版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水利工程外委施工安全防护合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方名称及地址1.5合同签订地点2.项目背景及目的2.1项目背景2.2项目目的3.施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容4.施工期限4.1施工起止日期4.2施工进度安排5.安全防护责任与义务5.1安全防护责任5.2安全防护义务6.安全防护措施6.1施工现场安全防护6.2施工人员安全防护6.3施工机械安全防护7.安全防护设备与材料7.1设备与材料要求7.2设备与材料供应8.安全教育与培训8.1安全教育8.2安全培训9.安全事故处理9.1事故报告9.2事故调查9.3事故处理10.合同履行与变更10.1合同履行10.2合同变更11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.合同生效与终止14.1合同生效14.2合同终止第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称:2024年度水利工程外委施工安全防护合同1.2合同编号:2024SF0011.3合同签订日期:2024年1月1日1.4合同双方名称及地址1.4.1甲方(水利工程业主方):[甲方全称]1.4.2乙方(施工方):[乙方全称]1.4.3甲方地址:[甲方详细地址]1.4.4乙方地址:[乙方详细地址]1.5合同签订地点:[签订地点]2.项目背景及目的2.1项目背景:[项目背景描述]2.2项目目的:[项目目的描述]3.施工范围及内容3.1施工范围:[施工范围描述]3.2施工内容:[施工内容详细描述]4.施工期限4.1施工起止日期:2024年2月1日至2024年12月31日4.2施工进度安排:[施工进度安排详细描述]5.安全防护责任与义务5.1安全防护责任5.1.1乙方负责施工现场的安全防护工作。5.1.2乙方应确保施工过程中遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。5.2安全防护义务5.2.1乙方应制定安全防护方案,并报甲方备案。5.2.2乙方应定期对施工现场进行安全检查,发现问题及时整改。6.安全防护措施6.1施工现场安全防护6.1.1乙方应设置安全警示标志,并保持其清晰可见。6.1.2乙方应设置安全通道,并确保其畅通无阻。6.2施工人员安全防护6.2.1乙方应对施工人员进行安全教育和培训。6.2.2乙方应要求施工人员佩戴必要的安全防护用品。6.3施工机械安全防护6.3.1乙方应对施工机械进行定期检查和维护。6.3.2乙方应确保施工机械的操作符合安全规范。7.安全防护设备与材料7.1设备与材料要求7.1.1乙方应按照甲方要求提供符合国家标准的安全防护设备与材料。7.1.2设备与材料应具备合格证明文件,并符合使用要求。7.2设备与材料供应7.2.1乙方应按照合同约定的时间、数量和质量供应设备与材料。7.2.2乙方应保证设备与材料的交付不迟于施工开始前。8.安全教育与培训8.1安全教育8.1.1乙方应定期组织施工人员进行安全教育培训,确保每位施工人员了解并掌握安全操作规程。8.1.2新入职的施工人员必须在经过安全教育培训并考核合格后方可上岗作业。8.2安全培训8.2.1乙方应提供必要的安全培训教材和场地。8.2.2安全培训内容应包括但不限于:施工现场安全知识、紧急情况处理、个人防护用品的正确使用等。9.安全事故处理9.1事故报告9.1.1发生安全事故后,乙方应在第一时间向甲方报告,并按要求填写事故报告表。9.1.2事故报告应包括事故发生的时间、地点、原因、伤亡情况、初步处理措施等。9.2事故调查9.2.1甲方有权组织或委托第三方对事故进行调查。9.2.2乙方应积极配合事故调查,提供必要的证据和资料。9.3事故处理9.3.1事故处理应遵循“四不放过”原则,即:事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。9.3.2乙方应根据事故调查结果,制定整改措施并落实。10.合同履行与变更10.1合同履行10.1.1乙方应严格按照合同约定的时间、质量、安全等要求履行合同义务。10.1.2任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。10.2合同变更10.2.1合同任何内容的变更,均需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。10.2.2合同变更不得违反国家法律法规和有关政策。11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按时完成施工任务的;11.1.2乙方未按合同要求提供合格的安全防护设备与材料的;11.1.3乙方未按规定进行安全教育和培训的;11.1.4乙方在施工过程中发生安全事故的;11.2违约责任11.2.1乙方应承担因违约行为给甲方造成的损失,包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。