二零二五年变电站施工临时用电及线路架设合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年变电站施工临时用电及线路架设合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方名称、地址、联系人1.2乙方名称、地址、联系人2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.临时用电及线路架设方案3.1用电负荷及容量3.2线路架设方案3.3设备选型及规格4.施工组织与管理4.1施工单位及人员4.2施工现场管理制度4.3施工安全措施5.材料设备供应5.1材料设备清单5.2材料设备供应商5.3材料设备交付及验收6.施工进度与质量要求6.1施工进度计划6.2质量标准6.3质量检验及验收7.用电安全管理7.1用电安全措施7.2事故应急预案7.3事故处理及责任8.费用及支付8.1工程总费用8.2费用构成8.3支付方式及时间8.4付款条件及违约责任9.交付及验收9.1临时用电及线路架设完成标准9.2验收程序及标准9.3验收不合格的处理10.违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效及变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序14.其他约定事项14.1法律适用14.2通知方式14.3合同份数及效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方（建设单位）：名称：电力有限公司地址：省市区路号联系人：联系电话：1381.2乙方（施工单位）：名称：建筑安装有限公司地址：省市区路号联系人：联系电话：13956782.项目概况2.1项目名称：二零二四年变电站施工临时用电及线路架设工程2.2项目地点：省市区变电站施工现场2.3项目规模：按照变电站施工需求进行临时用电及线路架设2.4项目工期：自合同签订之日起30个工作日内完成临时用电及线路架设工程3.临时用电及线路架设方案3.1用电负荷及容量：根据变电站施工需求，最大用电负荷为千瓦，总容量为千伏安3.2线路架设方案：采用架空线路架设，线路长度为米，采用规格导线3.3设备选型及规格：选用符合国家标准和行业规定的临时用电设备，包括配电箱、电缆、开关、插座等，具体型号及规格详见附件一4.施工组织与管理4.1施工单位及人员：乙方负责组织施工，项目经理为，施工队伍由乙方自有人员组成4.2施工现场管理制度：乙方需按照施工现场管理规定进行施工，确保施工安全、文明、有序4.3施工安全措施：乙方需制定详细的安全措施，包括现场安全管理、用电安全、消防安全等，确保施工人员安全5.材料设备供应5.1材料设备清单：详见附件二，包括材料、设备名称、规格、数量等5.2材料设备供应商：乙方自行选择合格供应商，确保材料设备质量5.3材料设备交付及验收：乙方在合同约定的时间内将材料设备交付甲方，甲方进行验收，验收合格后方可使用6.施工进度与质量要求6.1施工进度计划：详见附件三，明确各阶段施工时间节点6.2质量标准：按照国家标准和行业规范执行，确保工程质量6.3质量检验及验收：乙方在施工过程中进行自检，完成后提交甲方验收，验收合格后方可进行下一阶段施工7.用电安全管理7.1用电安全措施：乙方需制定用电安全措施，包括现场用电安全管理、用电设备维护等7.2事故应急预案：乙方需制定事故应急预案，包括事故处理流程、应急物资储备等7.3事故处理及责任：发生用电事故时，乙方需立即启动应急预案，采取措施进行事故处理，并承担相应责任8.费用及支付8.1工程总费用：根据甲方提供的工程量清单及市场行情，总费用为人民币万元整。8.2费用构成：包括材料费、人工费、机械使用费、施工管理费、安全文明施工费等。8.3支付方式及时间：合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；工程进度达到50%时，支付合同总价的40%；工程完工并验收合格后，支付合同总价的20%，剩余10%作为质保金，质保期为一年。8.4付款条件及违约责任：乙方需提供相关发票及结算资料，甲方在收到资料后7个工作日内完成付款。若甲方逾期付款，应向乙方支付按每日万分之五计算的违约金；若乙方未能按合同约定完成工程，甲方有权扣除相应款项作为违约金。9.交付及验收9.1临时用电及线路架设完成标准：符合国家及行业相关标准，确保安全、可靠、经济、适用。9.2验收程序及标准：甲方组织验收小组，按照合同约定和设计要求进行验收。验收合格后，双方签署验收报告。9.3验收不合格的处理：若验收不合格，乙方应在接到通知后15日内整改，直至合格。如超过整改期限仍未合格，甲方有权扣除相应款项。10.违约责任10.1甲方违约责任：若甲方未能按时付款，应向乙方支付违约金；若甲方变更设计导致工程延误，应赔偿乙方因此造成的损失。10.2乙方违约责任：若乙方未能按时完成工程，应向甲方支付违约金；若乙方施工质量不达标，应承担修复费用。11.争议解决11.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构：无12.