2025年度建筑工地安全文明施工监理服务协议范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度建筑工地安全文明施工监理服务协议范本本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议甲方基本信息1.2协议乙方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设工期3.监理服务内容3.1安全监理3.1.1安全责任制度3.1.2安全检查与整改3.1.3安全培训与教育3.2文明施工监理3.2.1施工现场管理3.2.2施工现场环境保护3.2.3施工现场文明施工措施4.监理服务范围4.1施工现场安全文明施工监督4.2施工现场安全隐患排查4.3施工现场安全管理协调5.监理服务期限5.1服务起始时间5.2服务结束时间5.3服务期限变更6.监理服务费用6.1费用总额6.2费用支付方式6.3费用支付时间7.甲方义务7.1提供施工图纸及相关资料7.2配合监理工作7.3支付监理费用8.乙方义务8.1按照协议规定提供监理服务8.2完成监理任务8.3遵守国家法律法规和行业规范9.监理工作程序9.1工程开工前监理9.2施工过程中监理9.3工程竣工监理10.监理报告10.1报告编制要求10.2报告提交时间10.3报告内容11.违约责任11.1甲方违约责任11.2乙方违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后处理14.其他14.1不可抗力14.2协议生效14.3协议修改与补充14.4协议份数与生效日期第一部分：合同如下：1.协议双方基本信息1.1协议甲方基本信息甲方名称：________甲方地址：________甲方联系人：________甲方联系电话：________1.2协议乙方基本信息乙方名称：________乙方地址：________乙方联系人：________乙方联系电话：________2.项目概况2.1项目名称：________2.2项目地点：________2.3项目规模：________2.4项目建设工期：自____年____月____日起至____年____月____日止3.监理服务内容3.1安全监理3.1.1安全责任制度乙方应建立和完善安全责任制度，明确各级人员的安全责任，确保施工安全。3.1.2安全检查与整改乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患应及时整改，确保施工安全。3.1.3安全培训与教育乙方应定期对施工人员进行安全培训和教育，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。3.2文明施工监理3.2.1施工现场管理乙方应确保施工现场整洁有序，合理布局，确保施工安全、文明。3.2.2施工现场环境保护乙方应采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响，确保环境保护工作落实到位。3.2.3施工现场文明施工措施乙方应制定文明施工措施，包括但不限于施工人员行为规范、施工现场标志标识等。4.监理服务范围4.1施工现场安全文明施工监督乙方应对施工现场的安全文明施工进行全面监督，确保施工符合相关法律法规和规范要求。4.2施工现场安全隐患排查乙方应定期对施工现场进行安全隐患排查，及时消除安全隐患，防止事故发生。4.3施工现场安全管理协调乙方应协调施工现场各相关方，确保施工安全、文明、有序进行。5.监理服务期限5.1服务起始时间：____年____月____日5.2服务结束时间：____年____月____日5.3服务期限变更：如需变更服务期限，双方应提前____个工作日协商一致，并签订书面协议。6.监理服务费用6.1费用总额：人民币____元整（1）合同签订后____个工作日内支付监理费用总额的____%；（2）每月____日前支付上月监理费用总额的____%；6.3费用支付时间：除合同另有约定外，甲方应在每月____日前支付监理费用。7.甲方义务7.1提供施工图纸及相关资料甲方应向乙方提供施工图纸及相关资料，确保乙方能够及时了解项目情况。7.2配合监理工作甲方应积极配合乙方进行监理工作，包括但不限于提供必要的工作场所、设备等。7.3支付监理费用甲方应按照协议约定，按时足额支付监理费用。8.乙方义务8.1按照协议规定提供监理服务乙方应按照本协议约定，全面履行监理职责，确保监理服务质量。8.2完成监理任务乙方应在规定的时间内完成监理任务，包括但不限于现场巡查、报告编制、问题整改等。