11.2.2甲方有权要求乙方立即停止违约行为,并采取措施纠正。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序12.2.1双方应在争议发生后30日内进行协商。12.2.2如协商不成,任何一方均可向人民法院提起诉讼。13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1乙方严重违约,经甲方书面通知后仍未改正的;13.1.2因不可抗力致使合同无法继续履行的;13.2合同解除程序13.2.1双方协商一致解除合同的,应以书面形式签订解除协议。13.2.2因违约解除合同的,违约方应承担相应的违约责任。14.合同生效与终止14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.1.2合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.2合同终止14.2.1本合同因施工完成、违约解除或其他原因终止。14.2.2合同终止后,双方应按合同约定处理剩余事宜。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方同意并邀请的,对合同执行进行监督、评估、咨询或提供专业服务的独立主体。15.1.2第三方可以是监理单位、检测机构、咨询公司、保险公司等。15.2第三方的职责15.2.1第三方应根据合同约定,履行其职责,包括但不限于:15.2.1.1监督施工现场的安全防护措施执行情况;15.2.1.2对施工质量进行检测和评估;15.2.1.3提供专业咨询和建议;15.2.1.4在必要时进行调解和仲裁。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合;15.3.2第三方有权对甲乙双方的履约情况进行调查和监督;15.3.3第三方有权根据合同约定,对甲乙双方提出建议或要求整改。15.4第三方的义务15.4.1第三方应保守合同履行过程中的商业秘密和技术秘密;15.4.2第三方应按照合同约定的时间和标准,完成其职责;15.4.3第三方应确保其提供的服务符合国家相关法律法规和标准。16.甲乙双方与第三方的划分16.1责任划分16.1.1甲乙双方对第三方提供的服务质量承担责任;16.1.2第三方对其提供的服务结果承担责任。16.2权利义务划分16.2.1甲乙双方有权要求第三方按照合同约定提供服务;16.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和条件;16.2.3第三方有权向甲乙双方收取约定的服务费用。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定17.1.1第三方责任限额应根据其提供的服务内容、专业能力和市场行情等因素确定;17.1.2第三方责任限额应在合同中明确约定。17.2第三方责任限额的履行17.2.1第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致合同履行受到影响,应承担相应的责任;17.2.2第三方责任限额的履行应按照合同约定进行。18.第三方变更与替换18.1第三方变更18.1.1如有需要,甲乙双方可协商一致,对第三方进行变更;18.1.2第三方变更应在合同中明确约定,并经双方签字确认。18.2第三方替换18.2.1如第三方无法继续履行职责,甲乙双方应协商一致,进行第三方替换;18.2.2第三方替换应在合同中明确约定,并经双方签字确认。19.第三方介入的合同补充19.1合同补充协议19.1.1第三方介入相关内容应通过合同补充协议进行明确;19.1.2补充协议作为合同的一部分,具有同等法律效力。19.2合同变更通知19.2.1第三方介入的任何变更,均应以书面形式通知甲乙双方,并经双方签字确认。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:安全防护方案要求:详细描述施工现场的安全防护措施,包括人员、设备、材料等方面的安全要求。说明:安全防护方案应包括施工前的安全评估、施工过程中的安全监控和施工后的安全评价。2.附件二:安全教育培训记录要求:记录施工人员的安全教育培训情况,包括培训时间、内容、参与人员名单等。说明:安全教育培训记录应作为施工人员上岗的必要条件。3.附件三:施工现场安全检查记录要求:记录施工现场的安全检查情况,包括检查时间、检查内容、检查结果和整改措施等。说明:施工现场安全检查记录应定期进行,确保施工安全。4.附件四:安全事故报告及处理记录要求:详细记录安全事故的发生、报告、调查和处理情况。说明:安全事故报告及处理记录应作为事故原因分析和预防措施制定的重要依据。5.附件五:第三方介入服务协议要求:明确第三方介入的具体服务内容、费用、责任和权利等。说明:第三方介入服务协议应作为合同附件,与主合同具有同等法律效力。6.附件六:合同履行过程中的变更记录要求:记录合同履行过程中的任何变更,包括时间、内容、双方签字等。