合同解除与终止12.1合同解除条件：因不可抗力导致合同无法履行，或一方严重违约，另一方有权解除合同。12.2合同终止条件：合同约定的工程完成，验收合格，双方签署合同终止证明。13.合同生效及变更13.1合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。13.2合同变更程序：任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。14.其他约定事项14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知方式：双方通过书面形式进行通知，通知送达对方即生效。14.3合同份数及效力：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方定义：在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，参与本合同实施、监督或提供相关服务的任何个人、企业或机构。15.2第三方介入范围：第三方介入包括但不限于中介服务、监理、设计、咨询、检测、保险、融资等。16.第三方介入的程序16.1介入申请：甲乙双方任何一方有意引入第三方时，应向对方提出书面申请，说明介入的目的、第三方的基本情况及预计介入的时间。16.2介入审批：双方应在收到介入申请后7个工作日内进行审批，审批通过后方可引入第三方。16.3介入合同签订：第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议或服务合同。17.第三方责任限额17.1责任限额定义：本条款所指的责任限额是指第三方因违约行为给甲乙双方造成的损失，第三方需承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定：责任限额应根据第三方的资质、服务内容、合同金额等因素综合确定，并在合作协议或服务合同中明确。17.3责任限额调整：如需调整责任限额，甲乙双方应协商一致，并在合作协议或服务合同中予以修改。18.第三方责权利18.1第三方权利：1.按照合作协议或服务合同的规定，享有相应的服务费用。2.在合同约定的范围内，对甲乙双方提供的服务或产品进行监督、检测、评估。3.在发现甲乙双方违约行为时，有权要求违约方承担相应的违约责任。18.2第三方义务：1.按照合作协议或服务合同的规定，履行相应的服务职责。2.对甲乙双方提供的服务或产品进行公正、客观的评价。3.对在履行职责过程中知悉的商业秘密和隐私予以保密。18.3第三方责任：1.因第三方自身原因导致服务或产品质量不符合约定，应承担相应的违约责任。2.因第三方故意或重大过失导致甲乙双方损失，应承担相应的赔偿责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系：第三方与甲方之间为服务合同关系，甲方作为服务需求方，有权对第三方提供服务的内容、质量、进度等进行监督。19.2第三方与乙方的关系：第三方与乙方之间为合作协议关系，乙方作为承包方，应按照合作协议的要求，配合第三方履行职责。19.3第三方与甲乙双方的关系：第三方与甲乙双方均为独立主体，各自承担相应的法律责任。第三方在履行职责过程中，不得损害甲乙双方的合法权益。20.第三方介入后的合同变更20.1合同变更程序：第三方介入后，如需对本合同进行变更，应经甲乙双方及第三方协商一致，并在合作协议或服务合同中予以修改。20.2合同变更生效：经甲乙双方及第三方签字盖章后，合同变更生效。21.第三方介入后的争议解决21.1争议解决方式：第三方介入后的争议，仍按照本合同第11条“争议解决”条款执行。21.2争议解决机构：如协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：材料设备清单要求：详细列出所需材料及设备的名称、规格、型号、数量、供应商及预计费用。说明：本清单为甲方对乙方提供材料设备的质量和数量进行验收的依据。2.附件二：施工进度计划要求：明确各阶段施工的时间节点、施工内容、责任人及预期完成效果。说明：本计划为甲方对乙方施工进度进行监督和考核的依据。3.附件三：临时用电及线路架设方案要求：详细说明用电负荷及容量、线路架设方案、设备选型及规格。说明：本方案为甲方对乙方施工方案进行审核和批准的依据。4.附件四：用电安全措施要求：列出具体的用电安全措施，包括现场用电安全管理、用电设备维护等。说明：本附件为甲方对乙方用电安全进行监督和考核的依据。5.附件五：事故应急预案要求：制定详细的事故应急预案，包括事故处理流程、应急物资储备等。说明：本预案为乙方在发生事故时进行应急处置的依据。6.附件六：验收报告要求：详细记录验收时间、验收人员、验收结果及存在问题。说明：本报告为甲方对乙方施工质量进行验收的依据。7.附件七：变更协议要求：详细说明合同变更的内容、原因、双方协商结果及生效日期。说明：本协议为甲乙双方在合同执行过程中进行变更的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按合同约定的时间完成工程；1.2乙方提供的材料设备不符合合同约定；1.3乙方施工过程中发生安全事故；1.4甲方未按合同约定支付工程款项；1.5第三方未按合作协议或服务合同履行职责。