8.3遵守国家法律法规和行业规范乙方在履行监理职责过程中，应严格遵守国家法律法规和行业规范，确保监理工作合法合规。9.监理工作程序9.1工程开工前监理乙方应在工程开工前，对施工现场进行初步检查，了解施工条件，制定监理计划。9.2施工过程中监理乙方应定期进行现场巡查，及时发现并报告安全隐患，监督施工质量，确保施工进度。9.3工程竣工监理乙方应在工程竣工后，对施工质量进行验收，确保工程质量达到设计要求。10.监理报告10.1报告编制要求乙方应按照国家相关标准和规范，编制监理报告，报告内容应真实、准确、完整。10.2报告提交时间乙方应在每个监理周期结束后____个工作日内提交监理报告。10.3报告内容监理报告应包括施工进度、质量、安全、文明施工等方面的情况，并提出改进建议。11.违约责任11.1甲方违约责任如甲方未按约定支付监理费用，应向乙方支付____%的违约金。如甲方未按约定提供施工图纸及相关资料，应承担相应的责任，包括但不限于延误工期、增加监理费用等。11.2乙方违约责任如乙方未按约定履行监理职责，应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方损失、终止合同等。12.争议解决12.1争议解决方式双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构如双方同意，可选择仲裁机构进行争议解决。12.3争议解决程序争议解决机构应按照其规定程序进行审理，并作出公正裁决。13.合同解除13.1合同解除条件如一方违反本协议约定，严重损害对方权益，对方有权解除合同。13.2合同解除程序合同解除前，双方应书面通知对方，并协商解除事宜。13.3合同解除后处理合同解除后，双方应按照约定处理剩余工作，并结算相关费用。14.其他14.1不可抗力如发生不可抗力事件，导致本协议无法履行，双方互不承担责任。14.2协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效。14.3协议修改与补充本协议的修改与补充，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。14.4协议份数与生效日期本协议一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本协议中，第三方是指除甲乙双方以外的，为履行本协议相关条款而介入协议执行的个人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围1.提供专业技术支持；2.承担部分监理工作；3.提供合同履行所需的咨询、评估、检测等服务。15.3第三方介入程序1.第三方介入前，甲乙双方应达成一致意见，明确第三方的职责、权限和责任；2.甲乙双方应与第三方签订书面协议，约定第三方的具体工作内容、服务标准、费用及支付方式等；3.第三方介入后，甲乙双方应保持沟通，确保第三方工作与协议要求一致。16.甲乙双方额外条款16.1第三方选择权甲乙双方均有权选择合适的第三方介入，但应确保第三方具备履行协议相关条款的能力和资质。16.2第三方责任1.第三方在履行协议过程中，应严格遵守国家法律法规和行业规范，确保工作质量；2.第三方应承担因其工作失误或疏忽导致的不良后果，对甲乙双方或施工现场造成损失，应依法承担赔偿责任。16.3第三方费用第三方费用由甲乙双方协商确定，并在协议中明确。第三方费用包括但不限于服务费、材料费、人工费等。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本协议中的责任限额是指第三方在履行协议过程中，因自身原因导致损失的最高赔偿金额。17.2责任限额确定1.第三方责任限额由甲乙双方在协议中约定，可根据第三方的工作性质、资质、服务内容等因素确定；2.责任限额应合理，确保第三方在承担相应责任时，不会因赔偿金额过高而影响其正常运营。17.3责任限额执行1.第三方在履行协议过程中，如发生损失，应承担其责任限额内的赔偿责任；2.超过责任限额的损失，由甲乙双方根据实际情况分担。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方应接受甲方的监督和管理，确保其工作符合甲方的要求。18.2第三方与乙方的关系第三方应与乙方保持密切沟通，确保其工作与乙方的监理工作相协调。18.3第三方与施工现场其他单位的关系第三方应与其他施工现场单位保持良好合作关系，共同维护施工现场的秩序和安全。19.第三方介入后的协议变更19.1协议变更程序1.第三方介入后，如需变更协议内容，甲乙双方应与第三方协商一致，并以书面形式修改协议；2.协议变更后，三方应共同遵守修改后的协议内容。