说明:变更记录应作为合同履行过程中的重要文件,确保合同的准确执行。7.附件七:合同终止通知及终止后的处理方案要求:明确合同终止的原因、时间、双方签字等,并制定终止后的处理方案。说明:合同终止通知及终止后的处理方案应确保双方权益的保护。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按时完成施工任务;1.2乙方未按合同要求提供合格的安全防护设备与材料;1.3乙方未按规定进行安全教育和培训;1.4乙方在施工过程中发生安全事故;1.5第三方未能履行合同约定的服务内容;1.6甲乙双方未按合同约定进行变更或通知。2.责任认定标准:2.1乙方违约,导致甲方遭受损失的,乙方应承担相应的赔偿责任;2.2第三方违约,导致合同履行受阻或甲方遭受损失的,第三方应承担相应的赔偿责任;2.3甲乙双方违约,导致合同履行受阻或对方遭受损失的,双方应根据违约程度承担相应的责任。3.违约责任示例说明:3.1乙方未按时完成施工任务,导致工期延误,甲方遭受损失,乙方应赔偿甲方因工期延误造成的直接经济损失;3.2乙方提供的设备存在质量问题,导致安全事故发生,乙方应承担因事故造成的全部责任,包括赔偿责任和行政处罚;3.3第三方未能按照约定提供咨询服务,导致甲方遭受损失,第三方应赔偿甲方因服务缺失造成的直接经济损失。全文完。2024年度水利工程外委施工安全防护合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工单位基本信息1.2监理单位基本信息1.3业主单位基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.合同工期3.1工期安排3.2逾期完工违约责任4.安全防护责任4.1施工单位安全防护责任4.2监理单位安全防护责任4.3业主单位安全防护责任5.安全防护措施5.1施工现场安全防护措施5.2人员安全培训5.3安全防护设施5.4应急预案6.安全防护费用6.1安全防护费用总额6.2费用支付方式6.3费用支付时间7.质量要求7.1工程质量标准7.2质量检验与验收7.3质量违约责任8.施工进度8.1施工进度计划8.2施工进度调整8.3施工进度违约责任9.施工变更9.1施工变更范围9.2施工变更程序9.3施工变更费用10.付款方式10.1付款方式10.2付款时间10.3付款条件11.违约责任11.1违约责任类型11.2违约责任承担11.3违约责任解除12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决费用13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除责任14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1施工单位基本信息1.1.1施工单位名称:水利工程施工有限公司1.1.2施工单位法定代表人:1.1.3施工单位注册地址:省市区路号1.1.4施工单位联系电话:02156781.2监理单位基本信息1.2.1监理单位名称:水利工程监理有限公司1.2.2监理单位法定代表人:1.2.3监理单位注册地址:省市区路号1.2.4监理单位联系电话:021876543211.3业主单位基本信息1.3.1业主单位名称:水利工程建设管理局1.3.2业主单位法定代表人:1.3.3业主单位注册地址:省市区路号1.3.4业主单位联系电话:021987654322.工程概况2.1工程名称:水利枢纽工程2.2工程地点:省市县2.3工程规模:大(2)型水利枢纽工程2.4工程类型:水利枢纽工程、引水工程、灌溉工程3.合同工期3.1工期安排:合同签订后30天内完成施工准备,60天内完成主体工程建设,共计90天。3.2逾期完工违约责任:每逾期一天,施工单位应向业主单位支付合同总价款的1%作为违约金。4.安全防护责任4.1施工单位安全防护责任4.1.1施工单位负责施工现场的安全防护工作,确保施工安全。4.1.2施工单位应按照国家相关法律法规和行业标准,制定安全防护措施,报监理单位批准后实施。4.2监理单位安全防护责任4.2.1监理单位对施工单位的安全防护工作进行监督和检查,确保安全防护措施得到有效执行。4.2.2监理单位发现施工单位存在安全隐患时,应立即通知施工单位整改,并要求施工单位采取措施消除隐患。4.3业主单位安全防护责任4.3.1业主单位对施工现场的安全防护工作进行总体协调和监督,确保施工安全。4.3.2业主单位发现施工现场存在安全隐患时,应立即通知施工单位和监理单位,要求采取措施消除隐患。5.安全防护措施5.1施工现场安全防护措施5.1.1施工单位应设置安全警示标志,明确施工区域、危险区域和警示事项。5.1.2施工单位应设置安全防护设施,如围栏、防护网、安全通道等,确保施工安全。5.1.3施工单位应定期对安全防护设施进行检查和维护,确保其完好有效。5.2人员安全培训5.2.1施工单位应对所有施工人员进行安全培训,确保其了解并掌握安全操作规程。5.2.2施工单位应定期组织安全教育培训,提高施工人员的安全意识和技能。5.3安全防护设施5.3.1施工单位应按照国家相关法律法规和行业标准,配备必要的安全防护设施。5.3.2安全防护设施应符合国家标准,并定期进行检验和维修。