2.责任认定标准：2.1乙方未按合同约定时间完成工程，每延迟一天，应向甲方支付合同总价的0.1%作为违约金；2.2乙方提供的材料设备不符合合同约定，应承担相应的修复或更换费用；2.3乙方施工过程中发生安全事故，应承担全部责任，包括但不限于赔偿损失、承担罚款等；2.4甲方未按合同约定支付工程款项，应向乙方支付逾期付款的利息；2.5第三方未按合作协议或服务合同履行职责，应承担相应的违约责任。3.示例说明：3.1乙方未按合同约定时间完成工程，实际完成时间为合同约定时间的120%，则乙方应向甲方支付合同总价的12%作为违约金；3.2乙方提供的电缆不符合合同约定，甲方要求更换，乙方应承担更换电缆的费用及因此造成的工期延误损失；3.3乙方施工过程中发生触电事故，导致一人受伤，乙方应承担全部赔偿责任，包括医疗费用、误工费、残疾赔偿金等；3.4甲方未按合同约定支付工程款项，实际支付时间为合同约定时间的150%，则甲方应向乙方支付逾期付款的利息，利息按每日万分之五计算。全文完。二零二四年变电站施工临时用电及线路架设合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.合同标的及范围2.1施工项目名称2.2施工地点2.3施工内容2.4施工期限3.临时用电及线路架设方案3.1临时用电设施要求3.2临时线路架设要求3.3临时用电及线路架设安全保障措施4.施工图纸及技术要求4.1施工图纸提供及审核4.2技术要求及标准4.3施工变更及调整5.施工进度及工期安排5.1施工进度计划5.2工期安排及调整5.3施工延误责任6.工程量及计量6.1工程量清单6.2计量方式及方法6.3工程量变更及调整7.工程造价及支付方式7.1工程造价构成7.2工程造价调整7.3工程款支付方式及时间8.施工材料及设备供应8.1材料及设备供应责任8.2材料及设备质量要求8.3材料及设备验收及保管9.施工现场管理及安全9.1施工现场管理要求9.2施工安全责任9.3施工安全事故处理10.环境保护及文明施工10.1环境保护要求10.2文明施工要求10.3环境保护及文明施工责任11.争议解决方式11.1争议解决途径11.2争议解决机构及程序11.3争议解决费用12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除及终止后的处理13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.2合同期限13.3合同续签及终止14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息甲方名称：电力有限公司甲方地址：省市区路号甲方联系人：甲方联系电话：138xxxx56781.2乙方基本信息乙方名称：施工单位乙方地址：省市区路号乙方联系人：乙方联系电话：139xxxx56782.合同标的及范围2.1施工项目名称变电站临时用电及线路架设工程2.2施工地点省市区变电站施工现场2.3施工内容包括临时用电设施的安装、调试、运行和维护；临时线路的架设、连接和拆除等。2.4施工期限自合同签订之日起，预计施工工期为30天。3.临时用电及线路架设方案3.1临时用电设施要求乙方需提供符合国家标准的临时用电设施，包括电缆、电缆桥架、配电箱等。3.2临时线路架设要求临时线路应按照施工图纸进行架设，确保线路安全、稳定、可靠。3.3临时用电及线路架设安全保障措施乙方需制定详细的安全保障措施，确保施工现场人员及设备安全。4.施工图纸及技术要求4.1施工图纸提供及审核甲方应在合同签订后3日内向乙方提供完整的施工图纸。4.2技术要求及标准乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。4.3施工变更及调整如需对施工图纸进行变更，双方应协商一致，并书面确认。5.施工进度及工期安排5.1施工进度计划乙方应根据施工图纸和工程量清单，制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。5.2工期安排及调整乙方应严格按照施工进度计划进行施工，如遇特殊情况需调整工期，应提前3日通知甲方。5.3施工延误责任因乙方原因导致施工延误，乙方应承担相应的违约责任。6.工程量及计量6.1工程量清单双方应在合同中明确工程量清单，包括项目名称、数量、单价、总价等。6.2计量方式及方法工程量计量应按照国家相关标准和规范进行，以实际完成工程量为准。6.3工程量变更及调整如因设计变更或实际情况导致工程量发生变化，双方应协商一致，并书面确认。7.工程造价及支付方式7.1工程造价构成工程造价包括材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。7.2工程造价调整如因市场价格波动或国家政策调整导致工程造价发生变化，双方应协商一致，并书面确认。7.3工程款支付方式及时间工程款支付分阶段进行，具体支付时间及比例如下：（1）开工前支付合同总价的20%作为预付款；（2）工程量完成50%时支付合同总价的30%；（3）工程量完成80%时支付合同总价的30%；（4）工程验收合格后支付合同总价的20%作为结算款。8.