19.2协议变更生效协议变更自甲乙双方及第三方签字盖章之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及相关资料要求：施工图纸及相关资料应完整、清晰，包括但不限于设计图纸、施工图纸、地质勘察报告等。说明：甲方应在合同签订后____个工作日内向乙方提供附件一。2.附件二：监理服务计划要求：监理服务计划应详细列出监理工作的内容、时间安排、人员安排等。说明：乙方应在工程开工前____个工作日内提交附件二。3.附件三：监理报告要求：监理报告应按照国家相关标准和规范编制，内容真实、准确、完整。说明：乙方应在每个监理周期结束后____个工作日内提交附件三。4.附件四：第三方介入协议要求：第三方介入协议应明确第三方的职责、权限、费用及责任限额等。说明：如需第三方介入，甲乙双方应在第三方介入前签订附件四。5.附件五：违约行为及责任认定标准要求：附件五应详细列出违约行为及相应的责任认定标准。说明：本协议附件五为合同组成部分，双方应共同遵守。6.附件六：争议解决相关文件要求：争议解决相关文件应包括争议解决申请书、仲裁裁决书或法院判决书等。说明：如发生争议，双方应按照附件六中的规定处理。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按约定支付监理费用责任认定：甲方应向乙方支付____%的违约金。违约行为：未按约定提供施工图纸及相关资料责任认定：甲方应承担相应的责任，包括但不限于延误工期、增加监理费用等。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：未按约定履行监理职责责任认定：乙方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方损失、终止合同等。违约行为：监理报告存在虚假信息责任认定：乙方应承担相应责任，包括但不限于赔偿甲方损失、终止合同等。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：未按约定履行工作内容责任认定：第三方应承担相应责任，包括但不限于赔偿甲方损失、终止合同等。违约行为：工作失误或疏忽导致损失责任认定：第三方应承担其责任限额内的赔偿责任。示例说明：若甲方未在合同约定的时间内支付监理费用，乙方有权要求甲方支付____%的违约金，并有权暂停或终止监理工作。若乙方在监理过程中发现安全隐患未及时报告，导致安全事故发生，乙方应承担相应责任，包括但不限于赔偿甲方损失、终止合同等。全文完。2025年度建筑工地安全文明施工监理服务协议范本1合同目录一、协议概述1.协议名称2.协议双方3.协议签订日期4.协议生效日期5.协议期限6.协议目的7.协议范围二、监理单位职责1.安全文明施工监理职责2.监理人员配备与培训3.监理工作流程4.监理资料管理5.监理报告编制与提交6.监理现场检查7.监理整改与验收三、建设单位职责1.提供必要的工作条件2.配合监理单位工作3.保障监理人员安全4.资金支付5.协议变更与终止四、监理服务内容1.安全文明施工监理2.施工现场管理3.施工进度管理4.质量管理5.资源利用与环境保护6.施工合同管理7.施工纠纷处理五、监理费用及支付1.费用构成2.费用计算方法3.支付方式4.付款时间5.争议解决六、保密条款1.保密内容2.保密期限3.违约责任七、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.争议解决八、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决期限九、协议解除1.协议解除条件2.协议解除程序3.协议解除后的责任十、协议续签1.续签条件2.续签程序3.续签期限十一、协议终止1.协议终止条件2.协议终止程序3.协议终止后的责任十二、其他约定1.不可抗力2.协议附件3.协议份数4.协议生效十三、协议生效1.协议签署2.协议生效3.协议备案十四、附件1.安全文明施工监理方案2.监理人员名单3.监理费用明细表4.争议解决机制5.协议签署日期合同编号_________一、协议概述1.协议名称：2025年度建筑工地安全文明施工监理服务协议2.协议双方：建设单位：[建设单位名称]监理单位：[监理单位名称]3.协议签订日期：____年__月__日4.协议生效日期：自双方签字盖章之日起生效5.协议期限：自2025年1月1日至2025年12月31日6.协议目的：确保建筑工地安全文明施工，提高工程质量，保障施工人员安全与健康7.协议范围：对[建设项目名称]的建筑工地进行安全文明施工监理二、监理单位职责1.安全文明施工监理职责：a.