止条件（1）合同约定的工期完成。（2）合同约定的其他终止条件成就。11.4合同终止日期合同终止日期以实际完成工期为准。12.合同变更与解除12.1合同变更条件（1）双方协商一致。（2）变更内容不违反法律法规。12.2合同变更程序（1）双方应以书面形式提出变更请求。（2）变更内容经双方签字盖章后生效。12.3合同解除条件（1）合同约定的解除条件成就。（2）双方协商一致解除合同。12.4合同解除程序（1）一方提出解除合同请求。（2）双方以书面形式确认解除合同。（3）合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。13.合同附件13.1附件一：施工进度计划13.2附件二：责任免除申请表13.3附件三：争议解决协议14.其他14.1通知方式（1）双方应以书面形式相互通知。（2）通知应以挂号信、特快专递或双方认可的电子方式发送。14.2合同解释本合同未尽事宜，按中华人民共和国相关法律法规执行。14.3合同签署日期本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本协议所称第三方，包括但不限于工程监理单位、造价咨询机构、法律顾问、仲裁机构、调解机构以及其他因合同履行需要介入的独立第三方专业机构或个人。15.2第三方介入范围（1）对施工进度延误进行评估和鉴定；（2）对责任免除条件进行审核；（3）对合同争议进行调解或仲裁；（4）对工程质量和安全进行监督；（5）其他经双方同意的事项。15.3第三方选择与指定（1）甲方和乙方应共同选择第三方，并协商确定第三方的具体职责和权限。（2）如双方无法达成一致，任何一方均有权单独指定第三方，但需书面通知对方。15.4第三方责任（1）第三方应遵守国家法律法规和行业规范，独立、客观、公正地履行职责。（2）第三方对其提供的服务承担相应的法律责任，但责任限额如下：15.4.1第三方因故意或重大过失导致评估、鉴定结果错误，导致甲乙双方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。15.4.2第三方在履行职责过程中，如因不可抗力或意外事件导致服务中断或无法履行，不承担赔偿责任。15.4.3第三方的责任限额由双方在协议中约定，如未约定，则以第三方服务费用的两倍为限。15.5第三方费用（1）第三方费用包括但不限于服务费、咨询费、鉴定费等。（2）第三方费用由甲乙双方承担，具体分担比例由双方在协议中约定。16.额外条款及说明16.1