施工材料及设备供应8.1材料及设备供应责任甲方负责提供施工所需的全部材料及设备，并保证其质量符合国家相关标准。8.2材料及设备质量要求所有提供的材料及设备必须具有合格证明，并符合施工图纸和技术要求。8.3材料及设备验收及保管乙方在收到材料及设备后，应在3日内完成验收，并妥善保管。9.施工现场管理及安全9.1施工现场管理要求乙方应遵守施工现场的管理规定，确保施工有序进行。9.2施工安全责任乙方负责施工现场的安全管理，确保施工人员的安全健康。9.3施工安全事故处理发生安全事故时，乙方应立即采取紧急措施，并及时报告甲方，共同处理。10.环境保护及文明施工10.1环境保护要求乙方在施工过程中应采取有效措施，防止环境污染，保护生态环境。10.2文明施工要求乙方应遵守文明施工规范，维护施工现场的整洁和秩序。10.3环境保护及文明施工责任乙方对因施工造成的环境污染和不良影响承担责任。11.争议解决方式11.1争议解决途径发生争议时，双方应友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构及程序如双方选择仲裁，应提交仲裁委员会进行仲裁，并按照仲裁规则进行。11.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。12.合同解除及终止12.1合同解除条件任何一方违反合同约定，给对方造成重大损失的，对方有权解除合同。12.2合同终止条件合同约定的施工期限届满，且施工内容已完成，合同自行终止。12.3合同解除及终止后的处理合同解除或终止后，双方应按照约定进行工程验收和结算。13.合同生效及期限13.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同期限本合同有效期为自生效之日起至施工内容完成并经验收合格之日止。13.3合同续签及终止如需续签合同，双方应在合同到期前30日内协商一致，并签订续签协议。14.其他约定事项14.1通知本合同项下的一切通知，应以书面形式送达，并视为已送达。14.2不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时，双方应相互理解，并协商解决。14.3合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中所述的第三方，指除甲乙双方之外的，为履行合同提供专业服务、咨询、监理、检验、鉴定等服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入形式第三方介入形式包括但不限于中介服务、技术咨询、施工监理、质量检验、工程鉴定等。15.3第三方介入程序第三方介入前，甲乙双方应协商一致，确定第三方介入的具体形式、服务内容、费用及责任。16.甲乙双方责任16.1甲方的责任甲方应确保第三方介入的合法性和合规性，并对其提供的服务承担监督责任。16.2乙方的责任乙方应配合第三方的工作，提供必要的资料和条件，并对第三方的工作成果承担责任。17.第三方责任17.1第三方责任范围第三方应根据合同约定，履行其专业服务职责，对提供的服务质量承担责任。17.2第三方责任限额第三方的责任限额应在本合同中明确约定，具体如下：（1）第三方因自身原因导致的服务失误，应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过合同总价的10%；（2）第三方因违反国家法律法规或合同约定导致的责任，应承担相应的法律责任。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托服务关系，甲方作为委托方，对第三方的工作进行监督和管理。18.2第三方与乙方的的关系第三方与乙方的关系为服务提供关系，乙方作为服务接受方，对第三方的服务成果进行验收和评价。19.第三方介入后的费用19.1费用承担第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定承担，具体费用及支付方式应在合同中明确。19.2费用调整如因第三方介入导致工程量增加或服务内容发生变化，双方应根据实际情况协商调整费用。20.第三方介入后的合同变更20.1变更程序如需对合同进行变更以适应第三方介入，甲乙双方应协商一致，并书面确认变更内容。20.2变更效力经甲乙双方书面确认的合同变更，具有同等法律效力。21.第三方介入后的争议解决21.1争议解决方式第三方介入后产生的争议，应按照本合同第11条的规定解决。21.2争议解决费用第三方介入后产生的争议解决费用，由争议双方根据实际情况协商承担。22.第三方介入后的合同终止22.1终止条件如第三方介入后，因不可抗力或其他原因导致合同无法履行，甲乙双方可协商解除合同。22.2终止后的处理合同终止后，甲乙双方应按照合同约定进行工程验收和结算，第三方应退出服务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件1：施工图纸及技术规范详细要求：包括变电站临时用电及线路架设工程的施工图纸、设计说明书、技术规范等。说明：施工图纸及技术规范是施工过程中的重要依据，乙方应严格按照图纸及技术规范进行施工。2.附件2：工程量清单详细要求：列明