负责制定并实施安全文明施工监理方案b.对施工现场进行定期和不定期的安全文明施工检查c.对发现的安全隐患提出整改意见并跟踪整改情况2.监理人员配备与培训：a.配备具备相应资质和经验的监理人员b.对监理人员进行定期培训和考核3.监理工作流程：a.制定监理工作计划b.开展现场巡查和检查c.编制监理报告4.监理资料管理：a.建立监理资料档案b.定期整理和归档监理资料5.监理报告编制与提交：a.定期编制监理报告b.及时向建设单位提交监理报告6.监理现场检查：a.定期进行现场检查b.对检查发现的问题进行记录和报告7.监理整改与验收：a.对整改措施进行跟踪和验收b.确保整改措施得到有效实施三、建设单位职责1.提供必要的工作条件：a.提供监理单位办公场所和设施b.保证监理人员的工作和生活条件2.配合监理单位工作：a.及时提供相关资料和信息b.协助处理施工现场的突发事件3.保障监理人员安全：a.确保监理人员的人身安全b.提供必要的安全防护措施4.资金支付：a.按照协议约定及时支付监理费用b.保障监理费用的合理使用5.协议变更与终止：a.协议变更需经双方协商一致b.协议终止需提前30日通知对方四、监理服务内容1.安全文明施工监理：a.对施工现场的安全文明施工进行全面监管b.对施工现场的安全生产责任制度进行检查2.施工现场管理：a.对施工现场的文明施工进行检查b.对施工现场的卫生、环境保护进行检查3.施工进度管理：a.监督施工进度是否符合合同约定b.对施工进度进行调整和优化4.质量管理：a.监督施工质量是否符合国家标准和设计要求b.对施工质量问题进行跟踪和整改5.资源利用与环境保护：a.监督施工现场的资源利用效率b.监督施工现场的环境保护措施6.施工合同管理：a.监督施工合同的履行情况b.协助处理施工合同纠纷7.施工纠纷处理：a.对施工现场发生的纠纷进行调解b.协助解决施工纠纷五、监理费用及支付1.费用构成：a.人员费用b.设备费用c.差旅费用d.其他费用2.费用计算方法：a.按照协议约定的标准计算b.根据实际工作量进行调整3.支付方式：a.按月支付b.按进度支付4.付款时间：a.每月____日前支付上月费用b.每月____日前提交付款申请5.争议解决：a.发生争议时，双方协商解决b.协商不成时，提交协议约定的争议解决机构六、保密条款1.保密内容：a.双方的商业秘密b.项目的技术秘密c.项目财务信息2.保密期限：a.协议有效期内及终止后____年内3.违约责任：a.违反保密义务，承担相应的法律责任b.采取补救措施，防止信息泄露七、违约责任1.违约情形：a.监理单位未履行监理职责b.建设单位未按约定支付费用c.双方违反协议的其他行为2.违约责任承担：a.监理单位未履行监理职责，承担违约责任b.建设单位未按约定支付费用，支付违约金c.双方违反协议的其他违约行为，按照协议约定承担相应责任3.争议解决：a.发生违约争议时，双方协商解决b.协商不成时，提交协议约定的争议解决机构八、争议解决1.争议解决方式：a.双方应友好协商解决争议b.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至[协议约定的仲裁机构]仲裁2.争议解决机构：a.[仲裁机构名称]b.仲裁地点：[仲裁地点]3.争议解决程序：a.争议提交仲裁前，双方应给予对方合理的解决争议的机会b.仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力4.争议解决期限：a.争议应在双方收到仲裁申请之日起____日内解决九、协议解除1.协议解除条件：a.双方协商一致同意解除协议b.因不可抗力导致协议无法履行c.一方严重违约，另一方有权解除协议2.协议解除程序：a.解除协议需书面通知对方b.解除协议后，双方应立即停止履行各自的权利和义务3.协议解除后的责任：a.双方应承担因解除协议而产生的合理费用b.双方应继续履行各自剩余的义务十、协议续签1.续签条件：a.双方协商一致同意续签协议b.协议到期前双方未提出终止协议2.续签程序：a.双方在协议到期前____个月协商续签事宜b.续签协议的条款应与原协议保持一致或经双方协商调整3.续签期限：a.续签期限不得超过____年十一、协议终止1.协议终止条件：a.协议到期b.双方协商一致同意终止协议c.因不可抗力导致协议无法履行2.协议终止程序：a.双方应书面通知对方终止协议b.终止协议后，双方应立即停止履行各自的权利和义务3.协议终止后的责任：a.双方应承担因终止协议而产生的合理费用b.双方应继续履行各自剩余的义务十二、其他约定1.不可抗力：a.不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等无法预见、无法避免且无法克服的事件b.