5.4应急预案5.4.1施工单位应制定应急预案,明确事故报告、应急处置和救援措施。5.4.2施工单位应定期组织应急演练,提高应对突发事件的能力。8.施工进度8.1施工进度计划8.1.1施工单位应按照合同约定的时间节点,编制详细的施工进度计划,包括各分部分项工程的开工时间、完工时间和关键线路。8.1.2施工进度计划应报监理单位审核批准后执行。8.2施工进度调整8.2.1因不可抗力、设计变更、材料供应等原因导致施工进度延误,施工单位应提前向监理单位提出书面申请,经监理单位审核批准后进行进度调整。8.2.2进度调整后的工期应报业主单位备案。8.3施工进度违约责任8.3.1若施工单位未按计划完成施工任务,每逾期一天,应向业主单位支付合同总价款的0.5%作为违约金。8.3.2若因施工单位原因导致工期延误,造成业主单位经济损失的,施工单位应承担相应的赔偿责任。9.施工变更9.1施工变更范围9.1.1施工变更包括但不限于设计变更、工程量变更、施工方案变更等。9.1.2施工变更应按照合同约定程序进行,未经批准不得擅自变更。9.2施工变更程序9.2.1施工单位发现需要变更的情况,应及时向监理单位提出书面报告。9.2.2监理单位组织专家评审,形成评审意见后报业主单位审批。9.2.3业主单位批准后,施工单位应按照变更后的方案执行。9.3施工变更费用9.3.1施工变更费用应按照合同约定和实际发生情况计算。9.3.2施工变更费用经监理单位审核,业主单位确认后由业主单位支付给施工单位。10.付款方式10.1付款方式10.1.1业主单位按合同约定分阶段支付工程款。10.1.2首付款:合同签订后5个工作日内支付合同总额的10%。10.1.3进度款:每完成合同约定工程量的20%后支付,每次支付合同总额的10%。10.1.4验收款:工程验收合格后支付合同总额的60%。10.1.5留保证金:工程验收合格后支付合同总额的30%,在保修期满后无质量问题退还。10.2付款时间10.2.1付款时间应按照合同约定的进度款支付时间执行。10.2.2付款时间如遇国家法定节假日或休息日,应顺延至下一个工作日。10.3付款条件10.3.1施工单位应提交完整的工程量清单和相应的结算资料。10.3.2监理单位应出具工程进度和质量验收报告。10.3.3业主单位应审核无误后支付工程款。11.违约责任11.1违约责任类型11.1.1施工单位违约:包括逾期完工、质量不合格、擅自变更等。11.1.2业主单位违约:包括未按时付款、擅自终止合同等。11.2违约责任承担11.2.1施工单位违约时,应承担相应的违约责任,包括支付违约金和赔偿损失。11.2.2业主单位违约时,应承担相应的违约责任,包括支付违约金和赔偿施工单位损失。11.3违约责任解除11.3.1合同双方协商一致,可以解除违约责任。11.3.2因违约行为导致合同无法履行的,合同自动解除。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1合同双方发生争议,应友好协商解决。12.1.2协商不成的,提交省市仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序12.2.1争议发生后,合同双方应在收到争议通知之日起30日内协商解决。12.2.2协商不成的,任何一方均可向省市仲裁委员会申请仲裁。12.3争议解决费用12.3.1争议解决费用由败诉方承担,或由合同双方另行约定。13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1合同双方协商一致解除合同。13.1.2因不可抗力导致合同无法履行。13.1.3一方违约,另一方在通知后30日内未采取补救措施。13.2合同解除程序13.2.1合同一方提出解除合同,应书面通知另一方。13.2.2另一方在收到通知后15日内未提出异议,合同自通知之日起解除。13.3合同解除责任13.3.1合同解除后,双方应按照合同约定结算已发生的费用。13.3.2因解除合同给对方造成损失的,应根据损失情况承担赔偿责任。14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.1.1合同双方签字盖章。14.1.2合同已报相关主管部门备案。14.2合同终止条件14.2.1合同约定的工程全部完成。14.2.2合同解除。14.2.3合同到期。14.3合同终止程序14.3.1合同终止后,双方应进行工程验收。14.3.2工程验收合格后,合同终止。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义15.1.1本合同所指的第三方,包括但不限于设计单位、监理单位、造价咨询机构、质量检测机构、施工图审查机构、保险机构、法律顾问等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了保证合同的顺利履行,提高工程质量,确保工程进度,降低工程风险。15.3第三方介入方式15.3.1.1协议委托:合同双方协商一致,委托第三方机构提供服务。15.3.1.2法定要求:根据国家法律法规或行业标准,必须引入第三方机构进行服务。