发生不可抗力时，双方应协商解决协议的履行问题2.协议附件：a.本协议附件作为本协议的组成部分b.附件包括但不限于监理方案、人员名单、费用明细表等3.协议份数：a.本协议一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力十三、协议生效1.协议签署：a.本协议自双方签字盖章之日起生效b.双方签字盖章后，本协议正式生效2.协议备案：a.本协议生效后，双方应向相关部门进行备案b.备案手续由双方各自负责十四、附件1.安全文明施工监理方案2.监理人员名单3.监理费用明细表4.争议解决机制[建设单位名称]：[监理单位名称]：（盖章）（盖章）[签字人姓名]：[签字人姓名]：[日期]：[日期]：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导下的监理责任分配：a.甲方负责制定施工总体计划和施工方案，监理单位应按照甲方要求进行监理。c.甲方负责协调施工过程中与政府部门、周边居民的关系。2.甲方提供资料的时间要求：a.甲方应在监理单位开展监理工作前____日内，提供完整的施工图纸、设计文件等相关资料。b.甲方对提供的资料的真实性、准确性负责，如因资料问题导致监理工作延误，责任由甲方承担。3.甲方对监理单位的监督：a.甲方有权对监理单位的工作进行监督，包括但不限于监理人员的工作表现、监理报告的编制等。b.甲方应定期对监理单位的工作进行评估，并将评估结果反馈给监理单位。4.甲方对监理费用的调整：a.在监理过程中，如因甲方原因导致监理工作量增加，甲方应按实际工作量增加监理费用。b.甲方应在监理工作量增加后____日内，与监理单位协商并确定增加的费用。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导下的监理责任分配：a.乙方负责制定施工总体计划和施工方案，监理单位应按照乙方要求进行监理。c.乙方负责协调施工过程中与政府部门、周边居民的关系。2.乙方提供资料的时间要求：a.乙方应在监理单位开展监理工作前____日内，提供完整的施工图纸、设计文件等相关资料。b.乙方对提供的资料的真实性、准确性负责，如因资料问题导致监理工作延误，责任由乙方承担。3.乙方对监理单位的监督：a.乙方有权对监理单位的工作进行监督，包括但不限于监理人员的工作表现、监理报告的编制等。b.乙方应定期对监理单位的工作进行评估，并将评估结果反馈给监理单位。4.乙方对监理费用的调整：a.在监理过程中，如因乙方原因导致监理工作量增加，乙方应按实际工作量增加监理费用。b.乙方应在监理工作量增加后____日内，与监理单位协商并确定增加的费用。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介的职责：a.第三方中介负责协调甲方、乙方和监理单位之间的关系，确保各方权益得到保障。b.第三方中介应监督监理单位的工作，确保监理质量。2.第三方中介的收费标准：a.第三方中介的收费标准由三方协商确定，并在协议中明确。b.第三方中介的收费应合理，不得过高。3.第三方中介的监督权限：a.第三方中介有权对监理单位的工作进行监督，包括但不限于监理人员的工作表现、监理报告的编制等。b.第三方中介应定期对监理单位的工作进行评估，并将评估结果反馈给监理单位。4.第三方中介的争议解决：a.如第三方中介在协调过程中出现争议，应提交至协议约定的争议解决机构解决。b.第三方中介的争议解决程序应与协议约定的争议解决程序一致。附件及其他补充说明一、附件列表：1.安全文明施工监理方案2.监理人员名单3.监理费用明细表4.争议解决机制5.第三方中介协议（如有）6.不可抗力事件清单7.协议变更记录8.争议解决记录二、违约行为及认定：1.违约行为：a.监理单位未履行监理职责，导致工程质量问题或安全事故。b.建设单位未按约定支付监理费用。c.乙方未按约定提供施工图纸、设计文件等资料。d.第三方中介未履行协调职责，导致争议无法解决。2.违约行为的认定：a.监理单位未按照监理方案进行监理，或监理报告存在虚假信息，经核实后认定为违约。b.建设单位未在约定时间内支付监理费用，经催告后仍未支付，认定为违约。c.乙方未在约定时间内提供施工图纸、设计文件等资料，经催告后仍未提供，认定为违约。d.第三方中介未在约定时间内协调解决争议，经催告后仍未解决，认定为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.争议解决：指双方在协议执行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.仲裁：指双方约定将争议提交至仲裁机构进行裁决，仲裁裁决具有法律效力。4.诉讼：指双方将争议提交至人民法院进行审理，人民法院的判决具有法律效力。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：监理单位工作不到位，导致质量问题。解决办法：加强监理单位的工作监督，定期评估监理效果，对不合格的监理人员提出警告或更换。2.问题：建设单位未按时支付监理费用。解决办法：设定合理的支付期限，对逾期未支付的费用收取滞纳金，必要时可采取法律手段追讨。3.问题：第三方中介协调不力，导致争议无法解决。解决办法：明确第三方中介的职责范围，对协调不力的第三方中介进行更换或更换协调方式。五、所有应用场景：1.新建建筑工地安全文明施工监理。2.改扩建工程安全文明施工监理。3.特殊工程（如高空作业、爆破作业等）安全文明施工监理。4.施工合同纠纷调解。5.施工现场安全管理。6.施工现场环境保护。7.施工进度管理。8.施工质量问题处理。全文完。2025年度建筑工地安全文明施工监理服务协议范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方名称：（如有，填写其他相关方名称）地址：（填写其他相关方地址）联系人：（填写其他相关方联系人）联系电话：（填写其他相关方联系电话）二、合同前言2.1背景和目的为加强建筑工地安全文明施工管理，保障人民群众生命财产安全，甲方委托乙方对2025年度建筑工地进行安全文明施工监理服务，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，特签订本协议。2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规，以及甲方要求，双方共同遵守。三、定义与解释3.1专业属于本协议中所称“安全文明施工监理”，是指乙方在甲方指定的建筑工地上，按照国家相关法律法规和标准，对建筑工地施工过程中的安全、文明施工进行监督管理，确保施工安全、文明、有序进行。3.2关键词解释（1）“建筑工地”指甲方承担的建设项目施工现场；（2）“安全文明施工”指在施工过程中，严格遵守国家相关法律法规和标准，确保施工安全、文明、有序；（3）“监理服务”指乙方按照本协议约定，对建筑工地施工过程中的安全、文明施工进行监督管理。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定，对建筑工地进行安全文明施工监理；（2）甲方应提供乙方进行监理工作所需的资料、设施和条件；（3）甲方应积极配合乙方的工作，及时解决乙方在监理过程中遇到的问题。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方提供进行监理工作所需的资料、设施和条件；（2）乙方应按照本协议约定，对建筑工地进行安全文明施工监理；（3）乙方应遵守国家相关法律法规和标准，确保监理工作的合法性、合规性；（4）乙方应保守甲方商业秘密，不得泄露甲方相关信息。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年，自2025年1月1日至2025年12月31日。5.2合同履行地点乙方应在甲方指定的建筑工地上进行安全文明施工监理。5.3合同履行方式乙方应按照国家相关法律法规和标准，对建筑工地施工过程中的安全、文明施工进行监督管理，确保施工安全、文明、有序进行。七、费用与支付7.1费用构成（1）监理服务费：根据甲方工程规模、监理范围及乙方监理人员配置，经双方协商确定的监理服务费；（2）差旅费：乙方因履行本协议而产生的差旅费用；（3）资料费：乙方在履行本协议过程中产生的相关资料编制费用；（4）其他费用：根据实际情况，经双方协商一致的其他费用。7.2支付方式甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付费用。支付方式为：（1）银行转账：甲方应在收到乙方开具的正规发票后，按照约定的银行账户信息，及时将款项划拨至乙方账户；（2）现金支付：在双方约定的特定情况下，甲方可向乙方支付现金，但需提供相应的支付凭证。7.3支付时间（1）监理服务费：甲方应在监理服务开始前支付50%作为预付款，剩余50%在监理服务结束后支付；（2）差旅费：乙方在发生差旅费用后，向甲方提交报销凭证，甲方应在收到凭证后15个工作日内支付；（3）资料费：甲方在收到乙方提供的资料后，按照约定的比例支付；（4）其他费用：按照双方约定的支付时间支付。7.4支付条款（1）甲方支付费用时，应严格按照本协议约定的支付方式和时间进行；（2）乙方在收到甲方支付的费用后，应及时提供相应的发票或收据；（3）如甲方未按约定支付费用，乙方有权暂停或终止履行本协议项下的义务。