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额定义16.1.1第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中,因自身原因造成合同一方损失的,第三方应承担的最高赔偿金额。16.2第三方责任限额确定16.2.1第三方责任限额应根据第三方服务的性质、服务的风险程度以及合同双方的协商结果确定。16.3第三方责任限额条款16.3.1合同中应明确第三方的责任限额,并在合同附件中详细列出。17.第三方责权利17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据合同约定和自身职责,独立开展服务工作。17.1.2第三方有权要求合同双方提供必要的工作条件和信息。17.2第三方义务17.2.1第三方应按照合同约定,提供专业、高效的服务。17.2.2第三方应保守合同双方的商业秘密。17.3第三方责任17.3.1第三方在履行合同过程中,因自身原因造成合同一方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.3.2第三方责任赔偿金额不超过合同约定的责任限额。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与施工单位18.1.1第三方对施工单位的监督和管理,不应影响施工单位根据合同独立施工的权利。18.1.2第三方对施工单位的意见,应通过监理单位转达,由施工单位负责实施。18.2第三方与监理单位18.2.2第三方应接受监理单位的监督和检查。18.3第三方与业主单位18.3.1第三方应按照合同约定,向业主单位报告工作进度和质量情况。18.3.2业主单位有权要求第三方提供必要的文件和资料。19.第三方介入的额外条款19.1第三方介入的额外条款应在合同中明确,包括但不限于:19.1.1第三方介入的具体内容和服务范围。19.1.2第三方介入的时间安排和进度要求。19.1.3第三方介入的费用和支付方式。19.1.4第三方介入的变更和终止条件。20.第三方介入的合同变更20.1若因第三方介入导致合同内容需要变更,合同双方应协商一致,签订补充协议,并报相关主管部门备案。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入过程中发生的争议,应按照本合同第12条“争议解决”条款执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方营业执照复印件说明:提供双方营业执照的复印件,以证明双方的合法主体资格。2.附件二:施工图纸及技术规范说明:提供施工图纸及技术规范,作为施工的依据。3.附件三:工程量清单说明:详细列出工程量清单,包括各分部分项工程的工程量及单价。4.附件四:施工进度计划说明:提供施工进度计划,包括各分部分项工程的开工时间、完工时间等。5.附件五:安全防护措施及应急预案说明:提供详细的安全防护措施及应急预案,确保施工安全。6.附件六:第三方介入协议说明:如有第三方介入,提供第三方介入协议,明确第三方责任和权利。7.附件七:付款申请及支付凭证说明:提供付款申请及支付凭证,以证明付款的真实性和合法性。8.附件八:工程验收报告说明:工程验收合格后,提供工程验收报告,作为合同终止的依据。9.附件九:违约金及赔偿金的支付凭证说明:提供违约金及赔偿金的支付凭证,以证明支付的真实性和合法性。10.附件十:争议解决相关文件说明:如有争议,提供争议解决相关文件,包括协商记录、仲裁裁决等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1施工单位未按合同约定的时间节点完成施工任务。1.2施工单位未按合同约定质量标准完成施工。1.3施工单位未按合同约定采取安全防护措施。1.4业主单位未按合同约定支付工程款。1.5第三方未按合同约定提供专业、高效的服务。2.责任认定标准:2.1施工单位未按合同约定时间节点完成施工任务,每逾期一天,应向业主单位支付合同总价款的0.5%作为违约金。2.2施工单位未按合同约定质量标准完成施工,造成经济损失的,应承担相应的赔偿责任。2.3施工单位未按合同约定采取安全防护措施,造成安全事故的,应承担相应的法律责任。2.4业主单位未按合同约定支付工程款,每逾期一天,应向施工单位支付合同总价款的0.5%作为违约金。2.5第三方未按合同约定提供专业、高效的服务,造成合同一方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。3.违约行为示例:3.1施工单位因材料供应问题导致工程进度延误,逾期10天完成,应支付违约金合同总价款的5%。3.2施工单位施工过程中发现质量问题,经检验不合格,造成经济损失,应承担相应的赔偿责任。3.3施工单位未在施工现场设置必要的安全防护设施,导致安全事故,应承担相应的法律责任。3.4业主单位未按合同约定支付进度款,逾期20天,应支付违约金合同总价款的10%。3.5第三方在提供设计服务时,未按照国家标准进行设计,导致工程出现问题,应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度水利工程外委施工安全防护合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工方信息1.2监理方信息1.3业主方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别3.合同标的3.1施工内容3.2施工期限3.3施工质量标准4.安全防护责任4.1施工方安全责任4.2监理方安全责任4.3业主方安全责任5.安全防护措施5.1安全防护制度5.2安全防护设施5.3安全防护培训6.安全防护费用6.1费用预算6.2费用支付方式6.3费用结算7.工程进度管理7.1进度计划7.2进度控制7.3进度调整8.质量管理8.1质量标准8.2质量检验8.3质量整改9.风险管理9.1风险识别9.2风险评估9.3风险应对10.合同变更10.1变更程序10.2变更内容10.3变更审批11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决地点14.其他约定14.1合同附件14.2合同生效14.3合同解除条件14.4合同终止条件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1施工方信息1.1.1施工方名称:X水利工程施工有限公司1.1.2施工方地址:省市区路号1.1.3施工方联系人:1.1.4施工方联系电话:1381.1.5施工方法定代表人:1.2监理方信息1.2.1监理方名称:X水利工程监理有限公司1.2.2监理方地址:省市区路号1.2.3监理方联系人:1.2.4监理方联系电话:13956781.2.5监理方法定代表人:赵六1.3业主方信息1.3.1业主方名称:水利工程建设管理局1.3.2业主方地址:省市区路号1.3.3业主方联系人:孙七1.3.4业主方联系电话:13787651.3.5业主方法定代表人:周八2.工程概况2.1工程名称:水库除险加固工程2.2工程地点:省市县2.3工程规模:水库总库容万立方米,有效库容万立方米2.4工程类别:水利工程3.合同标的3.1施工内容:包括水库大坝加固、溢洪道改造、水库蓄水等工程3.2施工期限:自合同签订之日起个月内完成3.3施工质量标准:符合国家相关水利工程质量标准4.安全防护责任4.1施工方安全责任4.1.1施工方应建立健全安全生产责任制,确保施工安全4.1.2施工方应制定安全生产规章制度,并严格执行4.1.3施工方应定期进行安全生产检查,及时发现并消除安全隐患4.2监理方安全责任4.2.1监理方应对施工方的安全生产进行监督,确保施工安全4.2.2监理方应定期对施工现场进行安全检查,发现问题及时通知施工方整改4.3业主方安全责任4.3.1业主方应配合施工方和监理方进行安全生产管理4.3.2业主方应定期对施工现场进行安全检查,确保施工安全5.安全防护措施5.1安全防护制度5.1.1施工方应制定安全防护管理制度,明确各级人员的安全责任5.1.2施工方应建立健全安全生产教育培训制度,提高作业人员的安全意识5.2安全防护设施5.2.1施工现场应配备必要的安全防护设施,如安全网、安全带、防护栏杆等5.2.2安全防护设施应定期检查、维护,确保其完好有效5.3安全防护培训5.3.1施工方应对作业人员进行安全防护培训,提高其安全技能5.3.2安全防护培训应记录在案,确保培训效果6.安全防护费用6.1费用预算:安全防护费用共计人民币万元6.2费用支付方式:按月支付,每月支付万元6.3费用结算:双方应在每月月底前进行费用结算,次月支付当月费用7.工程进度管理7.1进度计划:施工方应编制详细的施工进度计划,并报监理方审核7.2进度控制:监理方应定期对施工进度进行控制,确保工程按期完成7.3进度调整:因特殊情况导致进度延误时,双方应协商调整进度计划8.质量管理8.1质量标准8.1.1施工质量应符合国家现行水利行业施工质量标准及规范8.1.2工程材料、设备应满足设计要求和质量标准8.2质量检验8.2.1施工方应按照国家相关质量检验规定进行自检8.2.2监理方应按照合同约定进行现场质量监督检查8.2.3业主方有权对工程进行抽样检验8.3质量整改8.3.1对于质量不合格的工程,施工方应及时进行整改8.3.2整改完成后,应经监理方验收合格后方可继续施工9.风险管理9.1风险识别9.1.1施工方应识别施工过程中的各类风险,包括自然风险、技术风险、管理风险等9.1.2监理方应协助施工方识别风险,并提供风险评估报告9.2风险评估9.2.1施工方应评估风险的可能性和影响程度9.2.2风险评估结果应作为制定风险应对措施的基础9.3风险应对9.3.1施工方应根据风险评估结果制定风险应对措施9.3.2风险应对措施应包括预防措施、应急措施和恢复措施10.合同变更10.1变更程序10.1.1合同任何一方提出变更,应书面通知对方10.1.2双方应在收到变更通知后日内达成书面协议10.2变更内容10.2.1变更内容应包括但不限于工程范围、工期、费用等10.2.2变更内容应经双方签字确认后生效10.3变更审批10.3.1变更协议需经业主方审批后方可执行11.