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付费用总额的1%；（2）甲方未按照本协议约定提供相关资料、设施和条件的，应承担相应的责任。8.2乙方违约（1）乙方未按照本协议约定履行监理义务的，应承担相应的责任；（2）乙方在履行监理过程中，因自身原因导致事故发生，应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式（1）因甲方违约造成的损失，甲方应按照实际损失承担赔偿责任；（2）因乙方违约造成的损失，乙方应按照实际损失承担赔偿责任；（3）赔偿金额以人民币计算，支付方式为银行转账。九、保密条款9.1保密内容本协议项下涉及的商业秘密、技术秘密、经营秘密等信息均为保密内容。9.2保密期限保密期限自本协议签订之日起至协议终止后三年。9.3保密履行方式（1）双方对本协议项下的保密内容负有保密义务，不得泄露给任何第三方；（2）双方在履行本协议过程中，不得利用所获取的保密信息从事与协议无关的活动。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风、火灾等；（2）政府行为：政策调整、法律法规变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方；（2）因不可抗力事件导致本协议无法履行的，双方可根据实际情况协商解决；（3）发生不可抗力事件，不影响本协议其他条款的效力。10.4不可抗力实例（1）地震、洪水等自然灾害；（2）政府颁布的新政策、法律法规变动。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或提交仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本协议项下的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）本协议项下的保密条款；（2）本协议项下的违约责任条款。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本协议的签订并不意味着甲方将所有权利完全转让给乙方；（2）甲方保留对建筑工地安全文明施工的最终决策权。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在监理过程中对乙方监理工作的监督权；（2）甲方保留在必要时调整监理范围和内容的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）对本协议的修改和补充，必须以书面形式进行；（2）修改和补充内容经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力（1）本协议的修改和补充内容为本协议不可分割的一部分；（2）修改和补充内容与本协议原有内容不一致的，以修改和补充内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方进行监理工作；（2）乙方应积极配合甲方的要求。15.2协作与配合方式（1）双方应通过定期会议、书面通知等方式保持沟通；（2）双方应共同解决在监理过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议构成双方之间的完整协议，任何口头协议或书面协议的附件均不构成本协议的组成部分。16.3增减条款（1）未经双方书面同意，任何一方不得单方面增减本协议的内容；（2）本协议的增减条款与本协议原有内容不一致的，以增减条款为准。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表签字：（签字）日期：（填写日期）乙方（盖章）：代表签字：（签字）日期：（填写日期）监理服务协议范本附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的建筑工地相关资料；2.乙方编制的安全文明施工监理计划；3.乙方提交的监理报告及相关资料；4.双方签订的补充协议；5.甲方支付费用的凭证；6.乙方开具的发票或收据；7.争议解决过程中的相关文件；8.不可抗力事件证明材料。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付费用，认定为违约行为；未按照协议约定提供相关资料、设施和条件，认定为违约行为。2.乙方违约：未按照协议约定履行监理义务，认定为违约行为；因自身原因导致事故发生，认定为违约行为；未按