合同解除11.1解除条件11.1.1合同一方严重违约11.1.2因不可抗力导致合同无法履行11.2解除程序11.2.1提出解除方应书面通知对方11.2.2双方应在收到解除通知后日内达成书面协议11.3解除责任11.3.1因违约解除合同,违约方应承担相应责任11.3.2因不可抗力解除合同,双方互不承担责任12.违约责任12.1违约情形12.1.1未按时完成工程12.1.2工程质量不符合合同约定12.1.3违反安全生产规定12.2违约责任12.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等12.2.2违约方应立即采取补救措施,恢复合同履行13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应通过友好协商解决争议13.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼13.2争议解决程序13.2.1争议发生后,双方应在日内提出书面争议报告13.2.2争议解决过程中,双方应继续履行合同义务13.3争议解决地点13.3.1争议解决地点为合同签订地14.其他约定14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、设备清单等14.1.2附件与本合同具有同等法律效力14.2合同生效14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.3合同解除条件14.3.1除本合同约定的解除条件外,任何一方不得擅自解除合同14.4合同终止条件14.4.1工程验收合格,合同目的实现,合同终止第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的“第三方”是指除合同双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询顾问、保险机构等。15.2第三方介入原因a)工程质量检测需要;b)工程设计咨询;c)工程保险理赔;d)工程合同争议解决;e)其他经合同双方同意的原因。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入前,甲乙双方应书面通知对方,并说明介入原因、第三方资质及预期介入内容。15.3.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方共同制定介入计划,并确保第三方的工作符合合同要求。15.4第三方责任15.4.1第三方在介入过程中应遵守国家法律法规和行业标准,对其工作结果承担相应责任。15.4.2第三方责任限额:a)第三方因其工作造成的损失,由第三方承担赔偿;b)第三方因违反合同约定造成的损失,由第三方承担赔偿;c)第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,或根据第三方提供的保险情况确定。15.5第三方费用15.5.1第三方费用包括但不限于服务费、检测费、咨询费等。15.5.2第三方费用由合同双方承担,具体分担比例由甲乙双方在合同中约定。15.6第三方与其他各方的划分15.6.1第三方与甲方的划分:a)第三方应向甲方提供其工作成果,并接受甲方监督;b)甲方有权要求第三方按照合同约定的时间和质量要求完成工作;c)
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 科技园区改造贷款合同模板
- 湖北艺术职业学院《模型设计》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 湖北医药学院《高分子专业文献检索与写作》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 湖北文理学院《慢性疾病康复》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2025年度融资租赁合同租赁物所有权2篇
- 多方协同新能源开发与推广联盟合同
- 红河云南红河市红河县公安局招聘警务辅助人员笔试历年参考题库附带答案详解
- 恩施2025年湖北恩施州宣恩县事业单位选聘8人笔试历年参考题库附带答案详解
- 2025年数据中心专用线缆采购合同全新升级3篇
- 广州广东广州市黄埔区机关事务管理局招聘政府雇员5人笔试历年参考题库附带答案详解
- 寒潮雨雪应急预案范文(2篇)
- DB33T 2570-2023 营商环境无感监测规范 指标体系
- 上海市2024年中考英语试题及答案
- 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024版)宣传海报
- 垃圾车驾驶员聘用合同
- 2025年道路运输企业客运驾驶员安全教育培训计划
- 南京工业大学浦江学院《线性代数(理工)》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 2024版机床维护保养服务合同3篇
- 《论拒不执行判决、裁定罪“执行能力”之认定》
- 工程融资分红合同范例
- 2024年贵州省公务员录用考试《行测》真题及答案解析
评论
0/150
提交评论